Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

12 550 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 471 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

12 550 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V ACa 962/12 18 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Włodzimierz Gawrylczyk

Wyrok z 18 stycznia 2013, sygn. V ACa 962 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...wilnym. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2009 r, w sprawie II CSK 68 00, LEX nr 529680) w stanie faktycznym zbliżonym do okoliczności niniejszej sprawy stwierdzając, że na gruncie art. 471 kc w brzmieniu do 1.09.2004 r dla dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa działanie organu administracyjnego, w tym, także podatkowego musi być dotknięte bezprawnością. Jeżeli przepisy to przewidują, a tak jest w przypadku decyzji podatkowych, to bezprawność ta winna być wykazana orzeczeniem (lub...
I ACa 1302/12 18 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 18 stycznia 2013, sygn. I ACa 1302 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...wykonaniem i dostarczeniem dzieła. Powodowie wykonali swoje zobowiązanie nienależycie i nie wykazali by nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności za które nie ponoszą odpowiedzialności (art. 471 kc). Co do zasady powodowie ponoszą więc odpowiedzialność za szkodę, którą pozwany poniósł wskutek nienależytego wykonania przez nich zobowiązania. Ponieważ w niniejszej sprawie powodowie nie kwestionowali zasady swojej odpowiedzialności (zwłoki w wykonaniu zobowiązania) rzeczą Sądu było ustalenie czy powodowie...
IV CSK 298/12 18 stycznia 2013 Sąd Najwyższy Mirosława Wysocka

Wyrok SN z 18 stycznia 2013, sygn. IV CSK 298 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 615.721 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...żały akty staranności co do wyboru miejsca postoju samochodów i ryzyko ich utraty. Dopuszczenie do kradzieży ocenił jako nienależyte wykonanie zobowiązania uzasadniające odpowiedzialność pozwanej na podstawie art. 471 k.c., jak również nie wykluczył jako podstawy odpowiedzialności art. 415 k.c., bowiem o winie pozwanej przesądzają takie okoliczności, jak dopuszczenie do kradzieży samochodów poprzez brak monitoringu, dozoru osobowego, ewidencji kluczy i pojazdów oraz 3 niezawiadomienie powódki o fakcie zaginięcia samochodów, co spo...
III AUa 654/12 17 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Anna Polak

Wyrok z 17 stycznia 2013, sygn. III AUa 654 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ewentualnych uchybień dotyczyć może tak umowy o dzieło, jak i umowy o świadczenie usług, gdyż w obu przypadkach wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przyjętych na siebie zobowiązań (art. 471 k.c.). Sąd Apelacyjny wyjaśnia, iż nie pozostaje w sprzeczności z taką oceną Sądu Okręgowego także treść wyroku z dnia 16 czerwca 1976 r. (sygn. II CR 174 76). Po pierwsze, orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłe w innych sprawach nie wiążą sądów przy rozstrzyganiu, nie ma zastosowania wykładnia legalna. Po drugie...
I C 537/12 17 stycznia 2013 Sąd Rejonowy w Prudniku Wanda Kamosińska

Wyrok SR w Prudniku z 17 stycznia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 23.290,29 zł · kwota roszczenia z pożyczki
odszkodowanie z OC opinia biegłego

Teza Należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności ( art. 355 § 2 kc ) nie oznacza staranności wyjątkowej, podwyższonej, lecz staranności innego rodzaju, dostosowanej zarówno do działającej osoby, przedmiotu, które...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...cach prawnych). Wskazane wyżej przepisy nie ustaliły szczególnego reżimu odpowiedzialności radcy prawnego, a zatem szkody wyrządzone przez niego w związku z wykonywaniem zawodu rozpatruje się w oparciu o przepis art. 471 k.c. W tej sytuacji muszą być wykazane wszystkie przesłanki odpowiedzialności: nienależyte wykonanie zobowiązania tj. zachowanie które doprowadziło do powstania szkody , fakt powstania szkody jej wysokość oraz związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a nienależytym wykonaniem obowiązków radcy prawnego. Cię...
I ACa 1309/12 16 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 16 stycznia 2013, sygn. I ACa 1309 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 19 831,20 zł · zasądzona kara umowna
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...§ 1 k.c. może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi czyli według wymogów wynikających z art. 471 k.c. W ocenie Sądu pozwany wykazał jedynie, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umowy za okres kiedy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał prace budowlane na okres 28 dni. Zatem okres opóźnienia to nie 122 dni (od 1.08.2011r. do 30.11.2011r.) tylko 94 dni (122 – 28). W pozostałym zakresie pozwa...
I ACa 863/12 16 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Kurzawa

Wyrok z 16 stycznia 2013, sygn. I ACa 863 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
odszkodowanie powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...za tym Sąd Apelacyjny wskazał na błędy w przeprowadzonych przez Sąd Okręgowy wyliczeniach. Natomiast odnosząc się do dokonanej przez Sąd Okręgowy samodzielnie, wskazanej w uzasadnieniu podstawy prawnej wyroku (art. 471 k.c.), Sąd Apelacyjny wskazał, że wprawdzie zgodnie z zasadą iura novit curia powódka nie ma obowiązku przytoczenia podstawy prawnej roszczenia, lecz Sąd, podając ją, nie powinien ograniczyć się jedynie do wskazania przepisów prawa, lecz wyjaśnić w jaki sposób wpływają one na treść rozstrzygnięcia. Przy bezumo...
I ACa 767/12 16 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Marek Machnij

Wyrok z 16 stycznia 2013, sygn. I ACa 767 12

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 182.500 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...h kwoty jest to, że pozwana spółka cofnęła swoje oświadczenie o potrąceniu z należnościami wynikającymi z kary umownej w wysokości określonej w pkt. (...) umów. Jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd wskazał art. 471 kc oraz 347 kpc, a w zakresie dotyczącym odsetek ustawowych § V pkt. 3 i 4 umów stron w zw. z art. 481 kc uznając, że po odstąpieniu od umów uiszczone kwoty podlegały zwrotowi w terminie 45 dni od dnia odstąpienia. Pozwana Spółka zaskarżyła powyższy wyrok w całości zarzucając; - naruszenie prawa materialnego tj....
I ACa 824/12 16 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Małgorzata Wołczańska

Wyrok z 16 stycznia 2013, sygn. I ACa 824 12

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Wynik oddalono apelację Kwota 544.507,75 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...o ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Pozwana gmina zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w części uwzględniającej powództwo i sformułowała następujące zarzuty: - naruszenie prawa materialnego tj. art. 471 k.c. poprzez przyjęcie, iż powód został obciążony karami umownymi bezzasadnie - naruszenie przepisów postępowania tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i nieprzyjęcia, że istnieją podstawy do nałożenia kar umownych - naruszeni...
III AUa 729/12 16 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Barbara Orechwa-Zawadzka

Wyrok z 16 stycznia 2013, sygn. III AUa 729 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o ustalenie wysokości zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...obowiązku kontroli płatnika. Wskazując na powyższe, W. K. wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania ewentualnie umorzenie postępowania na podstawie art. 471 kc oraz nieobciążanie wnioskodawcy kosztami procesu za II instancję. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja nie jest zasadna. Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i na ich podstawie wywiódł trafne wnioski. Sąd Apelacyjny aprobuje stanowisko Sądu Okręgowego wyrażone w uzasadnieniu zaskarż...
II CSK 331/12 16 stycznia 2013 Sąd Najwyższy Jan Górowski

Wyrok SN z 16 stycznia 2013, sygn. II CSK 331 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 85.992,54 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...na (powódka wzajemna) wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku opartą na obu podstawach z art. 3983 § 1 k.p.c. W ramach podstawy prawa materialnego skarżąca powołała naruszenia: - art. 483 § 1 k.c. oraz art. 471 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię oraz art. 58 § 1 i 2 k.c. i art. 5 k.c. w wyniku przyjęcia, że powódce przysługuje skuteczne roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania przedmiotu umowy mimo, że wprowadzone w umowie zastrzeżenie nie odwołuje się do żadnych oznaczonych okoliczności stano...
V Ca 2793/12 15 stycznia 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Piotr Wojtysiak

Wyrok z 15 stycznia 2013, sygn. V Ca 2793 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

Teza „Problematyka zadatku jest uregulowana w art. 394 kc. W § 1 tego przepisu ustawodawca określił względnie obowiązującą normę interpretacyjną, określającą znaczenie zadatku w razie niewykonania umowy. W przeciwieństwie do § 1, § 2 stanowczo określa, co staje się z zadatkiem po zawarciu umowy. Pieniądze dane na poczet zadatku zalic...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...owisku, iż pozwany jest zobowiązany do zapłaty na jego rzecz kwoty 17 750,80 zł tytułem odszkodowania za rozwiązanie powyższej umowy przed całkowitym wyeksploatowaniem działek. Sąd Rejonowy przytoczył treść art. 471 k.c. i pogląd Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyrażony w wyroku z z 21 kwietnia 2009r. V ACa 88 09 i wskazał, że brak jest podstaw do uznania, że na pozwanym J. T. ciąży obowiązek zwrotu dochodzonej pozwem kwoty w wysokości 17 750,80 zł. Przede wszystkim fakt wypowiedzenia przez pozwanego łączącej strony umowy dzier...
IV P 423/11 15 stycznia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Martyna Daniłowicz

Wyrok z 15 stycznia 2013, sygn. IV P 423 11

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - spadkowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
spadek odszkodowanie dział spadku
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...S. P.jest ich właścicielem i tym samym tylko S. P. może zbyć na rzecz uprawnionych przedmiotowe akcje. Jeśli nie wykona swoich obowiązków, wyrządzając szkodę uprawnionemu, ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 471 k.c. Czynności związane z procesem nieodpłatnego udostępniania udziałów zostały podzielone pomiędzy M. S. P. oraz przedsiębiorstwo państwowe. Umowy nieodpłatnego nabycia akcji z uprawnionymi pracownikami zawiera Minister Skarbu Państwa. Także obowiązek wezwania osób uprawnionych do złożenia oświadczeń w tym prz...
VI ACa 1077/12 15 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 15 stycznia 2013, sygn. VI ACa 1077 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 176.181,43 zł · odszkodowanie
odszkodowanie z OC kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...odpowiedzialności własnej , a jedynie odpowiedzialność subsydiarną za czynności podwykonawcy, zaś ta nie była objęta zakresem ubezpieczenia świadczonego przez (...) S.A.; 2) naruszenie prawa mat5erialnego tj. art. 471 kc przez jego niezastosowanie do ustalenia odpowiedzialności pozwanych; 3) naruszenie prawa materialnego tj. art. 5 prawa przewozowego, przez niewłaściwe zastosowanie w sytuacji nie udowodnienia przez pozwanych, że podwykonawca pozwanych dopuścił się czynności wyrządzenia szkody i jest wyłącznie odpowiedzialny za czynn...
I ACa 1011/12 15 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jolanta Grzegorczyk

Wyrok z 15 stycznia 2013, sygn. I ACa 1011 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.084 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...godnie z jej treścią – regulować swoje obowiązki, w tym także opłacić podatek od nieruchomości za cały 2011r. Nieopłacenie tej należności stanowiło nienależyte wykonanie przez niego zobowiązania w myśl art. 471 kc, co uprawniało powoda do żądania w tym zakresie odpowiedniego odszkodowania, obejmującego wysokości zapłaconego podatku w kwocie 2.084 zł. O odsetkach od tej kwoty Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 455 kc w zw. z art. 481 kc, zasądzając je od dnia następnego po dniu wezwania pozwanego do zapłaty świadczenia...
I ACa 655/12 15 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 15 stycznia 2013, sygn. I ACa 655 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 489.367,91 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Na powódce spoczywał jedynie obowiązek wykazania faktu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec istnienia domniemania wynikającego z przepisu art. 471 k.c. powódka nie miała obowiązku wykazania okoliczności świadczących o odpowiedzialności dłużnika, a więc jego winy. Powódka nie była również zobligowana do udowodnienia, że na skutek nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwanego dłużnika poniosła szkodę i w jakiej wysokości (uchwała składu 7 sędzi...
III AUa 644/12 15 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Urszula Iwanowska

Wyrok z 15 stycznia 2013, sygn. III AUa 644 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...a) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 152 00, OSNC 2001 4 63). Należy jednak pamiętać, że - na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) - wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu na...
II Ca 979/12 11 stycznia 2013 Sąd Okręgowy w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 11 stycznia 2013, sygn. II Ca 979 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 483 zł

Teza Zarówno rękojmia jak i gwarancja ma chronić zamawiającego przed skutkami nienależytej jakości świadczenia. Taka samą rolę spełnia roszczenie odszkodowawcze, co cznacza, że to od woli zamawiającego zależy jaki środek ochrony uzna za najbardziej odpowiedni. Gwarancja nie jest modyfikacją ani rękojmi, ani innego rodzaju odpowiedzia...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...od umowy, - art. 647 k.c. poprzez uznanie, że pozwany nie wykonał zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej budowli w sytuacji, gdy odbiór budynku przez kierownika robót został dokonany bez zastrzeżeń, - art. 471 k.c. poprzez uznanie, że pozwany jest obowiązany do naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania w sytuacji, gdy powód nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych, - art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywiln...
I ACa 995/12 11 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesława Kuberska

Wyrok z 11 stycznia 2013, sygn. I ACa 995 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 166.769,80 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...trona powodowa natomiast doznała szkody majątkowej, pozostającej w normalnym związku przyczynowym z działaniem pozwanej, przez co spełnione zostały przesłanki odpowiedzialności kontraktowej pozwanej, wskazane w art. 471 k.c. Niezależnie od takiej kwalifikacji prawnej stosunku łączącego strony procesu, wskazano także, że dopuszczalne jest przyjęcie, iż powództwo jest usprawiedliwione również na podstawie prawnej sprecyzowanej przez powodową spółkę, jako art. 415 k.c. Zasadniczo przesłanki w postaci szkody i związku przyczynowego...
VII Pa 303/12 10 stycznia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Anna Nowińska

Wyrok z 10 stycznia 2013, sygn. VII Pa 303 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
emerytura ubezpieczenia społeczne samorząd terytorialny
odszkodowanie ZUS
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...rawie nie mamy do czynienia z czynem niedozwolonym uregulowanym w Tytule VI Księgi III Kodeksu Cywilnego. Zdaniem Sądu I instancji, podstawy prawnej dochodzonego przez powódkę roszczenia upatrywać należy w treści art. 471 k.c. (w związku z art. 361 k.c.), zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jednocześnie przepisy odp...
VIII Ga 418/12 10 stycznia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 10 stycznia 2013, sygn. VIII Ga 418 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.200 zł
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...o nie było podstaw do jazdy pociągiem, ponadto pozwany oferował autobus zastępczy, lecz powód propozycję odrzucił. Przechodząc do rozważań merytorycznych Sąd wskazał, że podstawę prawną powództwa stanowi art. 471 k.c. Zauważył, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, a zatem dochodząc roszczenia opartego na treści art. 471 k.c. powód winien wykazać, że dłużnik nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, że powód poniósł szkodę i że między nienależytym wykonaniem zobow...
VI ACa 917/12 10 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Małgorzata Manowska

Wyrok z 10 stycznia 2013, sygn. VI ACa 917 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.953.087,93 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...owód mimo, iż to na nim spoczywał zgodnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 3 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. ciężar wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego wobec (...) wynikających z art. 471 k.c., powyższemu obowiązkowi nie sprostał. Nie wykazał on w szczególności faktu nienależytego wykonania przez pozwanego wobec tego podmiotu zobowiązania. Jak wskazał Sąd I instancji jedynym dowodem, który przedstawił było pismo Syndyka z dnia 12 grudnia 2008 r., z którego wynika, iż wierzytelność zgłoszona do ma...
VI ACa 971/12 10 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Małgorzata Manowska

Wyrok z 10 stycznia 2013, sygn. VI ACa 971 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 82.398 zł · zasądzenie
spadek
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...dy wygasły 656§1 k.c. w zw. art. 638 k.c. w zw. art.568 §1 k.c. . W tej sytuacji podstawę prawną żądań pozwanego mogły stanowić zasady ogólne kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, o której mowa w art. 471 k.c. Jednakże pozwany winien wykazać wysokość poniesionej, na skutek konieczności naprawy, szkody. Nie zasługują na wiarę w zakresie twierdzeń dotyczących tychże wad, jak wskazano wyżej, zeznania M. J. (1), skoro świadek ten mając prawny obowiązek, z mocy przepisów prawa budowlanego, wynikający z racji pełnionyc...
V ACa 633/12 9 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 9 stycznia 2013, sygn. V ACa 633 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 106.446,81 zł · kwota żądania
kradzież / art. 278 § 1 k.k. odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...ć za szkodę powstałą w majątku powódki, wskutek utraty pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu. Zaznaczył, iż powódka jako podstawę dochodzonego roszczenia odszkodowawczego wskazała art. 415 k.c., a nie art. 471 k.c., a więc nie dochodziła roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków finansującego. Podkreślił jednak, iż to właśnie w oparciu o art. 471 k.c. korzystający może dochodzić ewentualnych roszczeń w sytuacji, gdy finansujący pomimo przedstawienia stanowczego, uzasadnionego żądania...
III APa 28/12 8 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maciej Piankowski

Wyrok z 8 stycznia 2013, sygn. III APa 28 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację Kwota 57.500,00 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
zadośćuczynienie odszkodowanie ZUS

Teza Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych jest zdarzeniem rodzącym stosunek prawny między organem ubezpieczeniowym, pracodawcą i pracownikiem. Niewykonanie tego zobowiązania może powodować pozbawienie prawa do świadczeń w razie ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego i stworzyć dla uprawnionego pracownika roszczenie o nap...

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...być poprzedzone zakończeniem postępowania w sprawie ustalenia prawa do tych świadczeń w Państwie Członkowskim, w którym powód podlegał ubezpieczeniom społecznym w czasie przedmiotowego zatrudnienia. Zgodnie z art. 471 k.c. (w związku z art. 300 k.p.) dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powyższy przepis uzależnia obowiązek napra...
I ACa 793/11 8 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 8 stycznia 2013, sygn. I ACa 793 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 607 499 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...przez powoda, - poprzez niewskazanie na podstawie jakich dowodów przy stwierdzeniu możliwości miarkowania kary umownej, Sąd określił, zakres braków w realizacji inwestycji; V naruszenie art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. poprzez ich zastosowanie, przez uznanie za zasadne naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji, podczas gdy niewykonanie zobowiązania nie wynika z winy pozwanego; VI naruszenie art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie, uznając, iż nie ma podstaw do zmniejszenia kary umownej, w tym z uwagi na zak...
I ACa 770/12 3 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Anna Bohdziewicz

Wyrok z 3 stycznia 2013, sygn. I ACa 770 12

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...8 zł. Skoro pozwana poczyniła nakłady na roboty remontowo budowlane, na lokal stanowiący własność strony powodowej i nastąpiło to zgodnie z łączącą strony umową najmu. Sąd Okręgowy uznał, że w świetle art. 471k.c., uzasadnione było żądanie zwrotu równowartości poczynionych przez pozwaną nakładów. Sąd pierwszej instancji wskazał, iż w zdecydowanej części, zakres wykonanych prac był wynikiem umowy oraz stanu, w jakim lokal ten znajdował się w momencie przekazania go pozwanej. Natomiast ta część wydatków na roboty, kt...
I ACa 533/12 3 stycznia 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 3 stycznia 2013, sygn. I ACa 533 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik zmieniono orzeczenie
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. opinia biegłego koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...e uzasadniały przekonanie, że opinia ta jest niepełna, niejasna, budzi wątpliwości, a sam biegły nie ma kwalifikacji do sporządzenia przedmiotowej opinii; II. jak i prawa materialnego, tj. art. 65 § 2 kc w zw. z art. 471 kc, polegającego na pominięciu przez Sąd treści umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku z dnia 25 stycznia 2002r., w szczególności treści § (...)tej umowy, który określa procedurę wydania przedmiotu przewłaszczenia Bankowi oraz procedurę wyceny przedmiotu przewłaszczenia i zasady pomniejszenia wierzy...
I ACa 401/12 31 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Anna Pelc

Wyrok z 31 grudnia 2012, sygn. I ACa 401 12

Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...rt. 233 § 1 kpc poprzez błędną ocenę materiału dowodowego w szczególności zeznań świadków i treści korespondencji elektronicznej, art. 103 kc (winien znaleźć zastosowanie art. 95 kc) art. 535, 551 § 2 kc, art. 471 kc oraz art. 66 § 1 w zw. z art. 60 kc, art. 68' kc, art. 65 i art. 6 kc prowadzące w konsekwencji do uznania, że między stronami nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, błędne przyjęcie, że przepis art. 551 § 2 kc ma zastosowanie wyłącznie do rzeczy oznaczonych co do tożsamości a niezależnie od tego nieuwzględni...
I C 331/12 28 grudnia 2012 Sąd Okręgowy w Warszawie Halina Plasota

Wyrok z 28 grudnia 2012, sygn. I C 331 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik zasądzono świadczenie
zadośćuczynienie ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 471 kc Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
...Bankowe (Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665 - obowiązujący w dacie zdarzenia objętego sporem). Przepis ten reguluje odpowiedzialność kontraktową banku za niewykonanie polecenia rozliczeniowego rozszerzając przesłanki art. 471 k.c. Odpowiedzialność ponosi nie tylko bank przyjmujący dyspozycję klienta, ale także solidarnie z nim wszystkie banki uczestniczące w wykonaniu polecenia rozliczeniowego. Bank odpowiada za szkody wnikające z przesłania pieniędzy na nieprawidłowo podany rachunek. Ocena powstałej szkody oraz jej związku przyczynowo-sku...