Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

71 044 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 6 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

71 044 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V AGa 403/20 14 września 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Konińska

Wyrok z 14 września 2021, sygn. V AGa 403 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.050 zł Kwota 3.231,29 zł · kwota żądania
naprawienie szkody
odszkodowanie

Teza Od ustawowej kary umownej odróżnić należy dopuszczalne zastrzeżenie o charakterze gwarancyjnym, nakładające obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania ( niewłaściwego wykonania) zobowiązania wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, do którego nie stosuje się przepisów o karze u...

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...zczegółowo przyczyny dla których uznał, iż uchybienia jakie zdarzyły się w jakości obsługi nie stanowiły nienależytego wykonania umowy. Pozwana w szczególności obciążona w tym zakresie ciężarem dowodu z art. 6 k.c. nie wykazała, by umowa stron i ustalone zwyczaje w branży medialnej przewidywały konieczność odpowiadania na e-maile kontrahenta kilka razy dziennie, czy nawet jak twierdzi pozwana w apelacji nawet 20-30 razy dziennie. Pozwana nie zawnioskowała przed Sądem I instancji o przeprowadzenie dowodu z zeznań żadnego świadka...
III AUa 687/21 14 września 2021 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Marek Szymanowski

Wyrok z 14 września 2021, sygn. III AUa 687 21

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o ustalenie wartości kapitału początkowego i wysokość świadczenia Wynik oddalono apelację Kwota 240 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
XXIII Zs 59/21 13 września 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Aleksandra Komór

Wyrok z 13 września 2021, sygn. XXIII Zs 59 21

Typ sprawa cywilna gospodarcza - zamówienia publiczne / skarga na wyrok... Przedmiot skarga wykonawcy od wyroku KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wynik oddalono skargę
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...ń bądź posiadania stosownych uprawnień. W analizowanym stanie faktycznym obowiązek wykazania istnienia podstaw prawnych do żądania od odwołującego uprawnień innych niż te przedstawione przez Ł. Ś., zgodnie z art. 6 k.c., spoczywał na zamawiającym, który z takiego twierdzenia wywodził korzystne dla siebie skutki prawne. W ocenie Sądu Okręgowego zarzut braku podania przez Izbę konkretnych przepisów zmierza w istocie do próby przerzucenia na KIO obowiązków dowodowych ciążących na skarżącym i tym samym nie mógł zasługiwać na...
VIII U 1958/20 13 września 2021 Sąd Okręgowy w Łodzi Agnieszka Gocek

Zarządzenie z 13 września 2021, sygn. VIII U 1958 20

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...i w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Niemniej jednak w takiej sytuacji, to na organie rentowym spoczywa obowiązek udowodnienia pozorności umowy lub jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, w myśl art. 6 k.c. Stanowisko takie zajął także Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 15 lutego 2007 r., I UK 269 06, OSNP 2008 nr 5-6, poz. 78 oraz w wyroku z dnia 24 sierpnia 2010 r. I UK 74 10, w którym stwierdził, iż: „na organie rentowym, który przyjął zgłoszenie do ubezpieczenia pracowniczego i nie kwestionował tytułu tego zgł...
I C 436/21 13 września 2021 Sąd Rejonowy w Kętrzynie Beata Bihuń

Wyrok z 13 września 2021, sygn. I C 436 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 1.800,00 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...nu do wykonania tego zobowiązania. Nieuiszczenie zaliczki skutkowało pominięciem dowodu z żądanej opinii biegłego (art. 130 4 § 5 kpc) i ostatecznie spowodowało, że opinia nie została przeprowadzona. Zgodnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 361 k.c. oraz 363 k.c. ciężar dowodu wysokości szkody spoczywa na poszkodowanym. W niniejszej sprawie obowiązkiem wykazania wysokości szkody zatem był obciążony powód. Na powyższą okoliczność zgłoszony został dowód z dokumentów w szczególności z prywatnej kalkulacji oraz z opinii biegłego. Prze...
VIII C 1096/20 13 września 2021 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Wyrok z 13 września 2021, sygn. VIII C 1096 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zaniechanie naruszeń i zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 3.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...oraz o zasądzenie od pozwanych solidarnie kwoty 3.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy wywołane nadmiernymi hałasami. Na wstępie czynionych w niniejszej sprawie rozważań przypomnieć należy, iż w myśl art. 6 k.c., ciężar udowodnienia twierdzenia faktycznego spoczywa na tej stronie, która z tego twierdzenia wywodzi skutki prawne. Reguła ta znajduje również swój procesowy odpowiednik w treści art. 232 k.p.c., w świetle którego to strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawn...
I ACa 544/21 13 września 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aneta Pieczyrak-Pisulińska

Wyrok z 13 września 2021, sygn. I ACa 544 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
uchwała rady gminy samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...zyjęcie, że strona powodowa nie jest organem egzekucyjnym kompetentnym do ustalenia kosztów usuwania i przechowywania pojazdów w trybie art. 102 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; - naruszenie art. 6 k.c., przez błędne przyjęcie, że to na pozwanym spoczywał obowiązek wyjaśnienia okoliczności związanych z prawidłowym ustaleniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, gdy tymczasem z uwagi na brak przeprowadzenia właściwego postępowania administracyjnego ustalającego powyższe koszty to powoda obciążał cię...
I AGa 34/21 13 września 2021 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewa Tomaszewska

Wyrok z 13 września 2021, sygn. I AGa 34 21

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 202.877,95 zł · kwota żądania

Teza Warunki formalne pełnomocnictwa do zawarcia umowy kredytu bankowego

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...awiedliwione co do zasady. Wysokość roszczenia będzie przedmiotem wyroku końcowego. Apelację od powyższego wyroku wywiodła pozwana zaskarżając go w całości i zarzucając naruszenie: 1. art. 232 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. w zw. art. 104 ust. 1 w zw. z art. 105 pkt. 2 ppkt. b), c) i d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Prawo bankowe" (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2187 ze zm.) - dalej PrBank., co polegało na wydaniu rozstrzygnięcia przez Sąd w oparciu o dowody objęte tajemnicą bankową, co do których strona pozwana nie wyraziła zgody na i...
II Ca 970/21 10 września 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu Agnieszka Śliwa

Wyrok z 10 września 2021, sygn. II Ca 970 21

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...kosztami procesu obciążył w całości powoda. Apelację od powyższego wyroku wniósł powód zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie: 1) art. 10 i 48 ustawy Prawo wekslowe w zw. z art. 6 k.c. poprzez przyjęcie, że ciężar dowodu spoczywał na powódce w sytuacji, gdy powództwo zostało oparte na podstawie weksla in blanco, a tym samym sprawa nosiła charakter sprawy wekslowej powodując, że obowiązek udowodnienia wad wypełnionego weksla, niezgodności z deklaracją wekslową, czy też nieistnienia zobowiąza...
I C 41/21 10 września 2021 Sąd Rejonowy w Grudziądzu Marcin Kolasiński

Wyrok z 10 września 2021, sygn. I C 41 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 605,07 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...bezpieczenia otrzymał od powoda dokumenty związane z ubezpieczeniem, w tym polisę i druki do przelewu składki ubezpieczeniowej. To na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia, że pozwany takie dokumenty otrzymał (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.). Strona powodowa nie udowodniła faktu doręczenia ani nawet nadania na adres pozwanego korespondencji z tymi dokumentami. W tej sytuacji sąd uznał, że pozwany otrzymał dokumenty dopiero 21 grudnia 2018 roku. Skoro przez dłuższy czas po zawarciu umowy pozwany nie otrzymywał niezbędnych dokumentów, b...
I C 590/20 10 września 2021 Sąd Rejonowy w Kaliszu Michał Włodarek

