Baza orzeczeń sądowych

...ikającej z noty z dnia 12 lipca 2011 r. dotyczącej nieusuniętych usterek w ramach napraw gwarancyjnych. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał, że powództwo oparte w zasadniczej konstrukcji na art. 471 k.c. okazało się bezzasadne. Sąd zauważył, że powódka wywodziła obowiązek pozwanej z udzielonej przez nią gwarancji jakości na wykonane roboty. Wobec tego jedynie w przypadku wykazania przez powódkę, że pozwana udzieliła gwarancji na wykonane prace możliwym było przypisanie jej odpowiedzialności za przywoływan...

...jedną ze stron tej umowy, a osobą trzecią. W przedmiotowej sprawie jedyną konsekwencją braku zgody pozwanego na zawarcie umowy poręczenia może być odpowiedzialność (...) S.A. w stosunku do pozwanego, oparta o art. 471 kc. Niezasadne jest także stanowisko, że umowa poręczenia jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Wstąpienie poręczającego w razie spłaty długu w miejsce dotychczasowego, zaspokojonego wierzyciela, nie powoduje zmiany sytuacji dłużnika. Brak jest podstaw do postrzegania czynności prawnej wywołującej sku...

...a tylko od jego staranności zgodnie z art. 472 kc. Dlatego też, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za informacje prezentowane na prowadzonej przez niego stronie internetowej. Ponadto, biorąc pod uwagę treść art. 471 kc oraz 472 kc należy zważyć na fakt, iż w sytuacji, gdy dłużnik nie wykona lub nienależycie wykona świadczenie- jest on wtedy zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody (chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi)....

...ajemcy do wypowiedzenia umowy najmu, natomiast nie może stanowić samoistnej podstawy do domagania się odszkodowania z tytułu ujawnionych wad. W tym względzie zastosowanie mają przepisy ogólne, a w szczególności art. 471 k.c., ponieważ powód swoje roszczenie w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowych w celu adaptacji lokalu wywodził z faktu nienależytego wykonania przez pozwanych umowy najmu. Zarzucał im bowiem, że nie wywiązali się z podjętych zobowiązań z niej wynikających jak też złożyli niezg...

...niewłaściwego wykonania zobowiązania przez pozwanych, ani też związku przyczynowego między działaniem pozwanych a powstaniem szkody, gdy zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odpowiedzialność kontraktowa z art. 471 kc wymaga wykazania, że uprawniony pracownik utracił prawo do akcji w wyniku niewłaściwego wykonania obowiązków przez podmioty, do których należało przeprowadzenie procesu nieodpłatnego zbywania akcji. Pozwani wykazali, że dopełniono wszystkich wymogów wynikających z Rozporządzeń Ministra Skarbu Państwa z dnia 03...

...listopada 1997 r., III CKN 244 97). IV. Podstawa prawna rozstrzygnięcia. W sprawie strony łączyła umowa o dzieło (art. 627 k.c.). W sytuacji, gdy powodowie twierdzili, że umowa ta została wykonana nienależycie (art. 471 k.c. [oświadczenie pełnomocnika powodów - k 183]), nie zostały bowiem wykonane wszystkie prace objęte porozumieniem, część została wykonana wadliwie (na rurze ogrzewania podłogowego – niezgodnie z zasadami wykonywania instalacji – została założona mufka, która dodatkowo została źle zaciśnięta, co spowodował...

...powiedzialność ponosi pozwany. Wadliwe wykonanie robót powoduje, że inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w zw. z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Powód wykazał, iż na skutek niedbalstwa pozwanego, roboty zostały wykonane niezgodnie z normami budowlanymi i w związku z tym poniósł szkodę. Niewątpliwie jako wykonawca był on stroną umowy o roboty budowlane, a długotrwałość tego procesu, oparcie go na projekcie budowlanym i podporządkowanie pozwanemu podw...

