Baza orzeczeń sądowych

...iedzialność danego podmiotu, szkodę oraz adekwatny związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą. Dokonując następnie analizy tych przesłanek Sąd Okręgowy stwierdził, że odpowiedzialność na podstawie art. 471 k.c. wymaga, poza zaistnieniem zdarzenia wywołującego szkodę, szkodą oraz niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego zobowiązania, także adekwatnego związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą, która musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik p...

...i oraz ustanawia obowiązek dokładania owej staranności. Niedostosowanie się przez dłużnika do opisanych wyżej wymagań sprawia, że dojdzie do nienależytego wykonania zobowiązania lub niewykonania całkowitego (art. 471 kc). Każda bowiem rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kontraktową. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma bowiem miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik...

...żnością czynności prawnej. Za bezzasadny uznał należało także zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia oparty na różnych podstawach prawnych w tym m.in. na kwalifikowaniu roszczeń powodów na podstawie art 471 k.c., względnie zaliczeniu ich do roszczeń okresowych. Nie ulega wątpliwości, że suma zasądzona na rzecz powodów odnosiła się do świadczenia nienależnego, do którego zastosowanie ma ogólny 10 letni termin przedawnienia zgodny z art. 118 k.c. Kompletnie nieuprawnione były zarówno traktowanie świadczenia należnego p...

...edający może od umowy odstąpić, a otrzymany zadatek zachować. W art. 394 § 1 k.c. chodzi o zawinione przez strony niewykonanie umowy, a oceny w tym przedmiocie należy dokonywać zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 471 k.c. Badanie okoliczności prowadzących do przyjęcia odpowiedzialności za niewykonanie umowy musi być dokonywane odrębnie dla każdej ze stron. Zdaniem Sądu w realiach przedmiotowej sprawy uznać jednak należy, że niezawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło bez winy powódki. Jak sama stwierdziła rozstanie z partnerem j...

...z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 110. Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie pozwalał również na przypisanie pozwanemu odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie art. 471 k.c. Zgodnie z treścią tego przepisu dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podkreślić należy, że na gruncie art...

...sierpnia 2021r. 3. Na ww. kwotę składa się koszt ponownego wykonania remontu (robocizny) w kwocie 14.000 zł oraz zakupu materiałów budowlanych w kwocie 16.705 zł. Jako podstawę ww. roszczenia powódka wskazała art. 471 k.c. Nadto, na mocy art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c., powódka domaga się zwrotu nienależnego świadczenia w postaci uiszczonych przez nią kosztów zakupu towarów, ujawnionych na fakturach i paragonach fiskalnych, które nie zostały wykorzystane przy wykonaniu remontu w łącznej kwocie 1.364,07 zł. (pozew, k. 3-11) II....

...nność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie umowy określa art. 471 kc, zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dalej, zgodnie z art. 472 kc, jeżeli ze szczególnego pr...

...yśl art. 6 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków (...), że środki te nie zostały wykorzystane albo też wykorzystane zostały niezgodnie z ich celem, a zatem wykazać nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.), czemu nie sprostała. Zaoferowany przez nią materiał dowodowy, w szczególności dokumenty z kontroli tego nie potwierdzają. Z protokołu kontroli jak i zaleceń pokontrolnych wynika, iż strona pozwana w istocie kwestionuje przyjętą przez (...) sp. z o.o. metodologię wyliczenia podwyżek dla pracowników oraz niepra...

...P.. Wykryte wady prowadziły do zawilgocenia ścian oraz ich przemarzania, co mogło prowadzić do zniszczenia elewacji oraz powstania w obiekcie wykwitów i pleśni. Jako podstawę swojego roszczenia powódka wskazała art. 471 k.c. w zw z art. 535 k.c. Jako formę odszkodowania powódka wybrała formę zapłaty odpowiedniej sumy na skutek poniesienia szkody wynikającej z nienależytego, wadliwie wykonanego zobowiązania przez pozwanych. Na skutek licznych wad w pracach budowalnych budynek nie nadawał się do zamieszkania. Ponadto doszło do wyrządze...

...ą w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem szkodzącym w postaci kolizji drogowej oraz pozostaje konsekwencją nienależytego wykonania obowiązków umownych przez pozwaną; 3. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 471 k.c. poprzez jego niezastosowanie w stosunku do kosztów sporządzenia prywatnej opinii nr (...) z dnia 23 sierpnia 2021 r. wykonanej przez inż. J. C. i w konsekwencji błędne uznanie, iż powódce nie pozostaje należny zwrot ww. kosztów od pozwanej, podczas gdy na pozwanej ciążył obowiązek przeprowadzenia właściwego po...

...bót remontowych jest nienależytym wykonaniem zobowiązania. Jeżeli zatem wierzyciel poniósł na skutek takiego nienależytego wykonania zobowiązania szkodę, dłużnik obciążony jest obowiązkiem jej naprawienia (art. 471 k.c.). Wierzyciel ma przy tym możliwość dokonania wyboru, może bowiem oprzeć swoje roszczenia wyłącznie na ogólnych przepisach normujących odpowiedzialność kontraktową (art. 471 i nast. k.c.) albo też, nie rezygnując z uprawnień z tytułu rękojmi, dodatkowo dochodzić naprawienia poniesionej szkody (art. 566 k.c....

...onanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest uwarunkowana poniesieniem przez wierzyciela szkody, to jest ona zależna od pozostałych przesłanek statuujących odpowiedzialność kontraktową przewidzianą w art. 471 k.c. Oznacza to tym samym, że kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Przy czym obowiązek wykazania braku odpowiedzialności za nierealizowanie prac w zak...

...rąceniu), a takich oświadczeń brak. Sąd stwierdził także, że zarzuty pozwanego nie mogą skutkować obniżeniem wynagrodzenia powoda przez Sąd, na podstawie przepisów o nienależytym wykonaniu zobowiązania – art. 471 i nast. k.c. Sąd wskazał, że pozwany nie zgłosił zarzutu potrącenia jego wierzytelności z tytułu kosztów wywozu odpadów czy też z tytułu naprawy uszkodzeń dokonanych przez powoda, które mogłyby przysługiwać pozwanemu na podstawie przepisów art. 415 i nast. k.c. Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że strona pozwan...

...rtej 23 marca 2018 r.) było chybione z tego względu, że powód nie wywodził swojego roszczenia z nieprawidłowego wykonania tej umowy i z odpowiedzialności kontraktowej pozwanej za wykonanie zobowiązania umownego (art. 471 k.c.), tylko ze zdarzenia w postaci wydania wadliwych warunków przyłączenia do sieci w 2016 r. Tak też, tj. z uwzględnieniem reżimu deliktowego odpowiedzialności za szkodę (art. 415 k.c.) roszczenie powoda ostatecznie ocenił Sąd I instancji (mimo mylącego wskazania w uzasadnieniu wyroku, że podstawę prawną żądań...

...ą w istocie tylko opinią osób prywatnych i nie mogą mieć decydującego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu. Nie zasługują na aprobatę również zarzuty naruszenia prawa materialnego tj. art. 361 kc, art. 471 kc w zw. z art. 64 u. f. i. Powodowie w procesie sprostali ciężarowi wykazania, iż poniesiona przez nich szkoda pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z zaniechaniami i zaniedbaniami skarżącego TFI. Z treści opinii biegłego w sposób stanowczy wynika, iż główną przyczyną spadku wartości aktywów było złe zarz...

...zinach 8.00 – 16.00 do używania sali audiowizualnej i holu górnego (kawiarni) znajdujących się (...). Celem najemcy była organizacja na tej powierzchni szkolenia dla architektów, projektantów wnętrz. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Sąd Rejonowy uznał, iż strona pozwana ponosi odpowiedzialność jedynie...

...utek na przyszłość ( ex nunc). 2. Szkoda wynikająca z niewykonania zobowiązania przez pozwaną dochodzona przez powódkę ma postać utraconych korzyści i jest objęta odpowiedzialnością kontraktową dłużnika (art. 471 k.c.). Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. obowiązek naprawienia szkody obejmuje, pozostające w normatywnym związku przyczynowym ze zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą, straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W wyroku...

...przez pozwanego kratki wentylacyjne nie spełniają wymogów wentylacji. Skoro więc prace remontowe nie zostały wykonane prawidłowo to powodowie będą musieli ponieść koszty takich robót. Zgodnie zaś z przepisem art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W zakresie wysokości roszczenia, Sąd w całości zaaprobował wnioski wy...

...właściwego określenia wielkości żądania pozwu, roszczenie powoda o zapłatę kwoty 5.994,34 zł nie było zasadne (zarzut V). W zakresie prawa materialnego zarzucono naruszenie: – art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 471 k.c. i art. 355 k.c. polegające na błędnym uznaniu, iż pozwany ponosi winę za powstanie opóźnienia w zawarciu umowy przeniesienia własności (zarzut VI); – art. 483 § 1 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. polegające na uznaniu, iż strony w § 11 tiret pierwszy umowy deweloperskiej prawidłowo zastrzegły karę umown...

...arta pomiędzy powódką a Spółką wyraźnie jednak nie upoważniała Spółki do zarządzania mieszkaniem, tylko do wykonywania pewnych czynności związanych z organizacją i rozliczaniem najmu lokalu. 33. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 472 k.c. jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czyn...

...ony zawarły umowę, zgodnie z którą po zakończeniu współpracy w razie niedokonania zwrotu opakowań wszystkie opakowania winny być zwrócone to stronie powodowej w przypadku braku zwrotu służyłoby roszczenie z art. 471 k.c. to jest roszczenie związane z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez stronę przeciwną. Strona powodowa więc zobligowana byłaby do wykazania rozmiarów poniesionej szkody na skutek zawinionego działania swojego kontrahenta. Idące w tym kierunku dowody nie były jednak oferowane. W szczególności nie dowiedziono...

...ktualna okoliczność bezzasadności naliczenia przez powoda kary umownej z uwagi na fakt, że pozwanej w żaden sposób nie można przypisać odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, określonej w art. 471 k.c., bowiem opóźnienie zaistniało ze względu na szereg okoliczności, za które pozwana nie odpowiada. Tymi okolicznościami były m. in. to, że powód, mimo faktu, że PFU nie było objęte żadną klauzulą tajności, udostępnił je wykonawcy dopiero po podpisaniu przez wykonawcę umowy, ponadto zamawiający nie dołącz...

...cy albo ubezpieczony. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela determinuje z kolei odpowiedzialność podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnego za powstanie szkody. Źródłem odpowiedzialności ubezpieczonego jest zatem art. 471 k.c., ewentualnie przepis art. 435 § 1 k.c., względnie art. 415 k.c. Jak już zostało wskazane powyżej w niniejszej sprawie poza sporem pozostały okoliczności związane z powstaniem samej szkody i odpowiedzialnością gwarancyjną pozwanego. Kwestią sporną była natomiast wysokość odszkodowania z tytułu wykonania prac...

...do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.). Jak już wspomniano pozwany nie kwestionował, że przewidziany w umowie termin realizacji przedmiotu umowy przypadał na 20 dni od jej podpisania. Umowa datowana była na dzień 18 grudnia 2020 r., jednak do jej zawarcia doszło z chwilą złożenia na niej podpisów przez obie strony, co nastąpiło dopiero 22 grudnia 20...

...00 złotych w dniu podpisania umowy, - nie danie wiary zeznaniom powoda w zakresie twierdzenia, iż pozwani nie kontaktowali się z nim w sprawie o naruszenie posiadania; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 471 k.c., poprzez jego błędną wykładnię w zakresie przyjęcia, że powód nie wykazał łącznego spełnienia przesłanek warunkujących odpowiedzialność pozwanych z tytułu nienależytego wykonania umowy zlecenia z 10 maja 2016 r., podczas gdy wszystkie trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej wskazane w wyżej wymien...

...ci kantorowej powinien być bowiem wskazywany jako tzw. spread tj. różnica między ceną sprzedaży waluty, a ceną jej zakupu. Jako a ernatywne podstawy żądania zwrotu kwoty subwencji powód wskazał art. 415 KC i 471 KC. Pozwany nie kwestionował, że zawarł umowę subwencji finansowej nr (...), na podstawie której powód wypłacił pozwanemu subwencję w wysokości 2 011 264,00 złotych. Pozwany zaprzeczał natomiast jakoby podał nieprawdziwe dane we wniosku dotyczące wysokości przychodu. Jako podstawę roszczenia powód wskazał § 3 ust. 6...

...owiem to strona powodowa, negująca roszczenie z tytułu kary umownej, obowiązana była wykazać, że nienależyte wykonanie umowy z jej strony było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.). Dowód z zeznań świadka M. R. (k. 259) wskazuje na opóźnienia w dostawie stropu, zmiany koncepcji projektowej, brak rozstrzygnięcia co do wykonania świetlika nad klatką schodową czy nieprawidłowe dostarczenie belek stropowych. Powódka nie wykazała jednak, aby te okoliczności stanowiły w rzeczywistości decyduj...

...e zagadnień mający istotne znacznie w toku niniejszej sprawy wskazanie, iż w orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że konstrukcja kary umownej opiera się na zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 471 k.c. (poza kwestią szkody), stanowiąc formę odszkodowania umownego (tzw. surogat odszkodowania). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Z tego też względu przesłanki obowiązku zapłaty...

...zeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty oraz kosztu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 34 złotych. Jako podstawę prawną roszczenia strona powodowa wskazała przepisy art. 556 1 § 1 k.c. oraz art. 471 k.c. pozew k. 3-14 . Pozwany reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika – radcę prawnego wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany kwestionował żądanie pozwu co do zasady i wysokości odpowiedź na pozew k. 66-67 . Sąd Rejonowy...

...ływającej na wysokość szkody, korzyści majątkowej z pozyskanego produktu, przeto szkodą objęta winna być zdecydowana większość pozyskanego przez pozwanego plonu (w postaci ściętej koniczyny); 2. naruszenie art. 471 k.c. w zw. z art. 627 k.c. poprzez uznanie, iż doszło do nienależytego wykonania przez pozwanego dzieła, podczas gdy, uwzględniając charakterystykę zamówionego działa i przyjętego przez pozwanego procesu jego wytworzenia, a także skutków nieosiągnięcia zamierzonego przez powoda efektu działań pozwanego, w istocie...