Baza orzeczeń sądowych

...gulaminu świadczenia usług stanowiła niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385 1§1 kc i art. 385 3 pkt 17 kc. Dodatkowo podnosząc, że kara umowna została zastrzeżona w sposób niezgodny z treścią art. 483§1 kc (sprzeciw k.8-16). W odpowiedzi na sprzeciw złożony w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 8 czerwca 2018r. (data nadania w placówce pocztowej k.100) pełnomocnik powoda podtrzymał stanowisko wyrażone w pozwie. Wskazał, że pakietowa transmisja danych nie gwarantuje stałej, dużej przepływowości danych,...

...od Umowy, będącej przedmiotem żądania pozwu. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, na które strony mogą wyrazić zgodę na zasadzie swobody umów (art.353 1 k.c.) w zakresie granic określonych przez art. 483 k.c. oraz art. 484 k.c. W myśl art. 483 k.c. kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Oczywistym jest zatem fakt, że zastrzeżenie kary umownej było całkowicie objęte wolą umawiających się Stron (konsens). Wprawdzie art. 483 k.c. przewiduje karę umowną tylko...

...5304 zł od dnia 17 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty, od kwoty 10 404 zł od dnia 25 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty i od kwoty 10 404 zł od dnia 4 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty. Sąd, powołując się na art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 i 2 k.c. art. 471 k.c. i art. 476 k.c., uznał, że powództwo jest zasadne, podnosząc, iż w niniejszej sprawie strony łączyły dwie umowy związane z wybudowaniem przez pozwaną budynku mieszkalnego położonego we W. na nieruchomości objętej księgą wieczystą (...). Według Sądu, postanowienia...

...a umowna nie jest rażąco wygórowana, przez co Sąd powinien zasądzić całość tej kary, podczas gdy strona pozwana argumentowała, że zasądzenie 15.000,00 złotych stanowi karę rażąco wygórowaną. W świetle art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jednocześnie jak stanowi art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać...

...u, to w ocenie Sądu strona powodowa nie udowodniła zasadności żądania w tym zakresie, nie wykazała bowiem, że (...) S.A. był uprawniony o wystawienia wskazanej noty i naliczenia kary umownej. Zgodnie z przepisem art. 483 § 1 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy – kary umownej. Ze wskazanego przepisu wynika, że obowiązek zapłaty kary umownej, a także jej wysokość muszą wynikać z umowy wiążące...

...ła „oświadczenie pisemne G. J. w ślad za oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z dnia (...)r.” listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zaś awizo pozostawiono powodowi właśnie dnia (...)roku. Przywołując art. 483 § 1 k.c., Sąd pierwszej instancji zważył, że kara umowna jest umowną sankcją cywilnoprawną, która przewidziana jest na wypadek naruszenia więzi obligacyjnej przez dłużnika. Umożliwia ona w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika dochodzenie od niego przez wierzyciela określon...

...ykało w ocenie Sądu drogi do późniejszego kwestionowania podstaw wypowiedzenia umowy. Skoro nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy, Sąd zasądził na rzecz strony powodowej kwotę dochodzoną pozwem na mocy art. 483 i 484 k.c. w zw. z § (...)umowy, z odsetkami od upływu terminu niezwłocznego od daty wezwania do zapłaty, na mocy art. 481 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 455 k.c. Strona pozwana przed Sądem I instancji nie zgłaszała zarzutu miarkowania kary umownej, jednakże należy podkreślić, że kara została ustalona na poziomie (...) w...

...z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego. W myśl art. 483 § 1-2 kc można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Zgodnie z art. 484 kc w razi...

...2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Natomiast w myśl art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W ocenie sądu, strona powodowa wystarczająco wykazała powstanie roszczenia w stosunku do pozwanego z tytułu świadczonych us...

...pominiecie, że powód jest odpowiedzialny za niezachowanie należytej staranności w realizacji umowy łączącej strony, - art. 65 k.c. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 umowy (...) i umowy (...) w zw. z art. 473 § 1 k.c. i art. 483§ 1 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie i zasądzenie powództwa w tym zakresie, podczas gdy kary umowne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy (...) i umowy (...) zostały właściwie naliczone i skutecznie potrącone przez pozwanego. Wskazując na powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę orzeczenia w zaskarżonej części,...

...nego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, że ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem ograniczającym swobodę umów jest, między innymi, przepis art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z jego treścią, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym...

...atkowego zysku, ukrytego przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące, na przykład, wysokości odsetek maksymalnych czy niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). W niniejszej sprawie zapisy punktu 17 oraz punktów 11.2 b i c umowy stanowią niedozwolone postanowienia umowne w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez przepis art. 385 1 § 1 k.c., a co za tym idzie nie są one wiążące i pozwana nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz powoda sumy z nich wynikającej. B. B., pr...

...ądu pozwana zobowiązała się do spełnienia świadczenia pieniężnego – zapłaty wynagrodzenia. Wyrok powyższy w zakresie w jakim oddalono powództwo zaskarżył powód, zarzucając obrazę art. 233 § 1 kpc oraz art. 483 § 1 k.c. W ramach pierwszego zarzutu zarzucał naruszenie prawa procesowego poprzez dowolne wyprowadzanie wniosków z zapisów umowy zlecenia i przyjęcie, że kara umowna została zastrzeżona na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego podczas gdy kara umowna została zastrzeżona wobec wypowiedzenia pełnomocnictwa bez...

...płat wskazuje, że w istocie opłaty te traktowane są przez pożyczkodawcę jako kara umowna za nieterminową spłatę pożyczki przez pożyczkobiorcę. Opłaty te niewątpliwie pozostają w sprzeczności z regulacją art. 483 § 1 k.c. przewidującego karę umowną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego. Zawierając wskazane ustalenie odnośnie zgody na obciążenie opłatami wskazanymi w umowie pożyczkodawca narzucił w istocie pożyczkobiorcy karę umowną za opóźnienie w spłacie pożyczki (świadczeni...

...e dostawa ziemi nie spełniającej cech czarnoziemu miała miejsce w dniu 28 listopada 2012 roku i to w tym dniu powódka powzięła wiadomość o powyższym stanie rzeczy), wywołało skutki prawne. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 kc, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z przepisu art. 483 § 1 k.c., zawierającego legalną definicję kary umownej wynika, że stanowi ona zastrzeżenie, wedle któreg...

...i nast. kc - poprzez błędną wykładnię - polegającą na przyjęciu, że pozwani ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie zwartej z zamawiającym - (...) umowy z dnia 28 czerwca 2010 r., nr (...); e art. 483 § 1 kc oraz art. 484 § 1 kc - poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że w omawianym stanie faktycznym istnieje możliwość obciążanie pozwanych karą umowną w wysokości "20% całości kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy", f art. 498 § 1 i 2 kc...

...ie miał możliwości przystąpienia do wykonania swoich robót, podczas gdy pozwany w niniejszym procesie nawet nie zmierzał do wykazania takiej okoliczności. Nadto apelujący zarzucił naruszenie prawa materialnego: art. 483 k. c. w zw. z art. 484 k. c. w zw. z art. 471 k. c. poprzez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie roszczenia powoda o zapłatę kary umownej, w sytuacji, gdy oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy było skuteczne, a po drugie, pozwany nie wykazał, że opóźnienie w wykonaniu umowy wynikało z przyczyn, za które nie pon...

...ztwa w sprawie. O kosztach postępowania orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Apelację od tego wyroku wywiódł powód. Zaskarżył go w całości i zarzucił Sądowi Okręgowemu: 1) naruszenie art. 58 § 1 k.c. w zw. i art. 483 § 1 k.c, oraz art. 58 § 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sytuacji nieważności zapisów § 10 ust. 1 pkt 1) oraz § 10 ust. 2 pkt 2) umowy z dnia 20 czerwca 2011 r. w zw. z § 10 ust. 3 zd. pierwsze tej umowy (z uwagi na sprzeczność tych zapisów z art. 483 par. 1 k.c. oraz z zasadami współżycia społecznego), poniewa...

...jednakże o szczególnym charakterze. Odmienność ta wynika, przede wszystkim, z tego, że omawianej funkcji nie da się oddzielić od wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału. Z tej też przyczyny stosownie do art. 483 § 1 k.c. w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Jak wskazuje, bowiem doktryna i orzecznictwo taką właśnie funkcję odszkodowawczą pełnią odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 k.c., któr...

...nania i na jej podstawie podjęcia dopiero decyzji o zawarciu lub niezawarciu z zamawiającym umowy określonej treści. Mając a uwadze powyższe przyjąć należy, że pozwana zgodnie z treścią zawartej umowy oraz z art. 483 § 1 k.c., wystąpiła wobec powódki z żądaniem zapłaty kary umownej. Również wysokość kary umownej odpowiada treści umowy oraz ilości dni zwłoki, stanowiąc iloczyn 72 dni zwłoki i kwoty 5414,56 zł, tj. 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Sąd nie dopatrzył się przy tym podstaw do miarkowania kary...

...dstawy (znajdującej się w umowie) oraz sposobu naliczenia kar umownych oraz nie sprecyzowano spełnienie których zobowiązań niepieniężnych miały zabezpieczać (i to w oderwaniu od wysokości szkody) stosownie do art. 483-484 k.c. (por. wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 24 maja 2018 r., I C 360 18 upr., Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych). Powództwo w pozostałym zakresie, tj. w zakresie opłaty za sprzęt w kwocie 620 zł (wymagalna od dnia 19 lutego 2016 r.) i należności odsetkowej w kwocie 350, 14 zł nie zostało udowodnione. O...

...e także zastrzec termin, po upływie którego wygasa prawo do odstąpienia, zaś brak oznaczenia terminu do skorzystania z prawi odstąpienia stanowi o bezskuteczności zastrzeżenia prawa do odstąpienia 2 naruszenie art. 483 § 1 k.c. - poprzez jego zastosowanie, podczas gdy odstąpienie od umowy, wywołuje skutek ex tunc, określony w art. 395 § 2 k.c., tj. umowa uważana jest za niezawartą, a konsekwencji przestają obowiązywać także postanowienia umowne dotyczące kary umowne, dzieląc los zobowiązania głównego. Podnosząc powyższe zarzut...

...zas, gdy uznanie nie było sprzeczne z prawem, zaś tezę o sprzeczności z prawem uznania dokonanego przez pozwaną Sąd I instancji oparł na naruszeniu przepisów prawa materialnego tj. art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 483 k.c. oraz błędnych ustaleniach faktycznych, co doprowadziło do niesłusznego uznania, iż Sąd nie jest związany uznaniem powództwa przez pozwaną spółkę i błędnego oddalenia powództwa w tym zakresie. - naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 483 k.c. poprzez: ⚫ jego błędn...

...u umowy przez wykonawcę. W rzeczonej umowie strony ustalaliby karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień opróżnienia. W tym miejscu należy podkreślić, że istota tej instytucji zdefiniowanej w art. 483 k.c. polega na konieczności zapłaty określonej sumy pieniężnej w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania i należy się ona bez względu na wartość poniesionej szkody. Stosownie do treści art. 484 § 2 kc, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej,...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Przenosząc zatem powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu należy stwierdzić, iż zawarte w umowie stron postanowienia dotyczące wysokości opłat za czynności windykacyjne - stanowią niedozwolone klauzule umowne. Wysokość tych kosztów budzi uzasadnione wątpliwości Sądu, a co za tym...

...zwanego przelewu z dnia 16.02.2016r. w kwocie 140 zł na poczet czynszu za miesiąc grudzień, jako najdalej wymagalnego. Sąd oddalił natomiast roszczenie o zapłatę kary umownej, której obowiązek zapłaty reguluje art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z przepisem, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Na tle powyższej regulacji stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że jakkolwiek w myśl art. 353(1) k...

...e kary umownej, wskazując na jej rażące wygórowanie. W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę przywołana wyżej argumentacja strony pozwanej nie zasługuje na uznanie. Instytucja kary umownej uregulowana w art. 483 § 1 k.c., która stanowi na gruncie omawianej sprawy podstawę dla wniesionego powództwa wyraża się w tym, iż zarówno samo jej zastrzeżenie, jak i szczegółowe jej uregulowanie, zależą od umownego uznania i ułożenia przez strony – zgodnie z zasadą swobody umów. W przedmiotowej sprawie bezspornym pozostaje fakt zaw...

...ło z tego samego stosunku prawnego, Sąd Okręgowy nie przyjął za własne ustaleń Sądu Rejonowego i przeprowadził własne postępowanie dowodowe. Żądanie zapłaty kary umownej usankcjonowane zostało w przepisie art. 483 k.c., który w § 1 stanowi, że można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Stosownie do treści art. 484 § 1 i 2 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania...

...umową wysokości, co w ocenie Sądu prowadzi do wniosku, iż koszty te stanowią w istocie karę umowną zastrzeżoną za niewykonanie zobowiązania pieniężnego, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z dyspozycją art. 483 § 1 k.c. i czyni takie postanowienie umowne nieważnym (art. 58 § 1 k.c.). Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga, że wprawdzie sporne opłaty zostały ustalone umową stron, to jednakże pamiętać należy, że swoboda umów nie pozostaje całkowicie dowolna i podlega pewnym ograniczeniom. I tak, w myśl art. 353 1 k.c. treść lu...

...2 roku (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). Apelację od wyroku złożyła strona powodowa, która zaskarżyła wyrok w całości i podniosła następujące zarzuty: 1) naruszenia art. 481 § l i 3 k.c. w związku z art. 483 § l k.c. poprzez błędne przyjęcie, że umowne prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane ze względu na przyczynę leżącą po stronie inwestora w postaci braku zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty mimo kilku wezwań do zapłaty, nie zasługuje na ochronę, jako forma obejścia przepisu art. 481 k.c., mimo że kara...