...dowa dochodziła od niej , in solidum z pozwanym ubezpieczycielem , zapłaty odsetek ustawowych za okres od dnia 15.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Podstawę prawną zgłoszonego żądania strona powodowa upatrywała w art. 471 KC zgodnie , z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności , za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nadto zgodnie z zapisami umowy o zarządzanie nierucho...

...lności za opóźnienie, czy też pozwany jako inwestor miał obowiązek udowodnienia, że do oddania robót po terminie doszło z przyczyn obciążających wykonawcę. Przedmiotową kwestię normują przepisy zawarte w art. 471 k.c. i art. 476 k.c., które ustanawiają domniemanie, że odpowiedzialność za nienależyte, w tym nieterminowe wykonanie zobowiązania, ponosi dłużnik, chyba że zdoła udowodnić, że do nienależytego wykonania zobowiązania doszło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Artykuł 476 k.c. stanowi, że dłużn...

...dy w sytuacji, gdy strony przewidziały obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie a nie za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i w związku z tym kwestia zawinienia nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia; 4. art. 471 k.c. przez przyjęcie, że opóźnienie było następstwem okoliczności, za które powód nie ponosi odpowiedzialności, 5. art. 61 k.c. w zw. z art. 22 pkt 2 i 5 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że powód skutecznie informował pozwanego o problemach związanych z realizacją...

...sformułował on ostatecznie jako żądanie odszkodowanie ex contractu. Takie sformułowanie odszkodowania jest dopuszczalne i w niniejszej sprawie zasadne. M. K. (1) ponosi odpowiedzialność względem M. G. zgodnie z art. 471 k.c., wobec niewykonania zobowiązania, tj. nieprzeniesienia na jego rzecz udziału w prawie własności lokalu. Niewykonanie zobowiązania było efektem wyłącznie złej jej woli, a co za tym idzie ponosi ona za nie odpowiedzialność. Szkoda powoda jest oczywista i została wyliczona w sposób powyżej przedstawiony, przy uwzg...

...d pozwanego kwoty 192 150 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2008 r., jako podstawę prawną żądania wskazali art. 556 i następne k.c. o rękojmi za wady, art. 415 k.c., art. 405 w związku z art. 410 k.c., art. 471 k.c., a ponadto powołali się na gwarancję, jakiej miał im udzielić pozwany. W ocenie Sądu dochodzone żądanie podlega uwzględnieniu na podstawie przepisów o rękojmi za wady, gdyż z ustaleń poczynionych na podstawie opinii biegłego wynika, że sprzedane powodom oprawy mają wady fizyczne, które są wadami ukrytymi i...

...4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 ze zm. dalej jako u.o.p.d.g.), art. 471, 472, 644, 656 oraz 647 k.c. Na tych podstawach pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Według art. 3983 § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny...

...porozumieniu pozwani nadal używali rzeczy za zgodą wynajmującego i uiszczali należne opłaty z tytułu najmu przedmiotowego lokalu, a powód dopiero w dniu 18 sierpnia 2010 r. wezwał pozwanych do wydania lokalu; - art. 471 k.c. poprzez błędną jego wykładnię i przyjęcie, że nieopróżnienie lokalu nastąpiło wskutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą pozwani, w sytuacji gdy warunkiem wykonania przez pozwanych przedmiotowego zobowiązania było współdziałanie powoda, który w akcie notarialnym umowy przedwstę...

...nie już na etapie oględzin placu budowy, gdy 10 tymczasem obowiązki w tym zakresie należały do projektanta i inwestora, a obowiązki wykonawcy określa art. 651 k.c.; - art. 476 k.c. w zw. z art. 354 § 2 k.c. oraz art. 471 k.c. wyrażające się w przyjęciu, że opóźnienie pozwanego miało charakter zwłoki oraz że było następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; - art. 483 § 1 k.c. poprzez jego zastosowanie; - art. 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie. Pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekaza...