Wyrok z 10 września 2021, sygn. I C 590 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 7.285,69 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...zed Sądem przytoczenie okoliczności faktycznych, z których wywodzi roszczenie (art. 187 § 1 pkt 2 kpc) i wskazanie na dowody, których przeprowadzenie potwierdzi zasadność jego twierdzeń o faktach (art. 232 kpc i art. 6 kc). Zgodnie z zasadami procesu cywilnego ciężar gromadzenia materiału dowodowego spoczywa na stronach (art. 232 kpc., art. 3 kpc, art. 6 kc). Jego istota sprowadza się do ryzyka poniesienia przez stronę ujemnych konsekwencji braku wywiązania się z powinności przedstawienia dowodów. Skutkiem braku wykazania przez stronę p...
I C 316/20 10 września 2021 Sąd Rejonowy w Kaliszu Michał Włodarek

Wyrok z 10 września 2021, sygn. I C 316 20

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 300,00 zł · grzywna
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...zed Sądem przytoczenie okoliczności faktycznych, z których wywodzi roszczenie (art. 187 § 1 pkt 2 kpc) i wskazanie na dowody, których przeprowadzenie potwierdzi zasadność jego twierdzeń o faktach (art. 232 kpc i art. 6 kc), czemu nie sprostał. Zgodnie z zasadami procesu cywilnego ciężar gromadzenia materiału dowodowego spoczywa na stronach (art. 232 kpc., art. 3 kpc, art. 6 kc). Jego istota sprowadza się do ryzyka poniesienia przez stronę ujemnych konsekwencji braku wywiązania się z powinności przedstawienia dowodów. Skutkiem braku wyka...
I ACa 3/21 10 września 2021 Sąd Apelacyjny w Lublinie Mariusz Tchórzewski

Wyrok z 10 września 2021, sygn. I ACa 3 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok

Teza Dla oceny braku możności ukończenia dzieła przez wykonawcę w umówionym terminie nie jest wymagany dowód pewności, lecz ocena prawdopodobieństwa odnoszonego do rozmiaru opóźnienia, przy czym obojętna jest kwestia zawinienia lub braku zawinienia wykonawcy w zaistnieniu tego stanu rzeczy (poza jedynym wyjątkiem, gdy wyłączną przycz...

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...inwestora nie leżały po stronie zamawiającego, ani nie ponosił on za nie odpowiedzialności i zaistniały dwie podstawy uzasadniające odstąpienie od umowy stron. Sąd Okręgowy zważył, że pozwanego obciążał (art. 6 k.c.) ciężar udowodnienia zaistnienia tych dwóch przesłanek odstąpienia od umowy, w tym z art. 635 k.c., gdyż skorzystanie przez zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy warunkowanej jest dokonaniem oceny, czy opóźnienie faktycznie jest tak duże, że będzie miało wpływ na ukończenie dzieła (wyrok SA w Bia...
I ACa 62/21 10 września 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Elżbieta Karpeta

Wyrok z 10 września 2021, sygn. I ACa 62 21

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Przedmiot zapłata / zwrot nakładów po zakończeniu umowy najmu nieruchomości Wynik oddalono apelację
spadek dział spadku
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...4). Konstrukcja powierniczego nabycia prawa do lokalu w okolicznościach niniejszej sprawy nie mogła mieć zastosowania. Ciężar dowodowy w zakresie wykazania istnienia takiego zlecenia po myśli regulacji zawartych w art. 6 k.c. i 232 k.p.c. spoczywał bez wątpienia na powodzie. Obowiązkiem powoda było przedłożenie dowodów, których przeprowadzenie potwierdzi zasadność jego twierdzeń o faktach. Co do zasady wszystkie okoliczności faktyczne doniosłe dla rozstrzygnięcia sprawy i składające się na podstawę faktyczną rozstrzygnięcia musz...
II Ca 1151/21 9 września 2021 Sąd Okręgowy w Kielcach Rafał Adamczyk

