Baza orzeczeń sądowych

...westionuje przy tym uprawnienia powódki do żądania zwrotu przez pozwanego poniesionych przez nią kosztów naprawy zakupionego nośnika taśmowego, jednakże wówczas roszczenie to przybiera charakter odszkodowawczy (art. 471 kc), którego to żądania powódka nie sformułowała. Nawet zaś gdyby przyjąć, że powódka żądanie takie sformułowała, choć wadliwie, to nie wykazała jego wysokości. Mając bowiem na uwadze, że pozwany kwestionował wysokość poniesionych przez powódkę kosztów naprawy urządzenia w rozpatrywanej sprawie konieczn...

...Sąd Najwyższy, nabywcy rzeczy wadliwej, przysługuje wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od sprzedawcy. Może on oprzeć swoje roszczenie wyłącznie na przepisach ogólnych o odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c.) albo też, nie rezygnując z uprawnień przysługujących mu z rękojmi, dodatkowo dochodzić naprawienia poniesionej szkody. Dokonanie tego wyboru wywołuje określone skutki prawne i procesowe: jeżeli wybrał reżim rękojmi musi jedynie udowodnić istnienie wady, natomiast jeżeli wybrał reżim odpowiedzialności kontr...

...nie, to na pozwanym a nie na powodzie spoczywał ciężar wykazania, że pomimo niewykonanie przez pozwanego obowiązków wynikających z umowy, nie ponosi winy. Rozkład ciężaru dowodu w tym zakresie określa przepis art. 471 kc zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji na powodzie spo...

...Sąd Rejonowy uznał, że powódce przysługuje wobec pozwanego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, które nie było dochodzone z tytułu rękojmi, czy gwarancji, ale na podstawie art. 471 k.c. W rozpatrywanym przypadku opinia biegłego sądowego jednoznacznie wskazała na fakt nienależytego wykonania dzieła przez pozwanego. Biegła stwierdziła w opinii pisemnej, że poddane badaniu przez biegłą wózki transportowe i koszowe zostały pomalowane farbą srebrną. Wyniki badań biegłej świadczą o nałożeniu f...

....4.1. do 3.4.4.3. − zapisów dotyczących (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w oparciu o przepisy art. 390 k.c. i art. 471 k.c. W umowie określono również termin zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. 30.09.2012 r. oraz warunki, pod jakimi umowa przyrzeczona miała być zawarta. Warunkiem tym było spłata wszelkich zobowiązań pozwanej obciążających w w lokal oraz wykreślenie wszystkich wpisów z księgi wieczystej KW nr (...) z działu trzeciego...

.... stanowiącym podstawę żądania naprawienia szkody chodzi wszak o zawinione przez stronę niewykonanie umowy przedwstępnej. Ocena w tym przedmiocie powinna być dokonywana zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisu art. 471 k.c. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej - w rozumieniu przepisu art. 390 § 1 k.c. - wystąpi więc tylko w razie świadomego działania lub zaniechania strony , zmierzających do bezpodstawnego niezawarcia umowy przyrzeczonej , ewentualnie w przypadku godzenia się przez nią z takim skutkiem ( zob. wyrok Sądu Naj....

...owiązań. Powoduje to, iż zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonej w art. 471 k.c. Podporządkowanie kary umownej odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może bronić się zarzutem – podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 k.c., że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności,...

...tnych opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowej. Zdaniem Sądu, także i w tym zakresie żądanie powoda nie mogło zostać uwzględnione. Podstawy tak sformułowanego roszczenia upatrywać należy w przepisie art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Ciężar udowodnienia istnienia związku przyczynowego...

...doubezpieczenia pojazdu a w konsekwencji powstaniem szkody w majątku powódki, 2. nierozpoznanie istoty sprawy poprzez uznanie, że podstawą roszczenia jest jedynie art. 805 § 1 k.c., podczas gdy był nią również art. 471 k.c., 3. naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 471 k.c., poprzez uznanie, że w wyniku nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia AC, tj. zwłoki w wypłacie przez pozwaną odszkodowania za szkodę w tym samym pojeździe powstałą w dniu 13 stycznia 2012 roku, nie doszło do szkody w majątku powódki, 4. naruszenie...

...tuacji, gdy pozwany nie wykazał istnienia wierzytelności; 2) naruszenie przepisów prawa materialnego przez jego błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie: - przepisu art. 498 § 1 kc w zw. z art. 471 kc przez przyjęcie, że istniała możliwość potrącenia wierzytelności powoda z wierzytelnością pozwanego, - przepisu art. 30 ust. 3 konwencji CMR poprzez jego nieuwzględnienie w sytuacji, gdy pozwany pismo w sprawie opóźnienia ładunku dostarczonego w dniu 3 listopada 2011 r. skierowane do powoda sporządził dopiero w...

...zasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego (akta Prokuratury Rejonowej w (...) sygn. (...)), nie były istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisów art. 471 kc w zw. z art. 6 kc, orzeczono jak w sentencji wyroku.

...elności nie są określone w przepisach regulujących stosunek wewnętrzny, zasadne jest zastosowanie w tym zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 i n. kc); tak też K. Z. (w:) E. G., Komentarz, 2006, s. 891; H. C. (w:) G. B., Komentarz, t. I, 2006, s. 670. W tym stanie rzeczy należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie, wobec nie przedstawienia Sądowi umowy stanowiącej przedmiot cesji, Sąd nie był w stanie dokonać merytorycznej weryfikacji wysokości i wymagalnośc...

...owiązku nałożonego w tym przepisie na najemcę stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Jeśli z kolei wyrządziło ono wynajmującemu szkodę, może on żądać z tego tytułu odszkodowania na zasadzie art. 471 k.c. zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wynajmujący obowiązany jest wówczas udowodnić jedynie...

...woda z 23 stycznia 2012r. jako nie mające bezpośredniego wpływu na ustalenie podstaw i oceny rozpatrywanego roszczenia. W świetle tak dokonanych ustaleń faktycznych Okręgowy Sąd uznał, że powództwo wywodzone z art. 471 k.c. którego przesłanki wskazał, nie zasługuje na uwzględnienie. Wywodził, iż powód upatruje powstanie szkody, której wyrównania dochodzi niniejszym pozwem jako skutku nienależytego wykonania przez pozwane umowy o dostawę miału węglowego z 6 grudnia 2006r. Umowa ta miała zapewnić powodowi realizację łączącego...

...zastosowania. Tym samym Sąd I instancji uznał, że kwoty, na jakie wypełniono weksle, są zgodne z treścią deklaracji, a dochodzone roszczenie znajduje oparcie w przepisach o nienależytym wykonaniu zobowiązania (art. 471 k.c.) i dlatego utrzymał w mocy w całości nakaz zapłaty z dnia 22 lutego 2012 roku, na podstawie art. 496 k.p.c. w zw. z art. 10 prawa wekslowego. Końcowo Sąd Okręgowy wskazał, że nie było podstaw do odroczenia terminu rozprawy wyznaczonego na dzień 12 czerwca 2013 roku, bowiem pozwany nie usprawiedliwił właściwie s...

...ania prac naprawczych, niezależnie od podstaw prawnych takiego żądania. Zresztą ostatecznie pozwany zlecił roboty naprawcze innym podmiotom, co skutkowało oświadczeniem o potrąceniu należności odszkodowawczej (art. 471 k.c.), która była podstawą powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w sprawie XI GC 785 09. Z tych przyczyn Sąd odwoławczy uznał, że po złożeniu przez pozwanego oświadczenia o rozwiązaniu umów nie istniała po obu stronach wola kontynuacji współpracy. Niezależnie od powyższej konstatacji Sąd Ok...

...powódki o wadach niezwłocznie (art. 563 § 2 kc). Z uwagi na to, iż pozwana nie wykazała iż pieczarki były wadliwe nie zachodzi również odpowiedzialność odszkodowawcza powódki za nienależyte wykonanie umowy (art. 471 kc). Skoro zatem powódka wykonała umowę jest uprawniona do żądania zapłaty ceny za sprzedany towar (art. 535 kc). Od tego wyroku pozwana złożyła apelację zarzucając: - naruszenie art. 471 kc, art. 567 § 1 i 2, art. 69 kc, art. 70 § 1 kc, art. 278 § 1 kpc w zw. z art. 217 § 3 kpc, art. 233§ 1 kpc w zw. z art., 245...

...30 zł. Do kwoty tej należy doliczyć robociznę, której rzeczoznawca nie uwzględnił oraz koszt sporządzenia przez niego opinii. Powodowie domagali się z tego tytułu odszkodowania w kwocie 21 500 zł na podstawie art.471 kc. Niezależnie od powyższego powodowie na podstawie (...) umowy z dnia 31 maja 2010r. domagali się kary umownej za zwłokę w zakończeniu inwestycji. Kara ta wynosi 89 700 zł (0,1% x 260.000zł = 260zł x 345 dni). Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. Na uzasadnienie swego stanowiska pozwana w pierwszej kolejności podno...

...ości, jaki miałby zastosowanie, gdyby dłużnik wykonywał zobowiązanie osobiście. Powód odpowiada za działania spółki „D. S.” jak za działania własne, a jego odpowiedzialność podlega ocenie na podstawie art. 471 k.c. O nienależytym wykonaniu umowy przesądza utrata rzeczy wskutek nie dochowania przez przechowawcę obowiązku pieczy nad rzeczą. Przechowawca nie sprostał ciężarowi obalenia domniemania winy ustanowionego w art. 471 k.c. i nie wykazał, że osoba trzecia nie ponosi winy za nienależyte wykonanie zobowiązania - nie podn...

...r. pozostawały w związku przyczynowym z tym faktem a związane były z ponownym wykonaniem prac zniszczonych przy usuwaniu skutków i następstw zawilgocenia. Sąd Rejonowy wydając powyższy wyrok wskazał na treść art. 471 k.c. i art. 361 k.c., art. 6 k.c. Pozwany zaskarżając powyższy wyrok w całości zarzucił błędne ustalenie przez Sąd Rejonowy stanu faktycznego i w istocie naruszenie ar. 233 k.p.c. i wniósł o pomniejszenie zasądzonej kwoty 24.268,28 zł o kwoty: 1968 zł stanowiącej wynagrodzenie G.; 6.000 zł stanowiącej czynsz za w...

...ści czynności prawnej lub w ustawie, w dniu wynikającym z samej natury zobowiązania, niezwłocznie po ich powstaniu (np. roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - art. 471 k.c.), w dniu, w którym spełnił się warunek zawieszający. W niniejszej sprawie poprzednik powoda i pozwany zawarli umowę o kredyt odnawialny w dniu 11 marca 2004 r., umowa ta była aneksowana, przy czym treść tych dokumentów odwołuje się do postanowień pierwotnej umowy z 11 marca 2004 r. W umowie tej wskazano w § 18,...

...ez powodów, czy też skutki wypowiedzenia przedmiotowej umowy przez pozwanego, lecz wyraźnie powołują się na roszczenia odszkodowawcze, mające ugruntowanie w przepisach o nienależytym wykonaniu zobowiązania, tj. art. 471 k.c. i następnych. Mając na względzie powyższe Sąd pierwszej instancji uznał, iż powodowie dochodzą roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależycie wykonanej umowy o roboty budowlane. Powodowie wskazali szereg wadliwości w wykonaniu przedmiotu umowy z 20 maja 2006 r. żądając naprawienia szkody wyrządzonej z tego t...

...acyjnej Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1988 r., III CZP 48 88, OSNICPU z 1989 r. nr 3, poz. 36, wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 1995 r., I CRN 106.95, opubl. Legalis). Dłużnik bowiem jest obowiązany zgodnie z art. 471 k.c. do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (o ile nie może zwolnić się z odpowiedzialności kontraktowej), przy czym wybór w tym względzie służy w oparciu o przepis art. 363 § 1 k.c. do poszkodowanego poprzez zobowiązanie do przywrócenia stanu poprzedniego, bądź z...

...ć rację pozwanemu, że w okresie od 8 do 19 grudnia 2010 r. pozwany nie miał możliwości rozpoczęcia prac adaptacyjnych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi strona powodowa (art. 483 w zw. z art. 471 k.c.). A to z kolei usprawiedliwiało zmniejszenie kary umownej poprzez odliczenie z okresu opóźnienia dwunastu dni. Nie można bowiem przyjąć, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które o...

...o osób fizycznych, a art. 416 k.c. do osób prawnych. Na marginesie Sąd odwoławczy pragnie też wyjaśnić, iż w okolicznościach niniejszej sprawy można byłoby rozważać odpowiedzialność kontraktową pozwanej (art. 471 i nast. k.c.), gdyż niezaprzeczalnie pewien stosunek zobowiązaniowy został przez strony nawiązany. Strona powodowa nie domagała się jednak rekompensaty tak zdefiniowanego uszczerbku, lecz dochodziła swych roszczeń w reżimie odpowiedzialności za czyny niedozwolone i w tym kierunku prowadziła inicjatywę dowodową, a wi...

...zyjąć, że zlecenie zastępstwa procesowego obejmowało wszystkie łączące się ze sprawą czynności procesowe. Odpowiedzialność pozwanego należało ocenić pod kątem należytego wykonania zobowiązania a więc art. 471 kc. Dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne jest kumulatywne wystąpienie: 1) szkody po stronie poszkodowanego, 2) winy po stronie zobowiązanego oraz 3) związku przyczynowego pomiędzy ową winą a wystąpieniem szkody. Umowa zlecenia ma charakter umowy starannego działania (art. 734 i następne kc). Wzorz...

...umowy w terminie. Uznać należy, iż ta okoliczność nie może stanowić podstawy do przyjęcia, iż nie wykonanie umowy w terminie jest następstwem okoliczności za które powodowie nie ponoszą odpowiedzialności - art. 471 k.c. Powodowie prowadzą profesjonalną firmę usługi budowlane, stawili się do przetargu, ten przetarg wygrali, przyjmując warunki tam przewidziane, a więc m.in. termin wykonania umowy w październiku, listopadzie i w grudniu. Jako profesjonalni wykonawcy winni sobie zdawać sprawę, iż termin ten jest nierealny a mimo to p...

...należy uznać za niedozwolone. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko, o ile zmiana jest uzasadniona specyfiką wzajemnych świadczeń lub jest kompensowana innymi postanowieniami wzorca. Stosowanie do brzmienia art. 471 kc dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest ona następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. Z kolei zgodnie z art. 474 kc odpowiada także za podmioty, przy pomocy których swoje zobowiązanie realizuje. Tymczas...

...onych mu czynności mogła podlegać bieżącej kontroli jakości nie oznacza, że A. H. wykonywał te czynności w ramach umów o dzieło. Warto bowiem wspomnieć, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę również odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sama więc okoliczność, że płatnik mógł przeprowadzić kontrolę jakości nie stanowi o tym, że czynność taka stanowiła sprawdzian umówionego rezu atu na istnienie wad fizycznych. Reasumując, Sąd nie miał wątpliwości, że cel...

...tarz, t. I, 2007, s. 626). Taka sytuacja jednak nie zaszła w realiach przedmiotowej sprawy. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika z art. 471 k.c., a od przewidzianego tym przepisem odszkodowania kara umowna różni się tylko tym, że przysługuje ona niezależnie od poniesionej szkody. W ocenie Sądu nie znajduje uzasadnienia łączenie obowiązku zapłacenia umówionej kary umownej z przesłanką powstania szkody. Postanowienie art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym...