Baza orzeczeń sądowych

...iem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w sytuacji, gdy stroną postępowania o uzyskanie takiego zezwolenia z mocy ustawy był wójt, jako zarządca drogi; 4) art. 484 § 1 i 2 kc w zw. z art. 471 kc i art. 476 kc poprzez błędną wykładnię tych przepisów i potraktowanie okoliczności, za które powódka nie jest odpowiedzialna, jako przesłanki obniżenia kar za opóźnienie na podstawie art. 484 § kc, a nie braku obowiązku ich zapłaty oraz niezastosowanie obniżenia kar za opóźnienie w stosunku do opóźnienia,...

...eślonym terminie do zawarcia umowy dostawy na poczet, której powodowie wpłacili zadatek w wysokości 500 000 euro. Skutkowałoby to zatem zasądzeniem solidarnie od pozwanych solidarnie na rzecz powodów na podstawie art. 471 k.c. kwoty 500 000 euro, niezależnie od ich odpowiedzialności wyłącznie na podstawie zobowiązania wekslowego. Mając te względy na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 496 k.p.c. utrzymał w całości nakaz zapłaty z dnia 30 listopada 2011 r. w mocy. Apelacje od powyższego wyroku Sądu Okręgowego wywiedli pozwani (......

...czne, - art. 709 1 kc przez błędne przyjęcie, że płatne w ratach wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego ma cechy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy, zbliżonego do czynszu najmu, - art. 471 kc przez niewłaściwe uznanie, że powodowie nie ponieśli szkody, której wyrównania dochodzą w niniejszej sprawie w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umów leasingu i utratą władztwa nad rzeczą, - art. 415 kc w zw. z art. 430 kc i art. 361 § 2 kc przez uznanie, że powodowie nie ponieśli szkody polegającej na znis...

...iczności zaś jakie pozwana w ramach powyższego zarzutu kwestionuje (odpowiedzialność kontraktowa powoda w stosunku do pozwanej), winnaona formułować podnosząc zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego,tj. art. 471 k.c. i art. 498 k.c. Podkreślić przy tym trzeba, że kwestie akcentowane przez skarżącąw apelacji, a dotyczące możliwości przedstawienia do potrącenia roszczenia odszkodowawczego wywodzonego z treści przepisu art. 471 k.c., jak i związku przyczynowego między opóźnieniem w pracach wykonanych przez powodaw ramach umow...

...0 zł Sąd umorzył postępowanie w tej części z uwagi na cofnięcie pozwu przez powoda w tym zakresie. Powyższy wyrok w całości zaskarżył apelacją powód podnosząc, że sprawa została rozpatrzona na podstawie art. 471 kc w kontekście naruszenia przez pozwanego umowy o dostarczanie energii elektrycznej, zaś on domagał się wynagrodzenia za przyłączenie osoby trzeciej do sieci elektrycznej częściowo biegnącej przez grunt powoda (poprzez posadowiony na jego gruncie słup elektryczny użyczany pozwanemu), co w jego przekonaniu stanowiło n...

...ł natomiast, że jest to odpowiedzialność kontraktowa, a ernatywnie zaś odpowiedzialność deliktowa. W związku z powyższym, Sąd Rejonowy ocenił zasadność powództwa po uprzednio dokonanej analizie przepisów art. 471 kc i art. 415 kc. W ocenie Sądu, aczkolwiek oba w w przepisy dotyczą odmiennych reżimów odpowiedzialności, to jednak przesłanki z nich wynikające są częściowo tożsame. Szczególnie, zarówno w przypadku odpowiedzialności z art. 471 kc, jak i art. 415kc przesłankami tymi są szkoda oraz normalny związek przyczynowy p...

...e, że cele, dla których zaciągnięte zostały umowy pożyczek, zostały przez pożyczkobiorców zrealizowane. Sąd pierwszej instancji zważył również, że brak było podstaw do uwzględnienia powództwa na podst. art. 471 k.c. z uwagi na niewykazanie wysokości szkody, ani związku przyczynowego. Podzielił także pogląd pozwanych co do tego, że zastrzeżenie kar umownych prowadziło do obejścia prawa, tj. art. 22 prawa spółdzielczego, poprzez ograniczenie możliwości wystąpienia ze spółdzielni oraz było sprzeczne z zasadami współżyci...

...31 stycznia 2013 roku. Wysokość kary umownej za jeden dzień zwłoki wynosi zatem 2.928 zł, zaś łącznie stanowi kwotę dochodzoną niniejszym pozwem. Powodowie, jako podstawę prawną roszczenia, wskazali przepis art. 471 k.c. w zw. z art. 353 k.c. Nakazem zapłaty z dnia 19 kwietnia 2013 roku, wydanym w postępowaniu upominawczym, w sprawie I Nc 140 13, Sąd uwzględnił żądanie pozwu. W przepisanym terminie pozwany wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości oraz wnosząc o oddalenie powództwa w całości or...

...wanych pracowników, 3. błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż powód z winy pozwanego wycofał zamówienie na sterowniki, co spowodowało opóźnienie w realizacji umowy o 20 dni, 4. naruszenie art. 471 kc poprzez przyjęcie, że pozwany nie miała prawa naliczenia kar umownych za nieterminowe zrealizowanie umowy przez powoda, gdyż zdaniem Sądu opóźnienie powoda w wykonaniu umowy spowodowane było zawinionym działaniem pozwanej, 5. naruszenie art. 5 kc poprzez jego zastosowanie i uznanie, iż doszło do naruszenia zasad wsp...

...powoda roszczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, nie miała istotnego znaczenia. W kontekście powyższego w dalszej kolejności należało ocenić, czy powód wykazał swoje roszczenie odszkodowawcze. Zgodnie z treścią art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W świetle powyższego przepisu odpowiedzialność kontraktowa znajduje za...

...ść - ta winna była być zawarta do 30.06.2011r. a do zawarcia doszło w dniu 19.04.2012r. Niewątpliwym jest, iż wspominana wyżej regulacja zawarta w treści art. 484 k.c. pozostaje w ścisłym związku z brzmieniem art. 471 k.c., który jak wiadomo kreuje domniemanie winy dłużnika w niewykonaniu względnie nienależytym wykonaniu zobowiązania , jako przesłanki koniecznej dla ustalenia co do zasady podstaw odpowiedzialności kontraktowej, a zatem to na dłużniku spoczywa ciężar jego ewentualnego obalenia. Nie mniej przesłankami warunkującym...

...iwałoby powodowi z tytułu wykonania umowy. Poza tym obowiązek jej zapłaty powstał z przyczyn leżących tylko i wyłącznie po stronie pozwanej. W konsekwencji Sąd Okręgowy na podstawie art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę, która odpowiadała wysokości należności wyrównawczych ustalonych w § 6 ust. 4 umowy stron. Stanowiły one iloczyn połowy 60.000 ton oraz stawki za wydanie oleju w wysokości 18,50 zł za tonę. Odpowiadało to kwocie 555.000 zł, a po jej powiększeniu...

...go powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Oceniając zgłoszone w pozwie żądanie zapłaty kwoty 1.879.464,41 zł tytułem naprawienia szkody, Sąd pierwszej instancji wskazał, że jego podstawą prawną jest art. 471 k.c. Natomiast z uzasadnienia pozwu wynika, że jako podstawę faktyczną tego roszczenia powód wskazał okoliczność, iż zgodnie z ofertą pozwanego Banku przedmiotowe umowy gwarantowały mu osiągnięcie zamierzonego celu, tj. zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, lecz działania pozwanego Banku doprowadziły go do znaczne...

...zwalający ustalić, że zdarzenie jest przyczyną szkody. Niezbędne jest wykazanie, że szkoda została wyrządzona bądź deliktem (art. 415 i nast. k.c.) bądź poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.). W niniejszej sprawie nie zrealizowała się już pierwsza z w w przesłanek. W nocy z 27 na 28 stycznia 2008 roku wobec A. N. nie popełniono bowiem błędu diagnostycznego ani leczniczego. Powołani w sprawie biegli oraz instytut naukowy, których opinie Sąd w całości podzielił, stwierdzili, że z uwagi na dominujące...

...ektowej, kosztorysu oraz inwentaryzacji robót zrealizowanych przez spółkę z o.o. (...) uniemożliwia weryfikację żądania. W oparciu o tak dokonane ustalenia Sąd Okręgowy uznał, że powództwo oparte na treści art. 471 k.c. nie zasługiwało na uwzględnienie. Przypomniał Sąd, że powódka upatrywała podstawy odpowiedzialności pozwanej za szkodę w fakcie nienależytego wykonania przez nią zobowiązania umownego, a więc w oparciu o treść art. 471 k.c., którego konstytutywnymi przesłankami, a których wykazanie spoczywa na stronie doma...

...słanki jego zastosowania. Bezpodstawne dokonanie wypowiedzenia nadzwyczajnego nie jest jednak dotknięte sankcją bezskuteczności, wypowiadający naraża się jedynie na odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. Skoro Sąd Apelacyjny – wychodząc z założenia, że do umowy pośrednictwa nie mają nawet odpowiedniego zastosowania przepisy dotyczące innych umów – nie rozważył sprawy pod kątem art. 7642 k.c., to zarzut naruszenia tego przepisu należy uznać za uzasadniony. Na koniec trzeba podkreślić, że nie można zaapro...

...sków dowodowych pozwanej, obejmujących dokumenty i zeznania świadków w zakresie odnoszącym się do wierzytelności objętej złożonym przez nią oświadczeniem o potrąceniu kar umownych. Podkreślił, że skoro z art. 471 k.c. wynika domniemanie winy dłużnika w zakresie niewykonania umowy, to powódka powinna wykazać, że do naruszenia ustalonych terminów doszło z przyczyn przez nią niezawinionych, oraz zmierzała do udowodnienia tego faktu zgłaszając dokumenty i osobowe środki dowodowe w 3 odpowiedzi na zarzuty. Tym samym, zdaniem Sądu...

...oprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że powstanie szkody w majątku wierzyciela jest przesłanką odpowiedzialności z tytułu kar umownych; 3) naruszenie art. 483 k.c. w zw. z art. 6 k.c. oraz art. 471 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że domniemanie winy dłużnika nie ma zastosowania do odpowiedzialności dłużnika z tytułu kar umownych; 4) naruszenie art. 6 k.c. w zw. art. 227 k.p.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na obarczeniu powoda ciężarem dowodu wobec faktu przyznanego p...

...ąc, że termin prekluzyjny wynoszący trzy lata, wygasł z dniem 4 grudnia 2010 roku, o czym właściciele lokali wiedzieli. Na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2013r. pełnomocnik powoda wskazał , że roszczenie opiera na art. 471 k.c. Sąd ograniczył rozprawę do rozpoznania zarzutu braku legitymacji materialnej po stronie powodowej. Sąd ustalił i zważył, co następuje. W latach 2006 i 2007 P. P. H. -. U. (...) Sp. z o. o. w R. wybudowało jako inwestor w ramach działalności gospodarczej budynek mieszkalny. Następnie zbyło lokale na podstawie um...

...onej przez rzecz skuteczne będzie tylko wówczas, gdy roszczenie o naprawienie szkody znajduje podstawę w przepisach o odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych lub nienależytego wykonania umowy (art. 415 i art. 471 k.c.). Wynika z tego dodatkowy wymóg, aby szkoda powstała z winy wierzyciela (A. Rembieliński (w:) Kodeks..., s. 449). Prawo zatrzymania wygasa przede wszystkim w razie zaspokojenia zabezpieczonej nim wierzytelności. Może także wygasnąć w następstwie wygaśnięcia wierzytelności z innych powodów (np. wobec potrącenia)...

...sjonalnej pomocy prawnej, a koszty poniesione z tego tytułu przez powodów stanowiły część szkody powstałej po stronie powodów na skutek nie wykonania zobowiązania przez pozwanego. Reasumując, Sąd na podstawie art. 471 k.c. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 23.030,75 zł. Orzeczenie w części dotyczącej zasądzenia odsetek, Sąd wydał zgodnie z art. 481 k.c. (pkt. I wyroku). Na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 805 § 1 i 2 k.c. Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 23.030,75 zł, albowiem strony w umowie ubezpieczenia od o...

...ł ponownie obróbki blacharskie. W piśmie procesowym z dnia 16 sierpnia 2012r. powód podał, iż nie wskazał podstawy swoich roszczeń, czy dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi, czy też żąda odszkodowania w myśl art. 471 kc. Powód zaprzeczył jakoby sam zamówił obróbki blacharskie. Powód przyznał, iż odbiór prac nastąpił we wrześniu 2010r., a pierwsze usterki ujawniły się już w marcu 20lir. Pozwany przystąpił do nieudolnego usuwania usterek w postaci smołowania dachu, co nie przyniosło oczekiwanego rezu atu. Pozwany aż do gru...

...000 zł w terminie 7 dni od doręczenia pisma. Pozwany jednakże nie wypłacił powodowi żądanej sumy. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy wskazał, że podstawę uwzględnienia powództwa stanowi przepis art. 471 k.c. Stwierdził, że przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż powód spełnił wszystkie warunki przewidziane w umowie z 28 maja 2010 r. do wypłacenia dotacji. Powód do wniosku o wypłacenie dotacji złożonego wraz z pismem z dnia 25 listopada 2010 r. dołączył wszystkie wymagane dokumenty, spełniając tym samy...

...rze i piśmiennictwie wskazuje się, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Z tego też względu przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary umownej podlega zatem kontroli w kontekście ograniczeń swobody umów (art. 3...

...postępowania. Sąd I instancji wskazał, że z argumentacji pozwu wynika, że powód wywodził swoje roszczenie o zapłatę z faktu niewykonania przez pozwanego umowy sprzedaży. Podstawą prawną powództwa był zatem art. 471 k.c. Wskazał przy tym Sąd Okręgowy, że pozwany S. O. w skardze o wznowienie postępowania nie kwestionował faktu zawarcia umowy sprzedaży oraz uiszczenia przez powoda ceny w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności. Nie oponował także przeciwko twierdzeniom powoda o braku wydania przez pozwanego kontenerów będących...

...wi szkodę poniesioną przez pozwanych wzajemnych na skutek nienależytego wykonania przez powoda wzajemnego umowy dzierżawy spornej nieruchomości z dnia 22 maja 2003. Stosownie zatem do regulacji zawartej w przepisie art. 471 kc, w związku z powołanym już art. 498 kc, pozwani wzajemni słusznie potrącili z należnością powoda wzajemnego w wysokości 30.000 zł kwotę 19.405,70 zł, przez co wierzytelność powoda wzajemnego uległa w tym zakresie umorzeniu. W pozostałym zakresie, co do kwoty 10.594,30 zł, powództwo wzajemne należało uwzglę...

...opóźnienia za udowodnione wyłącznie w oparciu o jej własne ogólnikowe twierdzenia nie poparte innymi dowodami, pomimo ich zaprzeczeniu przez stronę pozwaną oraz pomimo domniemania winy wynikającego z przepisów art. 471 k.c. i nast., w tym w szczególności art.472 k.c., które to domniemanie powinno zostać obalone przez pozwaną poprzez udowodnienie zaistnienia okoliczności egzoneracyjnych. Zgodnie z regułą z art. 6 k.c. na powodzie spoczywał jednie ciężar dowodu co do tego, że pozwana nie wykonała zobowiązania w terminie i w zakresie...

...a być rozpatrywana na gruncie przepisów o odpowiedzialności deliktowej (art. 415 k.c. i następne). W ocenie Sądu, z uwagi na stosunek obligacyjny istniejący między stronami, podstawę prawną powództwa stanowił art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przesłanki tej odpowiedzialności to: 1) niewykonanie...

...ła. Ma również Sąd Okręgowy rację, że skoro strony w ogóle nie podjęły w 2012 roku współpracy na warunkach umowy z 2.01.2012 r., z niewykonania tej umowy nie może pozwana wywodzić żądania odszkodowania z art. 471 kc, jak w nocie nr (...). Trafnie też podniósł Sąd I instancji, że pozwana nie wykazała szkody adekwatnie powiązanej z brakiem realizacji terminowo złożonego i potwierdzonego zamówienia. Abstrahując od określenia importowanego towaru w fakturze dostawcy i przewoźnika (sznurek – przędza), niemożliwe jest stwierdze...

...ub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności i może bronić się, podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 k.c. Sąd Okręgowy stwierdził, że w realiach niniejszej sprawy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło, a pozwani ostatecznie swoje nieruchomości zbyli na rzecz innego podmiotu, nie wywiązując się z kontraktu z pozwanym, nie mniej jednak zdołali wykazać, że nie ponoszą winy za niewykonanie przedmiotowej umowy i w k...