...zierżawnego zostało oddalone. Niezasadne było również roszczenie powoda o odszkodowanie w kwocie 3000 zł z tytułu zaniedbania wydzierżawionej nieruchomości. Roszczenie to mogło znajdować podstawę w przepisie art. 471 kc, jednak jego zasadność nie została wykazana. Przeciwnie, postępowanie dowodowe potwierdziło, że M. S. prawidłowo wywiązywał się z obowiązku prowadzenia wydzierżawionego gospodarstwa oraz, że po zakończeniu dzierżawy znajdował się ono w lepszym stanie niż w chwili jej rozpoczęcia. Nadto powód nie wykazał r...

...awa energetycznego miała możliwość wyboru podstawy prawnej dochodzonego odszkodowania – albo poprzez zastosowanie taryfowej opłaty albo odszkodowania na zasadach ogólnych. Tylko w tym drugim przypadku, zgodnie z art. 471 k.c. strona powodowa zobowiązana byłaby do wykazania wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Sąd Okręgowy za całkowicie uchybiony uznał zarzut dotyczący naruszenia art.233 k.p.c. poprzez przyjęcia za wiarygodny protokołu kontroli z dnia 1.09.2009 r . Pozwana zapoznała się z treścią tego protokołu i go podpisał...

...u powód zażądał od pozwanego zwrotu wpłaconej przez siebie części ceny w wysokości 30 000 zł, co ostatecznie nastąpiło w dniu 1 czerwca 2010 r. Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z art. 471 k.c. jest wina zobowiązanego Pozwanego, szkoda poniesiona przez powoda oraz związek przyczynowy między szkodą poniesioną przez powoda a zawinionym zachowaniem pozwanego. Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego sz...

...w punktach 1-14 występuje (...) z siedzibą w F. (USA), a z roszczeniami ewentualnymi z punktów 8-14 (...) spółka z o.o. Trzeci powód - (...) s.c.s. w R. wystąpił z roszczeniami na podstawie art. 363 k.c. w zw. z art. 471 k.c., lecz wobec skutecznego cofnięcia pozwu przez (...) s.c.s., postanowieniem z dnia 22 lipca 2013 r. postępowania w zakresie dochodzonych przez ten podmiot roszczeń zostało umorzone. Pozwana (...) spółka z o.o. w C. w odpowiedzi na pozew zażądała odrzucenia pozwu, ewentualnie umorzenia postępowania w zakresie żądan...

...o 7,7% i ostatecznie powódka domaga się zwrotu od pozwanej kwoty 25840,37zł z tytułu opłat za wodę i wywóz nieczystości. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd I Instancji uznał, że powództwo w świetle art. 471 k.c. jako nieudowodnione nie zasługuje na uwzględnieniu. W przypadku roszczenia opartego na art. 471 k.c. zaistnieć muszą bowiem trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, określone w tym przepisie. Przesłanki te, wystąpić muszą łącznie. Są one następujące: niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiąz...

...owiązań. Powoduje to, iż zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonej w art. 471 k.c. Kara umowna ma charakter kompensacyjny i w zasadzie wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Oznacza to, że wierzyciel jest uprawniony wyłącznie do dochodzenia zapłaty kwoty określonej w klauzuli kary umownej i to bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zatem w sporze o zasadność...

...jsze pozwana otrzymała w dniu 21 kwietnia 2011 roku. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w zakresie kwoty 10.000,00 złotych w oparciu o dyspozycję art. 471 k.c. a w pozostałej części jako niezasadne podlega oddaleniu. Sąd wskazał, że powódka zawarła umowę z pozwaną – osobą, która zawodowo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od ponad 4 lat. Tym samym powódka powierzając pozwanej podjęcie czynności zmierzających...

...ąd Rejonowy ustalił także, że sporny pojazd odpowiada temu, który został sprowadzony przez powodów z Francji. Sąd Rejonowy oddalił powództwo uznając, że nie wystąpiły podstawy odpowiedzialności pozwanego z art. 471 k.c., w tym nie wystąpił związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a odmową wypłaty odszkodowania przez pozwanego (art. 361 § 1 k.c.). Powodowie w apelacji od opisanego wyroku w części oddalającej powództwo co do kwoty 35.913,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami szczegółowo przedstawionymi w apelacji oraz w części o roz...

...nie udowodnił w tym procesie, by opóźnienie pozwanych miało charakter opóźnienia kwalifikowanego, tj. takiego, które zostało spowodowane okolicznościami, za które dłużnik odpowiadał czy wręcz zawinionymi (art. 471-474 k.c.). Strony zamieszczając w umowie zapis odnoszący się wprost do kategorii opóźnienia kwalifikowanego, zawęziły tym samym katalog zdarzeń powodujących zasadność wystąpienia o karę umowna tylko do sytuacji, gdy wystąpi zwłoka przy przekazaniu terenu budowy. Ponieważ zastrzeżenie kary umownej ma charakter szc...

...przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Zdaniem Sądu orzekającego, pozwana nienależycie wykonała zobowiązanie, a zatem winna na podstawie art. 471 k.c. naprawić szkodę doznaną przez powódkę. Zaznaczyć przy tym należy, że ciężar udowodnienia istnienia związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania przez pozwanego, a powstałą szkodą w świetle art. 6 k.c. spoczywa na wierzycielu, jako na osobie, która z tychże faktów wywodzi skutki prawn...

...nie prac związanych z adaptacją lokalu, takich jak: zakupienie nowoczesnego sprzętu gastronomicznego, odnowienie lokalu, pomalowanie ścian, aranżacja lokalu na potrzeby działalności gastronomicznej; 4) naruszenie art. 471 k.c. w związku z art. 662 §1 k.c. poprzez jego niezastosowanie na gruncie niniejszej sprawy, podczas gdy okoliczności przytoczone przez powódkę w uzasadnieniu pozwu pozwalały ocenić jej żądanie o zasądzenie kwoty 302.775 zł również na podstawie tego przepisu. Wskazując na powyższe zarzuty powódka wniosła o zmian...

...ości” zaoferować, lub odrzucenie przez pracownika oferty takiej pracy. Jeżeli pracodawca nie spełnił wynikającego z art. 53 § 5 k.p. obowiązku nawiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. roszczenie o odszkodowanie (zob. powołaną wyżej uchwałę Sądu Najwyższego z 10 września 1976 r., I PZP 48 76). Oceniając możliwości ponownego zatrudnienia pracownika, z którym umowa o pracę została rozwiązana, należy uwzględnić zarówno okoliczności dotyczące pracodawcy, jak i pr...

...ocenił, że w zakresie objętym cofnięciem pozwu (tj. co do kwoty 8460 zł) postępowanie podlega umorzeniu, zaś w podtrzymanym zakresie (tj. co do kwoty 39573 zł) powództwo znajduje oparcie w unormowaniu przepisu art. 471 kc. Prawomocny wyrok w sprawie XIII GC 852 07 w sposób prawnie wiążący ustalił istnienie zobowiązania T. Ł. wobec A. K., którego przedmiotem było dostarczenie nowego samochodu marki N. (...), wolnego od wad. Powód sprzedał na rzecz (...) Sp. z.o.o. samochód marki N. (...) o nr rej. (...), który okazał się wadliwy....

...z przepisu art. 155 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Strona powodowa wskazała dalej, że skoro (...) (...) we W. uznał, że niewłaściwie wykonała umowę, jej działania powinny zostać ocenione w świetle art. 471 k.c. a także wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 26.11.2009 r. - 08.01.2010r. tj. czy daje ona podstawy do przyjęcia, iż włączenie 5 pacjentek do programu terapeutycznego zostało dokonane nieprawidłowo i tym samym może być traktowane jako niewykonanie czy też nienależyte wykonanie umowy. Zgromadzony w sprawie ma...

...olę i przekroczenie dopuszczalnego stopnia wilgotności słomy stanowiło podstawę do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu aż druga strona umowy spełni przypadające na nią świadczenie. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy jest świadczeniem mającym...