Wyrok z 9 września 2021, sygn. II Ca 1151 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 500 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...poszkodowanego bezpośrednio przed podpisaniem umowy przelewu wierzytelności z powodem, a w związku z tym winien być uznany za stronę wygrywającą niniejszy proces; II naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 6 k.c. poprzez jego błędną wykładnię, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnego przyjęcia, że nie istnieją podstawy do przyznania powodowi zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego w związku ze sporządzeniem opinii niezależnego rzeczoznawcy, w sytuacji gdy kalkulacja została sporządzona na zlecenie poszko...
X C 446/19 9 września 2021 Sąd Rejonowy w Toruniu Maria Żuchowska

Wyrok z 9 września 2021, sygn. X C 446 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 15.877 zł · kwota żądania
naprawienie szkody

Teza Zgodnie z art. 6 k.c., na powodach spoczywał ciężar wykazania szkody pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym z nienależytym wykonaniem przez pozwanego zobowiązania.

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...y zdarzeniem a szkodą. Te wszystkie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, a więc brak zaistnienia chociażby jednej z nich wyłącza tę odpowiedzialność. Obowiązek ich wykazania spoczywa na wierzycielu (art. 6 KC), przy czym nie zachodzi domniemanie istnienia przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, jak ma to miejsce w odniesieniu do winy dłużnika (zob. np. wyr. SN z 19.12.1997 r., II CKN 531 97, L., i z 10.9.2015 r., II CSK 587 14, L.; wyr. SA w Katowicach z 22.1.2016 r., III APa 31 15, L.) (vide: M. Załucki (red....
VIII GC 628/21 9 września 2021 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Przemysław Kociński

Wyrok z 9 września 2021, sygn. VIII GC 628 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.972,00 zł Kwota 1.972,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...iejscu należało również zauważyć, iż w procesie cywilnym ciężar dowodu spoczywa na stronach postępowania i to one są zobowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.). Strony mają obowiązek twierdzenia i dowodzenia tych wszystkich okoliczności (faktów), które stosownie do art. 227 k.p.c. mogą być przedmiotem dowodu. Innymi słowy ten, kto powołując się na przysługujące mu prawo (żąda czegoś od innej osoby) obowiązany jest udowodnić fakty (okoliczności fa...
V AGa 56/21 9 września 2021 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Roman Kowalkowski

Wyrok z 9 września 2021, sygn. V AGa 56 21

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 30 996,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...1 k.c. z mocy art. 12 ustawy z 07.04.2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia należności (Dz. U. z 2017r. poz. 933). Oddalenie powództwa jak w punkcie III wyroku nastąpiło przy zastosowaniu art. 6 k.c. w zw. z art. 647 1 § 5 k.c. w brzmieniu jak wyżej a contrario. Wobec cofnięcia pozwu w części, w zakresie żądania zapłaty kwoty 30 996 złotych, postępowanie w tej części podlegało umorzeniu przy zastosowaniu art. 355§1 k.p.c. w zw. z art. 203§1 k.p.c., jak w punkcie I wyroku. Mając na uwadze, iż powód cofną...
I C 314/20 8 września 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie

Wyrok z 8 września 2021, sygn. I C 314 20

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 8.915 zł Kwota 20.194,77 zł · zasądzenie
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...y wywołać skutek w postaci obciążenia kredytobiorców kosztami, czynności banku powinny mieć charakter celowy. Ciężar bowiem udowodnienia obowiązku pokrycia kosztów przez powodów spoczywał na banku zgodnie z art. 6 k.c. Jak wskazano wyżej, zgodnie z zgodnie z treścią przepisu art. 385 1 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W niniejszej sprawie już samo niep...
I C 824/20 8 września 2021 Sąd Okręgowy w Olsztynie

Wyrok z 8 września 2021, sygn. I C 824 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.231,27 zł Kwota 10 100 zł · zasądzenie
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
spadek
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...lnić się od odpowiedzialności wynikającej z zawartej umowy autocasco, to na nim spoczywa ciężar udowodnienia faktów związanych z przysługującą mu możliwością odmowy zapłaty odszkodowania, co w kontekście art. 6 kc szerszego uzasadnienia nie wymaga. W niniejszej sprawie krótko rzecz ujmując, to ubezpieczyciel powinien zatem wykazać, że kluczyki do samochodu marki J. (...) nie były zabezpieczone, a zachowanie użytkownika auta było w tym zakresie co najmniej przejawem rażącego niedbalstwa. Rażące niedbalstwo przy tym w rozumieniu...
I C 829/19 8 września 2021 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Agnieszka Poręba

Uzasadnienie z 8 września 2021, sygn. I C 829 19

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...nej osoby niż strona zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego skorzystać. Dowód zatem, że treść wyciągu z ksiąg banku jest prawdziwa spoczywał na stronie powodowej (art. 6 k.c.). Jednakże strona powodowa żadnego innego dowodu na legitymację czynną oraz wysokość wierzytelności nie przedstawiła. Na skutek zaprzeczenia przez pozwaną prawdziwości danych zawartych w wyciągu, a w szczególności co do tego, że pozwana zawarła w ogóle jakąkolwiek umowę (...) Bank (...) S.A., to na powodzie c...
II C 805/21 8 września 2021 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Krzysztof Turbiński

Wyrok z 8 września 2021, sygn. II C 805 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 53694,53 zł · kwota żądania
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...natomiast ze zdaniem drugim wskazanego przepisu, w sytuacji, gdy podpis na dokumencie wskazuje na pochodzenie od innej osoby, niż zaprzeczająca strona procesu, stosuje się ogólne reguły ciężaru dowodu w oparciu o art. 6 k.c. Prawdziwość dokumentu prywatnego musi więc udowodnić strona, która z takiego dokumentu chce skorzystać (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie V CSK 90 11) Na podstawie art. 254 § 1 k.p.c. badania prawdziwości pisma dokonuje się z udziałem lub bez udziału biegłych, zwłaszcza przez porównanie...
VIII C 1025/19 8 września 2021 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Anna Bielecka-Gąszcz

Wyrok z 8 września 2021, sygn. VIII C 1025 19

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 129,40 zł Kwota 4.812,78 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...ał, że powód wykazał swoje roszczenie co do zasady. W oparciu o twierdzenia powoda Sąd przyjął ponadto, iż na poczet zadłużenia pozwany dokonał wpłat na łączną kwotę 3.199 zł, W. W. nie wykazał bowiem (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.), że spłacił zadłużenie w wyższej kwocie. Wątpliwości Sądu nie budziło również, że wobec braku spłaty zadłużenia w terminach określonych harmonogramem powód wypowiedział przedmiotową umowę, a następnie wypełnił weksel na sumę, która odpowiadała – biorąc pod uwagę postanowienia um...
I AGa 354/20 8 września 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Małgorzata Kaźmierczak

Wyrok z 8 września 2021, sygn. I AGa 354 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 99.230,42 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...i spoczywał na stronie, która kwestionowała uprawnienie strony przeciwnej do kary umownej. Jeżeli dłużnik broni się zarzutem, że nie zawinił niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, to zgodnie z art. 6 kc na nim spoczywa ciężar udowodnienia prawdziwości tego zarzutu). Skoro zgodnie z § 7 ust 1 pkt 1 i ust 2 pkt c umowy z 14.08.2018 r. podstawę zapłaty kar umownych, którymi strony się wzajemnie obciążyły stanowiło odstąpienie od umowy, a nadto uprawnienie do kary umownej nie powstało, gdy odstąpienie nastąpiło z p...
II Ca 830/21 7 września 2021 Sąd Okręgowy w Szczecinie Mariola Wojtkiewicz

Zarządzenie z 7 września 2021, sygn. II Ca 830 21

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...uszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych Podkreślić należy, że w świetle treści art. 24 k.c., istnienie dobra osobistego i fakt jego naruszenia powinien wykazać powód (zgodnie z art. 6 k.c.), a na stronie pozwanej w procesie dotyczącym ochrony dóbr osobistych spoczywa ciężar wykazania przesłanki egzoneracyjnej, tj. że jej działanie lub zaniechanie z którym powód wiązał naruszenie swych dóbr osobistych nie było bezprawne (domniemanie bezprawności działania). Działanie nie jest bezprawne, gdy jest o...
I C 827/20 7 września 2021 Sąd Okręgowy w Łomży Andrzej Kordowski

Wyrok z 7 września 2021, sygn. I C 827 20

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...żliwości kwalifikowania kwestionowanych przez powodów postanowień umownych, jako postanowień niedozwolonych w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. Pozwany podniósł, że strona powodowa nie udowodniła wbrew dyspozycji art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.c. przesłanki istnienia interesu prawnego w zakresie roszczeń opartych na podstawie art. 189 k.p.c. Sąd Okręgowy w Łomży ustalił co następuje: Powodowie: A. G. E. G., Z. G. i K. G. zawarli w dniu 04 lipca 2008 roku z pozwanym (...) Bankiem (...) Spółką Akcyjną Oddział 1 G. Umowę kredytu mieszka...
I C 49/20 7 września 2021 Sąd Okręgowy w Sieradzu Robert Pabin

Wyrok z 7 września 2021, sygn. I C 49 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 626.628,63 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...ali w większym zakresie aniżeli wynika to z twierdzeń strony powodowej popartych przedłożoną dokumentacją bankową w szczególności, ze wykonali je w części objętej żądaniem pozwu, choć zgodnie z treścią art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. zobowiązani byli udowodnić fakty z których wywodzą skutki prawne. Pozwani winni zatem udowodnić fakt nieistnienia lub wykonania zobowiązania w zakresie objętym żądaniem pozwu. Należy podkreślić, że powód udowodnił zaciągnięcie w stosunku do niego przez stronę przeciwną zobowiązania pienię...
III Ca 1204/20 7 września 2021 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 7 września 2021, sygn. III Ca 1204 20

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...eń, niezbędne jest wskazanie wysokości poszczególnych świadczeń składających się na tę sumę z precyzyjnym wskazaniem konkretnych okoliczności. W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z treścią przepisu art. 6 k.c. obowiązek udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne. Wobec tego na powodzie zawsze ciąży obowiązek wykazania faktów uzasadniających jego roszczenia, a na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających wniosek o oddalenie powództwa. Obowiązek udowodnienia faktu...
XXIII Ga 1472/20 7 września 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Gałas

Wyrok z 7 września 2021, sygn. XXIII Ga 1472 20

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 42.017,76 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
spadek odszkodowanie ZUS
Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
...zenie zobowiązania), fakt poniesienia szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą. Ciężar dowodu co do istnienia powyższych przesłanek, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa na stronie powodowej. Niewątpliwie opisane powyżej i wynikające wprost ze wskazanych dowodów uchybienia pozwanych w zakresie prowadzenia ksiąg powoda stanowiło nienależyte wykonanie umowy a w zakresie sprawozdania finansowego za 2011 rok, to jej niewykonania oraz było zachowaniem sprzecznym z zasadą tzw. ucz...
I C 168/21 7 września 2021 Sąd Rejonowy w Piszu Anna Lisowska

Wyrok z 7 września 2021, sygn. I C 168 21

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie

Teza ZOBOWIĄZANIE

Podstawa prawna
art. 6 kc Ciężar dowodu
.....) w L. została zawarta umowa ramowa cyklicznego przelewu wierzytelności. (dowód: odpis umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności k. 12-14) Sąd zważył, co następuje: W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Mając powyższe na uwadze, w przedmiotowej sprawie to na powódce spoczywał więc ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jej roszczenie. Nadto, wskazać należy, iż w sprawach cywilnych sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia...