Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

2 266 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 499 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

2 266 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
III Ca 1604/19 19 listopada 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 19 listopada 2020, sygn. III Ca 1604 19

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...całością kosztów postępowania i zasądzeniem od niego na rzecz pozwanego poniesionych przez tego ostatniego kosztów procesu przed Sądami obu instancji oraz zarzucając naruszenie: ⚫ art. 498 § 1 i 2 k.c. oraz art. 499 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie polegające na: uznaniu za bezskuteczny zarzutu potrącenia zgłoszonego przez pełnomocnika procesowego pozwanego w odpowiedzi na pozew; niezastosowanie art. 499 k.c. w zakresie wstecznej mocy oświadczenia o potrąceniu wierzytelności; ⚫ art. 91 k.p.c. poprzez uznanie, że przepis ten w...
I C 1260/19 19 listopada 2020 Sąd Rejonowy w Kętrzynie Tomasz Cichocki

Wyrok z 19 listopada 2020, sygn. I C 1260 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 50 000,00 zł · składnik roszczenia z pożyczki
spadek
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Podkreślenia jednak wymaga, że potrącenie wynikające z art. 498§1 k.c. nie następuje automatycznie, a stosownie do art. 499 k.c., przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Pozwany natomiast żadnym dowodem nie wykazał, że takie oświadczenie zostało złożone przez niego lub pożyczkodawcę. Wedle jego twierdzeń miało być ono złożone ustnie w obecności świadków A. G. (2), J. S. (2) i R. R. (2). Wskazani świadkowie jednak zaprzeczyli b...
IV GC 710/18 19 listopada 2020 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Uzasadnienie z 19 listopada 2020, sygn. IV GC 710 18

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ę z nim zapoznać (art. 61 k.c.). Z momentem dojścia do adresata oświadczenia tego nie można bez jego zgody odwołać. Działa ono ex tunc, a więc ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Należy w tym miejscu przypomnieć, że w niniejszej sprawie powód wykazał istnienie (oraz wysokość) swojej wierzytelności wobec strony pozwanej (kwoty dochodzonej pozwem). Kwestią co do zasady sporną było natomiast istnienie wierzytelności strony pozwanej (wobec powoda) i jej ewentualna wysokość. Należy w tym...
I ACa 265/20 19 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 19 listopada 2020, sygn. I ACa 265 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o ustalenie i zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 283.085,03 zł Kwota 283.085,03 zł · zasądzenie
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego, a w szczególności naruszenie następujących przepisów: 1. art. 405 k.c, art. 410 k.c. i 411 k.c. oraz art. 210 § 1 k.p.c, art. 321 § 1 k.p.c. oraz art. 499 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co wyraziło się tym, że: - Sąd Okręgowy za świadczenie nienależne uznaje jedynie takie świadczenie, które przekracza kwotę świadczenia wzajemnego pozwanego banku w wykonaniu nieważnej umowy, a wskutek powyższego przyjęcie, że po stronie pozwanego bank...
VI GC 1560/19 9 listopada 2020 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 9 listopada 2020, sygn. VI GC 1560 19

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 28 137,35 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ństwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Podkreślić przy tym należy, że zarzut potrącenia jest nie tylko oświadczeniem wymaganym w świetle art. 499 k.c. składanym powodowi w celu umorzenia się wzajemnych wierzytelności, lecz jest także żądaniem skierowanym do sądu, aby uznając jego skuteczność, uwzględnił to umorzenie wierzytelności powoda i w takim zakresie oddalił jego powództwo. Dla osiągnięcia tego skutku pozwany powinien zatem zindywidualizować swoją...
V AGa 529/18 9 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksandra Janas

Wyrok z 9 listopada 2020, sygn. V AGa 529 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...galne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.). Jednocześnie art. 499 k.c. stanowi, że potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie, które ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Pozwany wyjaśnił, że w dniu 14 marca 2016 r. skierował do powoda oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu względem niego wierzytelności w kwocie 96.861,...
I AGa 89/19 4 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Bazelan

Wyrok z 4 listopada 2020, sygn. I AGa 89 19

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot zwolnienie spod egzekucji rzeczy / powództwo z art. 841 k.p.c. Wynik oddalono apelację

Teza a. Uzasadnienia rozstrzygnięć zapadłych w innych sprawach nie są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 244 k.p.c., ani dokumentami prywatnymi normowanymi w art. 245 k.p.c., lecz stanowią inne środki dowodowe z art. 309 k.p.c., podlegające swobodnej ocenie w trybie art. 233 § 1 k.p.c. w kontekście wszystkich dowodów przeprowad...

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...producenta zastępczego; c. art. 484 § 2 k.c. poprzez błędne zastosowanie i zmiarkowanie kary umownej do jej ¼ części, zamiast maksymalnie do ½ części (10% wartości umowy); d. art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 499 k.c. poprzez niezastosowanie i błędne przyjęcie, że roszczenie o zasądzenie wierzytelności 33239,35 zł z tytułu zakupów zastępczych uległo przedawnieniu, chociaż oświadczenie powoda o potrąceniu jego wierzytelności i podniesiony stosowny zarzut w innym procesie przerywały bieg przedawnienia tej wierzytelności. W...
I AGa 91/19 29 października 2020 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 29 października 2020, sygn. I AGa 91 19

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...m od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny zryczałtowanej brutto, tj. kwoty 596.042,22 zł. Jednocześnie, na podstawie art. 499 k.c. w zw. z § 26 w ust. 4 umowy, zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu kary umownej z przysługującą wykonawcy wierzytelnością wynikającą z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 298.021,11 zł, do wysokości wierzytelności niższej. W wyniku potrącenia...
VI GC 2547/19 28 października 2020 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 28 października 2020, sygn. VI GC 2547 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 2 003,71 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...o do nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda, pozwanemu służą roszczenia z art. 471 k.c. Ich realizacja wymagała jednak w ramach niniejszego procesu podniesienia zarzutu potrącenia (art. 498 § 1 k.c. i art. 499 k.c.), a takiej merytorycznej obrony przed roszczeniem powoda pozwany nie podjął. Z tych też m. in. względów dowód z opinii biegłego sądowego był nieprzydatny w niniejszym postępowaniu. Nie było także wątpliwości, że powodowi przysługiwała rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro prze...
IV GC 351/17 27 października 2020 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Uzasadnienie z 27 października 2020, sygn. IV GC 351 17

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ę z nim zapoznać (art. 61 k.c.). Z momentem dojścia do adresata oświadczenia tego nie można bez jego zgody odwołać. Działa ono ex tunc, a więc ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Trzeba w tym miejscu dodatkowo wskazać, że przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu nie zawierają wymagania, aby wierzytelności przedstawione do potrącenia były niewątpliwe co do swego istnienia i łatwe do udowodnienia (tak na przykład Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 sierpnia 1970 roku, I PR 297 69, LEX nr 6785...
XIII Ga 622/19 26 października 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi Iwona Godlewska

Uzasadnienie z 26 października 2020, sygn. XIII Ga 622 19

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...§ 1 k.c.) za 22-dniowe opóźnienie w wykonaniu umowy. Kara umowna została bowiem naliczona zgodnie z umową – jej wysokość nie był kwestionowana. Doszło też do jej skutecznego potrącenia (art. 498 § 1 k.c. i art. 499 k.c.). Wobec braku podstaw do wzruszenia z urzędu zaskarżonego orzeczenia oraz bezzasadności podniesionych w apelacji zarzutów, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację. O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. i art. 99 k.p.c. uwzględniając w...
I ACa 530/20 26 października 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Małgorzata Wołczańska

Wyrok z 26 października 2020, sygn. I ACa 530 20

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...żądanie zwrotu korzyści odrębnie, bez automatycznego kompensowania roszczeń przez Sąd. Rozliczenie (kompensacja) świadczeń stron możliwe jest tylko w ramach instytucji potrącenia, która, stosownie do treści art. 499 k.c., wymaga złożenia przez stronę przeciwnikowi oświadczenia o potrąceniu wierzytelności. Oświadczenia takiego pozwany nie złożył, dlatego też powodowi należny jest zwrot całej dochodzonej pozwem kwoty zapłaconej pozwanemu na poczet spłaty kredytu. Konkluzje te legły u podstaw zasądzenia przez Sąd Okręgowy od...
I AGa 240/19 20 października 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Sławomir Jamróg

Wyrok z 20 października 2020, sygn. I AGa 240 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.050 zł Kwota 124.216,84 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...a prawna oceny roszczenia powoda, a także gdy po stronie pozwanej nie zachodzi żaden przypadek rozumiany na gruncie wskazanego przepisu jako wzbogacenie wynikłe z wykonanych przez powoda prac; - art. 498 § 1 w zw. z art. 499 k.c. poprzez uznanie za nieskuteczne oświadczenia o potrąceniu, podczas gdy roszczenie pozwanej należy uznać za wymagalne ze względu na zgłoszenie go w piśmie procesowym doręczonym do rąk powoda, a pełnomocnika za umocowanego do złożenia oświadczenia i zgłoszenia zarzutu potrącenia ze względu na zakres umocowania...
I C 2142/18 15 października 2020 Sąd Rejonowy w Kłodzku Eliza Skotnicka

Wyrok z 15 października 2020, sygn. I C 2142 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 3200 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 3200 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ącej wartości wykonania koniecznej naprawy, aby pojazd usprawnić. Pozwana wykazała, że koszt naprawy pojazdu wyniósł 3526,50 zł. Z tego też względu Sądu uznał za uzasadniony i na zasadzie art. 498 § 1 i 2 i art. 499 k.c. skutecznie podniesiony przez pozwaną zarzut potrącenia wierzytelności pozwanej wobec powoda z tytułu poniesionych kosztów naprawy w wysokości 3526,50 zł z wierzytelnością powoda względem pozwanej z tytułu pozostałej części ceny w wysokości 3200 zł, co skutkowało wzajemnym umorzeniem się tych wierzytelności...
XI GC 547/20 13 października 2020 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 13 października 2020, sygn. XI GC 547 20

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Zdaniem sądu nie można było również uznać zapisu w tytule przelewu za skuteczne potrącenie. Oświadczeniem woli powinno być bowiem wyrażone w sposób ujawniający wolę dostatecznie jasno dla adresata, tak zaś nie było w sprawie. C. więcej nawet przy założeniu, że istotnie było oświadczeniem o kompensacie,...
I Ca 294/20 12 października 2020 Sąd Okręgowy w Sieradzu Barbara Bojakowska

Wyrok z 12 października 2020, sygn. I Ca 294 20

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot zwolnienie spod egzekucji rzeczy / powództwo z art. 841 k.p.c. Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...gdyby zaliczyć przerwanie to ostateczny termin przedawnienia roszczeń powodów wobec pozwanej nastąpił z dniem 6 maja 2018 roku. Dlatego też uznano, że zastosowanie art. 502 k.c. w zw. z art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 499 k.c. nie prowadzi do oczekiwanych przez powodów skutków w postaci uwzględnienia zarzutu potrącenia. W oparciu o art. 499 zd. 2 k.c. i art. 502 k.c. sąd stwierdził, że oświadczenie złożone przez powodów o potrąceniu nie mogło wywołać skutku prawnego. Aby jednak można było uznać, iż potrącenie było skuteczne, p...
VI ACa 693/19 12 października 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jolanta Pyźlak

Wyrok z 12 października 2020, sygn. VI ACa 693 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 379 786,18 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...udowodnienia roszczenia o zwrot kwoty 700 000 zł, powództwo w ocenie Sądu Okręgowego ostatecznie winno podlegać oddaleniu ze względu na skutecznie podniesiony zarzut potrącenia. Zwrócono tu uwagę, iż zgodnie z art. 499 k. c., potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie; oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Zarzut potrącenia, czyli powołanie się przez stronę w procesie na fakt dokonania potrącenia i wynikające z niego skutki prawne odróżnić należy od czynności pr...
VI GC 267/20 9 października 2020 Sąd Rejonowy w Gdyni Justyna Supińska

Wyrok z 9 października 2020, sygn. VI GC 267 20

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 685 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Jak wynika natomiast z treści przepisu art. 499 k.c. potrącenia dokonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że aby można było uznać, iż potrącenie było skuteczne, pozwany zobowiązany jest wykazać, że oświadczenie o potrąceniu dotyczyło wierzytelności, które jemu rzeczywiście przysługiwały. Jak bowiem pow...
I C 486/20 7 października 2020 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Asesor Paulina Matysiak

Wyrok z 7 października 2020, sygn. I C 486 20

Typ sprawa cywilna gospodarcza, procesowa Wynik umorzono postępowanie Kwota 13.650,00 zł · kwota żądania
rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu art. 676 k.c.

Teza Dla skuteczności złożenia oświadczenia o potrąceniu w toku procesu, a w konsekwencji także wywołania skutku materialnoprawnego w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelności ( art.61§ 1 k.c. w zw. z art. 498§2 k.c.), po drugiej stronie musi być obecna osoba zdolna do odbioru takiego oświadczenia - tj. strona działająca osobiście...

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...zynnością materialnoprawną, a dokonuje się ono poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie i wywołuje skutek w postaci wzajemnego umorzenia się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Zgodnie z art. 499 k.c. potrącenia dokonywa się bowiem przez oświadczenie złożone drugiej stronie; oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy oświadczenie stało się możliwe. Z powyższego uregulowania wynika, iż skuteczność oświadczenia o potrąceniu zależy w szczególności od tego, czy zostało ono złożone bezpośrednio wierz...
XIII GC 3693/19 7 października 2020 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Piotr Chańko

Wyrok z 7 października 2020, sygn. XIII GC 3693 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 33.834,84 zł · zasądzenie
powaga rzeczy osądzonej

Teza Potrącenie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wymaga spełnienia nie tylko przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym, ale także przesłanek określonych w prawie restrukturyzacyjnym i prawie upadłościowym. Adresatem oświadczenia o potrąceniu w postępowaniu restrukturyzacyjnym w wypadku zarządu odebranego jest wyłącznie...

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...zez stronę pozwaną na potrącenie wierzytelności należy wskazać, że od czynności procesowej zgłoszenia zarzutu potrącenia należy odróżnić potrącenie jako czynność materialnoprawną. Stosownie do przepisu art. 499 k.c. potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c. jest czynnością materialnoprawną, powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 §1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności (art. 498 §2 k.c.). Sto...
VI GC 1864/18 6 października 2020 Sąd Rejonowy w Rybniku Justyna Wyrwas-Oliwkiewicz

Wyrok z 6 października 2020, sygn. VI GC 1864 18

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1.883,62 zł Kwota 15.541,62 zł · kwota żądania

Teza nietezowane

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło (art. 502). Zarzut potracenia nie mógł odnieść skutku z przyczyn zarówno formalnoprawnych jak i materialnoprawnych. W pierwszej kolejności sąd uznał zarzut za był bezsku...
XI GC 1415/19 5 października 2020 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 5 października 2020, sygn. XI GC 1415 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 25.147 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Pozwany nie złożył materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu a jedynie zarzut procesowy potrącenia co wskazuje na nieskuteczność potrącenia. Ponadto, sąd ustalił, że kwota potrącenia wynika z rzekomych napraw urządzenia, naprawy te nie były zlecane przez powoda. Dodatkowo z opinii biegłego wynika, że ni...
XI GC 1600/19 2 października 2020 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 2 października 2020, sygn. XI GC 1600 19

Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.). Z cytowanych przepisów i ich wykładni wynika, że potrącenie jest możliwe gdy co najmniej wierzytelności potrącającego (pozwanych) jest wymagalne. Tak zaś nie było w niniejszej sprawie. Pozwane nie czekając na wymagalność własnej wierzytelności, a przez to pozbawiając dłużnika (powoda) możliwości zapłat...
I ACa 137/20 2 października 2020 Sąd Apelacyjny w Łodzi Michał Kłos

Wyrok z 2 października 2020, sygn. I ACa 137 20

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 10.520,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (§ 2 art. 498 k.c.). Warunkiem dokonania potrącenia jest złożenie zgodnie z art. 499 k.c. oświadczenia drugiej stronie. Z treści pisma pozwanej (k. 244) wynika, że oświadczenie o potrąceniu zostało złożone pełnomocnikowi powódki, a nie powódce, wobec czego jest nieskuteczne. Nie może jednak ujść uwadze, iż pozwana przedstawiła dokumenty potwierdzające wypłaty w związku z realizacją umowy zawar...
V ACa 102/19 29 września 2020 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Anna Daniszewska

Wyrok z 29 września 2020, sygn. V ACa 102 19

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ochowania umownego terminu wykonania robót, a tym samym istniała podstawa naliczania przez pozwaną powodowi kary umownej i potrącenia jej wysokości z wynagrodzenia powoda. Dla skuteczności potrącenia w rozumieniu art. 499 k.c. nie jest wymagane zachowanie określonej formy, oświadczenia o potrąceniu. Istotne jest, by zostały w nim określone wzajemne wierzytelności stron podlegające potrąceniu i by spełniały one warunki określone w art. 498 k.c. Rozważaniom poddana została zatem kwestia zasadności zgłoszonego przez pozwaną zarzutu po...
I AGa 273/19 25 września 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Grzegorz Krężołek

Wyrok z 25 września 2020, sygn. I AGa 273 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...zny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego, a przez to nie powinno być uważane za wykonywanie prawa i nie powinno korzystać z ochrony; f) art.498 § 1 i 2 kc i art.499 kc poprzez ich niezastosowanie i przyjęcie, że strona pozwana nie dokonała skutecznego potrącenia wierzytelności dochodzonej pozwem z wierzytelnością strony pozwanej wobec spółki (...) w kwocie 14 217 343,37 zł wynikającą z umowy poręczenia, w wyniku czego wierzytelności powoda dochodzone pozwem nie uległy umorzeniu...
VII AGa 953/19 11 września 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Zalewska

Wyrok z 11 września 2020, sygn. VII AGa 953 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 109.175,78 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...a pozwanego o przelewie skonkretyzowanych wierzytelności, a także, że wierzytelności te nie zostały zapłacone przez pozwanego, 3 mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów materialnych, a mianowicie: a art. 499 k.c. i art. 512 k.c. poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji tego przyjęcie, że pismo powoda z dnia 29 kwietnia 2015 r. przesłane do pozwanego stanowiło skuteczne zawiadomienie o przelewie wierzytelności, kiedy to właściwa wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że brak w zawiadomieniu skonkretyzowania wier...
I C 1071/18 8 września 2020 Sąd Rejonowy w Chełmnie Asesor Mariusz Siemianowski

Wyrok z 8 września 2020, sygn. I C 1071 18

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - podział majątku wspólnego Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik oddalono powództwo
spadek
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...ku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Art. 499 k.c. stanowi natomiast, że potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zachodzą podstawy do uwzględnienia powództwa w znaczącej części. Mianowicie fakt, że do powstania pewny...
VIII U 615/20 7 września 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi Jacek Chrostek

Uzasadnienie z 7 września 2020, sygn. VIII U 615 20

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 15 zł · składnik roszczenia z pożyczki
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 499 kc Oświadczenie o potrąceniu
...e nastąpiło a w okresie powstania wymagalności składek za okres od sierpnia 2005 r. do listopada 2005 r. już były przedawnione i nie można było ich potrącić ze składkami bieżącymi. Podniosła, że zgodnie z art. 499 k.c. potracenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie i ma ono moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe, akcentując, że oświadczenie takie nigdy nie zostało złożone przez ZUS wnioskodawczyni. Konkludując stwierdziła, że organ rentowy bez podstawy prawnej dokonał rozliczenia n...