Baza orzeczeń sądowych

...ździernika 2013 r., I CSK 769 12, OSNC – ZD 2014, nr 4, poz. 70). Kwota pobrana bezpodstawnie przez inwestora (generalnego wykonawcę) z gwarancji może być bowiem kwalifikowana jako szkoda wykonawcy (podwykonawcy) (art. 471 k.c.), a nie gwaranta. W sprawie poprzednik prawny powoda realizuje własne, odrębne, nienależne zobowiązanie obciążające ją jako gwaranta, udzielił bowiem odpłatnie ochrony zleceniodawcy gwarancji, gwarantując beneficjentowi gwarancji bezwarunkową wypłatę świadczenia z gwarancji. Wszelkie wątpliwości związane z...

...ść postanowień umownych, prowadzącą do tego, że pobrane przez bank świadczenia są nienależne. Po drugie, wskazała na art. 357 1 k.c.. Po trzecie, wskazała, że żądanie zapłaty uzasadnione jest na podstawie art. 471 k.c. tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie przez przeciwnika zobowiązań wynikających z umowy. Jednocześnie nie podała, w jaki sposób te odrębne pod względem podstawy faktycznej i prawnej roszczenia przekładają się na objętą wezwaniem kwotę 280000 złotych, która niewątpliwie w tym okresie była wyższa...

...ość niepobranych pożytków, które w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązania z umowy o świadczenie usług kwalifikować należy przede wszystkim w kontekście przepisów o odpowiedzialności kontraktowej [art. 471 k.c.]. Sąd odwoławczy dostrzegł, że powyższa wadliwość w zakresie sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika w istocie z faktu, że sąd pierwszej instancji nie ustalił jednoznacznie przedmiotu rozstrzyganej sprawy z uwagi na to, że samo żądanie pozwu nie zostało skonkretyzowane. Dokładne określenie żą...

...t. 483 kc jest leżąca po stronie dłużnika wina w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania. Przy tym konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest na zasadzie winy domniemanej (art. 471 kc) i z tego względu to na dłużniku spoczywa ciężar udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (por. wyr. SA w (...) z dnia 24.2.2020 r., I ACa 637 19). Powód w toku procesu twierdził, że zaistniały podstawy do nałożen...

...na potwierdzenie zgłoszonych twierdzeń, czego jednakże nie uczynił, ograniczając się li tylko do podniesienia zarzutu. Dlatego też mając powyższe ustalenia i rozważania na względzie Sąd na podstawie przepisu art. 471 k.c. uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 5 476,58 zł, z umownymi odsetkami w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 4 407,17 zł od dnia 21 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 1 069,41...

...pominięcie wniosków dowodowych banku wskazanych w pkt. II 1 i 5 bez wydawania w tym przedmiocie postanowienia. II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: 1. art. 42 i n. ustawy o usługach płatniczych w zw. z art. 471 k.c. poprzez ich wadliwą wykładnie i zastosowanie i uznanie, że pozwany zobowiązany jest do naprawienia powódce szkody wynikającej z niewłaściwej realizacji umowy rachunku bankowego, podczas gdy w okolicznościach niniejszej sprawy nie zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, tj. nie wykazano pr...

...o, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 § 1 i art. 484 § 1 w związku z art. 471 k.c.). Zobowiązany do zapłaty kary może w związku z tym bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika co najmniej w postaci niedbalstwa. Zgodnie z a...

...ia AC ubezpieczonemu nie przysługiwało prawo do zrekompensowania wydatków poniesionych na prywatną wycenę – co nie budziło wątpliwości pomiędzy stronami. Powód jako podstawę prawną tego roszczenia wskazał art. 471 k.c. i fakt błędnego wyliczenia odszkodowania przez pozwanego. 36. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialnośc...

.... 7. ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.) w zw. oraz z art. 353 ( 1). k.c. i art. 860. § 1. k.c., art. 864. k.c. w zw. z art. 369. k.c. oraz art. 471. k.c., art. 476. k.c. i art. 477. § 1. k.c. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie li­czonymi od kwoty 4.045,15 zł od dnia 25 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty w o­par­ciu o art. 359. § 1. k.c. i art. 481. § 1. i § 2. zd. I. k.c. oraz § 2 ( 4). k.c. W myśl art. 7. ust. 1. ustawy Prawo energetyczne w brzmieniu obowi...

...zne wykonanych prac (art. 637-638 k.c.). Obydwa reżimy odpowiedzialności cechują się odrębnym charakterem, zakresem i przesłankami. Jeżeli wierzyciel wybrał reżim odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. musi udowodnić fakt nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, rodzaj i wysokość szkody oraz istnienie normalnego związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą, jeżeli natomiast wybrał reżim rękojmi musi jedynie udowodnić istnienie wady, jest to bowiem odpowiedzialnoś...

....c. powoda. Powód jednak tej okoliczności w żaden sposób nie wykazał. Sąd uznał, że powód nie wykazał również istnienia jakichkolwiek przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego przewidzianych w art. 471 k.c. Z tych względów Sąd uznał, że powództwo podlegało oddaleniu, natomiast wysokość kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi przez adwokata z urzędu ustalono w oparciu o przepis § 4 ust. 1 i 3 w zw. z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa koszt...

...owanie pozwanego polegające na zastrzeżeniu we wzorcu umowy takiego postanowienia należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 455 k.c., uznając je za uzasadnione zgodnie z żądaniem pozwu, gdyż z odpowiedzi pozwanego na reklamacje powodów z dnia 30 marca 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. wynika, że pozwany odebrał wezwania do zapłaty w dniu 2 marca 2020 r. i 4 marca 2020 r. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku wywió...

...umowną i wiązali roszczenie z bezpodstawnym wzbogaceniem i nienależnym świadczeniem (art. 410 k.c.1 i nast.). W dalszej kolejności wskazywano na odszkodowanie i przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c. i nast.). Najdalej idący zarzut zakładał nieważność całej umowy. Powodowie wskazywali na abuzywność: § 7 ust. 1, § 11 ust. 4, § 13 ust. 5 i § 16 ust. 3 umowy – w zakresie klauzuli indeksacyjnej, a także § 1 ust. 3, § 24 ust. 2 i 3, § 27 ust. 2 i § 32 ust.3 regulaminu – w zakresie klauzuli indeksacyjnej....

...ł od E. S. zapłaty kwoty 7200 zł odpowiadającej wynagrodzeniu uiszczonemu przez niego na poczet należności objętej fakturą VAT nr (...) r. z dnia 7 grudnia 2016 roku. W tamtejszym postępowaniu P. G. na podstawie art. 471 k.c. dochodził roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania przez E. S. ustnej umowy o dzieło, której przedmiotem według pozwanego było wpompowanie, wylanie i rozłożenie posadzki z jastrychu anhydrytowego K. (...) Largo produkowanego przez firmę (...) Sp. z o.o. w budynku mieszkalnym pozwanego znajdującym się...

...owoda w tamtej sprawie w każdym swym elemencie stoi więc w sprzeczności do roszczenia dochodzonego w niniejszym postępowaniu. Brak było również podstaw do uznania zasadności roszczenia powoda w oparciu o treść art. 471 k.c. W odniesieniu do tej podstawy wskazać należy przede wszystkim, że Sąd Rejonowy oczywiście błędnie zastosował w niniejszej sprawie normę wynikającą z art. 494 k.c. Sad był związany rozstrzygnięciem wcześniej zapadłym między tymi samymi stronami, w których wyraźnie stwierdzono, że do zawarcia umowy między...

...e przyjęciem, iż oświadczenie pozwanego o potrąceniu z wierzytelności wzajemnej powoda dochodzonej w niniejszym postępowaniu było nieskuteczne, gdyż nie zostało sformułowane w sposób kategoryczny; b) przepisu art. 471 k.c. w zw. z art. 3 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż niewykonanie umowy przez powoda nastąpiło wskutek okoliczności, za które powód nie ponosił odpowiedzialności; 2. naruszenie przepisów postępowania, tj.: a) przepisu art. 203...

...; wyr. SA w Warszawie z 19.3.2015 r., I ACa 160 14, L.) i niekwestionowane w piśmiennictwie (zob. np. P. Drapała, w: System PrPryw, t. 5, 2013, s. 1152, Nb 142). Występuje tu oczywiście konstrukcja winy domniemanej (art. 471 KC) (…) Tym bardziej kara umowna nie należy się, jeśli naruszenie zobowiązania wynika z przyczyn, za zaistnienie których odpowiedzialny jest wierzyciel (tak SN w wyr. z 27.9.2013 r., I CSK 748 12, OSNC 2014, Nr 6, poz. 67, s. 94), gdyż takie zastrzeżenie byłoby ewidentnie sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 353 1 KC...

...prawdzianowi na istnienie wad fizycznych (podobnie SN w wyroku z 3 listopada 2000 r., IV CKN 152 00, OSNC 2001, nr 4, poz. 63). Sąd Okręgowy pragnie podkreślić, że – na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) - wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu na i...

...łużni odpowiedzialności nie ponosi (art. 481§1 kc). Odpowiedzialność kontraktowa znajduje zastosowanie w stosunkach między wierzycielem i dłużnikiem, którzy są stronami określonego stosunku zobowiązaniowego (art. 471 kc). Dłużnik nie wykonuje zobowiązania, jeżeli przez swoje zachowanie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wierzyciela określonej kontraktem korzyści. Ciężar dowodu istnienia przesłanek odpowiedzialności kontraktowej, w świetle art. 6 kc, spoczywał na stronie powodowej, która swoje żądanie zapłaty oparła na umo...

...awny świadcząc klientowi pomoc prawną winien postępować lojalnie i kierować się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Podstawą roszczenia odszkodowawczego dochodzonego przez powoda jest art. 361 § kc w zw. z art. 471 kc w zw. z art. 22 ( 7) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Podał przy tym, że podstawą odpowiedzialności pozwanego ubezpieczyciela (...) S.A. jest art. 805 kc w zw. z art. 817 kc. W. S. (1) wskazał, że w związku z nieprawidłowym działaniem radcy prawnego złożył reklamację do ubezpieczyciela (......

...zczeń do wykonywania prac na obiekcie, co całkowicie wykluczało możliwość wykonania umowy i powodowało zawinione przez powoda przestoje w pracach, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego art. 483 k.c. w zw. z art. 471 k.c. przez ich błędne zastosowanie i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kary umownej w kwocie 27.954,15 zł przez błędne przypisanie pozwanej zwłoki z wykonaniem prac na obiekcie powoda z przyczyn wskazanych w pkt 1, z pominięciem faktu, że wyłącznie powód ponosi odpowiedzialność za uniemożliwienie pozwanemu wyk...

...zczenia niemożliwe do zweryfikowania. Podstawę prawną roszczeń powódek opartych na twierdzeniach według których należy im się proporcjonalna część II transzy wynagrodzenia stanowią art. 734-735 k.c. w zw. z art. 471 k.c. Proporcjonalna wypłata II transzy wynagrodzenia za wykonanie przez powódki zlecenia, uzależniona była od ziszczenia się warunków określonych w §5 ust. 3 lit. [b] oraz ust. 4 w zw. z §3 ust. 1 lit. [a] Umowy (k. 31,30). Wykładnia powyższych postanowień umownych zważywszy na kryteria wynikające z art. 65 § 1 i 2...

...OR. Mając zatem na względzie treść art. 385 1 § 2 k.c. brak jest podstaw do tworzenia nowej konstrukcji umowy. Z powyższych względów żądanie ewentualne pozwu nie może być również uwzględnione na podstawie art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powód nie udowodnił wysokości szkody jaką poni...

...e CHF, co uzasadnia przekonanie, że akceptował kurs stosowany przez bank do przeliczania rat spłaty. Z powyższych względów żądanie ewentualne pozwu o zapłatę nie może być również uwzględnione na podstawie art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powód nie udowodnił wysokości szkody jaką poni...

...zonego roszczenie uległo przedawnieniu, bowiem ubezpieczony nie przeprowadził żadnych czynności w sprawie i przetrzymywał akta do upływu terminu przedawnienia roszczenia. Jako podstawę prawną roszczenia wskazano art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c. (pozew – k. 4-5v) Nakazem zapłaty z dnia 30 sierpnia 2022 roku Starszy Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Sopocie uwzględnił żądanie pozwu w całości. (nakaz zapłaty – k. 29) Sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty złożyło pozwane (...) Spółka Akcyjna w S.,...

...o zadatku. Skoro powód takich działań przewidzianych prawem nie podjął to nie można za takie zaniechanie przerzucać odpowiedzialności za poniesioną szkodę na stronę pozwaną. Powód w pozwie powołuje się na art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W okolicznościach tej sprawy, nawet gdyby powód dobrowolnie wypłacił P...

...liczanie kary umownej były okoliczności, za które nie ponosił odpowiedzialności. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się bowiem z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika z art. 471 k.c. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2013r., I ACa 334 13, LEX nr 1366054). Jak stanowi art. 353 1 k.c. strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współ...

...w ocenie Sądu, roszczenie takie byłoby niezasadne, bowiem brak jest podstawy do wysuwania tego rodzaju roszczeń zarówno w przepisach art. 405 k.c. i następnych, art. 224 k.c. i następnych jak i art. 415 k.c. oraz art. 471 k.c. i następnych. Z reguły zawarcie nieważnej umowy cywilnoprawnej nie stanowi deliktu (czynu niedozwolonego), a odpowiedzialność kontraktowa też nie wchodzi w grę, skoro umowa była nieważna. Uznanie umowy kredytu za nieważną determinuje ocenę żądania zapłaty, która została uwzględniona przez sąd na podstawie...

...ialności za nieterminowe wykonanie umowy, to nie ponosiła również odpowiedzialności odszkodowawczej za rzekome nienależyte wykonanie umowy i związane z tym obciążeniem jej przez stronę pozwaną odszkodowaniem (art. 471 k.c.), ani nie było podstaw do obciążenia strony powodowej karą umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy. Zgodnie bowiem z art. 471 k.c. dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeżeli było następstwem okoliczności, za które nie ponosił odpowiedzialności. Z tej...

...aki powódka płaciła przez 4 miesiące za zastępcze mieszkanie, które musiała wynajmować ze względu na przedłużającego się montażu mebli. Powódka nie mogła zamieszkać we własnym lokalu, a zatem zgodnie z art. 471 k.c. wobec niewykonania umowy pozwany jest zobowiązany wypłacić jej odszkodowanie. (pozew – k. 2-5) Nakazem zapłaty z dnia 6 lipca 2021 r. wydanym w postepowaniu upominawczym Sąd uwzględnił powództwo. (nakaz zapłaty – k. 45) W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztó...