Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 982 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 982 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I C 848/16 3 kwietnia 2017 Sąd Rejonowy w Słubicach Adriana Czarniecka

Zarządzenie z 3 kwietnia 2017, sygn. I C 848 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ko wysokości szkody, ale także faktu jej poniesienia. Nie musi też definiować pojęcia szkody. Istnienie i rozmiar szkody mogą mieć ewentualnie wpływ na możliwość ograniczenia wysokości kary umownej zgodnie z art. 484 § 2 KC, o ile dłużnik zgłosi taki wniosek i wykaże jego zasadność (wyr. S.A. w Warszawie z dnia 22.09.2015r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 1411 14). Stąd też zarzut w tym zakresie należało oddalić. Dodatkowo nie mógł stać się zarzut, że pomimo wezwania powódka w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy się nie stawił...
#Sąd Rejonowy w Słubicach #I Wydział Cywilny #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I ACa 711/16 30 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 30 marca 2017, sygn. I ACa 711 16

Teza Utrata zaufania do partnera , wspólnie podjętego przedsięwzięcia ,także gdy przybiera ono formę umowy o franchising, jest tego rodzaju ważną przyczyną , która usprawiedliwia wcześniejsze jej rozwiązanie, nawet w sytuacji gdy strony umowy zawartej na czas określony , wprost jej nie przewidziały, jako podstawy wcześniejszego ustan...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...utu materialno- prawnego strony skarżącej ma dalsze następstwo, w postaci podzielenia, również w całości zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji art. 5 kc oraz w części, zarzutu naruszenia art. 483 §1 w zw z art. 484 §1 kc, w odniesieniu do roszczenia , którego podstawą jest postanowienie (...)pkt (...) umowy stron. Z ustaleń faktycznych sprawy , w tym w szczególności z niekwestionowanych zeznań prezesa zarządu strony pozwanej P. K. (1) wynika , iż wspólnicy franszyzobiorcy przygotowania do prowadzenia kawiarni o tym samym profilu ,...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1880/15 30 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Byszewska

Wyrok z 30 marca 2017, sygn. I ACa 1880 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...iedzibą w P. oświadczenia, a fakt prawidłowości doręczeń pozwanej wszelkich pism potwierdziły zeznania świadka I. M. (1). Sąd Okręgowy nie uwzględnił zarzutu rażącego wygórowania naliczonych kar umownych. Art. 484 § 2 k.c. przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej (tzw. miarkowanie), przy zaistnieniu jednej z dwóch przesłanek redukcji: gdy zobowiązanie, z którym powiązana jest kara, zostanie w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna będzie rażąco wygórowana. Sąd I instancji doszedł do przekonania, iż...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IX GC 161/16 29 marca 2017 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babiński

Zarządzenie z 29 marca 2017, sygn. IX GC 161 16

Teza brak szkody lub jej nieznaczna wysokość może stanowić jedynie kryterium miarkowania wysokości kary.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wobec powyższego Sąd uznał, iż powód prawidłowo wyliczył wysokość należnej mu od pozwanej kary. Zgodnie z art. 484 § 1 i 2 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanow...
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #IX Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I ACa 944/16 29 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 29 marca 2017, sygn. I ACa 944 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ulowała w całości, potrącając – według powoda bezpodstawnie - z kwoty 447.008, 78 zł kary umowne za 136 dniową zwłokę w kwocie 374.954, 13 zł. Z ostrożności procesowej powód podniósł również zarzut z art. 484 § 2 kc. Pozwana – Gmina S., wniosła o oddalenie powództwa. Kwestionując istnienie po stronie K. D. roszczenia, podniosła też zarzut braku legitymacji czynnej powoda, z uwagi na wyłączenie w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy pozwaną i K. D., dopuszczalności zbycia na rzecz osób trzecich wierzytelności pows...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 93/16 29 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Kuracka

Wyrok z 29 marca 2017, sygn. VI ACa 93 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zebranego w sprawie materiału dowodowego co spowodowało uznanie przez Sąd, że powód nie wykazał okresu obowiązywania umowy poręczenia zawartej pomiędzy pozwanym a (...) S.A. 3. Naruszenie prawa materialnego tj. art. 484 § 2 k.c., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że w okolicznościach niniejszej sprawy kara umowna w zastrzeżonej przez powoda wysokości jawi się jako nieadekwatna, natomiast kara umowna w wysokości 10.000 zł jest wystarczająca do zrekompensowania ewentualnych kosztów dodatkowej obsługi długu i stanowi wyst...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 679/16 29 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 29 marca 2017, sygn. I ACa 679 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ego skutku, tj. nienależyte wykonanie umowy poprzez zwłokę czy opóźnienie. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do wielokrotnego karania za to samo zdarzenie. Z tego względu Sąd I instancji na podstawie art. 484 § 1 k.c. uznał, że roszczenie powoda głównego jest skuteczne jedynie do kwoty 532.519,70 zł. Tak ustaloną karę umowną, Sąd Okręgowy zmiarkował w oparciu o art. 484 § 2 k.c. wskazując na jej rażące wygórowanie. Zaznaczył, że w piśmie zatytułowanym „realizacja w kwartałach” powód główny potwierdził, ż...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1719/16 28 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Edyta Jefimko

Wyrok z 28 marca 2017, sygn. I ACa 1719 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ji, gdy takie wymagania wynikały z § 6 Warunki (...)Istotnych Postanowień Umowy dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - art. 483 § 1 k.c. art. 484 k.c., art. 492 k.c. przez błędne przyjęcie, że jedynym powodem odstąpienia przez (...) W. od umowy na świadczenie usług serwisu nad systemem (...) wraz z usługami związanymi z rozwojem systemu był brak automatycznego zliczania czasów (...) w sytuacji, gdy usługi objęte umową były wykonywane niezgodnie z w w umową...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1238/16 24 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jacek Pasikowski

Wyrok z 24 marca 2017, sygn. I ACa 1238 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zmienia art. 362 k.c.”, jak również do uznania, że jej żądanie stanowiło nadużycie prawa podmiotowego – jak chciał tego pozwany, uznał natomiast za zasadny jego wniosek o miarkowanie kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane dłużnik, może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Powyższa regulacja nie wskazuje przesłanek uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich ustalenie uznaniu sędziowskiemu...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 881/16 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. I ACa 881 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...471 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez uznanie, że aby możliwe było dochodzenie należności z tytułu kar umownych nie jest konieczne wyznaczenie konkretnego i odpowiedniego terminu spełnienia świadczenia, - art. 484 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że w przypadku dochodzenia części kar z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania Sąd nie jest uprawnionych do ich miarkowania, gdy sięgają one kilku procent, podczas gdy również w przypadku dochodzenia części kar obowiązkiem Sądu jest wnikliwe dokonanie oceny w kontekście całej sprawy,...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1799/15 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aleksandra Kempczyńska

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. VI ACa 1799 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a umowna została skutecznie zastrzeżona oraz, że doszło do nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania. Zagadnienie wysokości szkody może mieć natomiast znaczenie dla miarkowania kary umownej, gdyż w art. 484 § 2 k.c. ustawodawca przewidział możliwość jej zmniejszenia na żądanie dłużnika, po pierwsze, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, po drugie gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Ostatnio wskazana przesłanka zachodzi w razie dysproporcji między szkodą poniesioną przez wierzyciela, a wysokośc...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 185/17 22 marca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok SA we Wrocławiu z 22 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...opóźnienie ponosi strona powodowa na równi z pozwanym, a także faktu, iż opóźnienie wynikało również z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, kara umowna w pełnej wysokości byłaby rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.). Należało więc zasądzić od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 100.000 zł, uwzględniwszy wypłaconą już przez niego kwotę 11.500 zł. Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w sposób wskazany w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., oddalając apelację w pozostały...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
IX GC 3444/14 21 marca 2017 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babiński

Zarządzenie z 21 marca 2017, sygn. IX GC 3444 14

Teza własnoręczny podpis stanowi wiarygodną gwarancję tego, że pochodzi od osoby, którą nadto indywidualizuje oraz stanowi wskazówkę, że podpisane oświadczenie woli ma charakter ostateczny .

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie zaś z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...
#Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie #IX Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I ACa 705/16 21 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewa Giezek

Wyrok z 21 marca 2017, sygn. I ACa 705 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nawca miał prawo do przerwania prac bez konsekwencji w postaci kar. Mimo faktu, że dochodzenie przez powodów kary umownej było bezzasadne, pozwany podnosił również zarzut jej rażącego wygórowana i na podstawie art. 484 § 2 kc. wnosił o zmniejszenie kary umownej, gdyż zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, jak również kara umowna była rażąco wygórowana. Z kolei uzasadniając żądanie powództwa wzajemnego pozwany główny - powód wzajemny wskazał, iż domagał się zasądzenia kwoty 90.842,86 zł z tytułu rozliczenia f...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1428/16 21 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 21 marca 2017, sygn. I ACa 1428 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zstrzygnięcia opóźnienie strony pozwanej jest oczywiste i niewątpliwe. Wobec powyższego rozstrzygnięcia Sąd przyjął za zbędne rozstrzyganie o ewentualnie zgłoszonym wniosku o miarkowanie kary umownej w trybie art. 484 §2 k.c., W zakresie kosztów procesu, Sąd rozliczył je między stronami zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Działając na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał nadto pobrać od pozwanej Gminy R. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Tarnowie kwotę 6....
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 879/16 17 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok SA w Białymstoku z 17 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. ma rację bytu tylko wówczas, gdy wykazane zostanie, że sąd przeprowadził dowód na okoliczności nie mające istotnego znaczenia w sprawie, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a jego pośrednie naruszenie może polegać na odmowie przeprowadzenia przez sąd dowodu z uwagi na powołanie go do udowodnien...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Od określonego w art. 484 § 1 k.c. - bez względu na wysokość szkody. Sąd Okręgowy wywiódł, że pozwany nie wykazał swych twierdzeń odnośnie należytego wykonania zobowiązania. Strony w sprawie były zgodne, co...
#Apelacja #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I C 564/15 15 marca 2017 Sąd Rejonowy w Ciechanowie Lidia Kopczyńska

Wyrok z 15 marca 2017, sygn. I C 564 15

Teza Należność z tytułu zajmowanego lokalu nie została do chwili obecnej zapłacona. Pozwany do dnia wyrokowania nie wydał przedmiotu najmu powodowi. Pomimo wezwań kierowanych przez powoda do pozwanego, nie opróżnił on lokalu ani nie oddał kluczy.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 i 2 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanow...
#Sąd Rejonowy w Ciechanowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XIII GC 399/15 15 marca 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Tomasz Kucharski

Wyrok z 15 marca 2017, sygn. XIII GC 399 15

Teza 1 Stwierdzenie ważności i prawnej skuteczności przedmiotowej umowy nie dotyczy jednak kluczowego dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu zapisu § 8 pkt 10 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie, w jakim pozwala operatorowi na cofnięcie upustu w opłacie abonamentowej za cały okres obowiązywania umowy w przypadk...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...bowiązania z mocą wsteczną, której z podanych wcześniej przyczyn zaaprobować nie można. Zarysowana sankcja oznaczałaby w istocie wprowadzenie do kontraktu kary umownej w rozumieniu art.483 § 1 k.c. w związku z art.484 § 1 k.c. za zwłokę w wykonaniu przez stronę pozwaną zobowiązania pieniężnego, co również kwalifikowałoby tego rodzaju postanowienie za nieważne w rozumieniu art.58 § 1 i 3 k.c. W sprawie niniejszej przedsiębiorstwo telekomunikacyjne dochodzi wyrównawczej opłaty abonamentowej za październik 2011 roku, uregulowanej...
#Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi #XIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 1478/16 14 marca 2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Agnieszka Piotrowska

Wyrok z 14 marca 2017, sygn. I C 1478 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...aw w niniejszej sprawie do jej miarkowania. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż strona pozwana nie wskazała w jaki sposób, według jakiego mechanizmu Sąd miałby tę karę miarkować. W związku z treścią art. 484 kc nie zasługują na uwzględnienie twierdzenia strony pozwanej, iż kara powinna być miarkowana ponieważ powód nie poniósł żadnej szkody. Dodatkowo zdaniem Sądu istotne znaczenie mają argumenty podnoszone przez stronę powodową co do przyczyn braku zwrotu w terminie przedmiotu leasingu. Strona powodowa słusznie wskazy...
#Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 523/16 10 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 10 marca 2017, sygn. I ACa 523 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...mownego. W ocenie Sądu Okręgowego zmniejszenie kary umownej nie jest możliwe w sytuacji przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, a może odbywać się na wyłączny wniosek dłużnika złożony w trybie art. 484 § 2 k.c. (por. wyrok SN z dnia 28 lipca 2004 roku, wydany w sprawie o sygn. akt IV CK 522 03, OSNC 2005; nr 7-8, poz. 131). Powyższy przepis dopuszcza miarkowanie kary umownej w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Następuje ono w drodze orzeczenia są...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1077/16 9 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 9 marca 2017, sygn. I ACa 1077 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dpowiadał dyspozycji art. 499 k.c., który nie stawia szczególnych wymagań co do formy oświadczenia woli o potrąceniu. Odnosząc się merytorycznie do kwestii naliczenia przez pozwanego kary umownej, uregulowanej w art. 484 k.c. Sąd I instancji wskazał, że w umowie strony przewidziały, iż za niedotrzymanie terminu wykonania robót objętych umową z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, zobowiązany był on do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnieni...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 340/16 7 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Uzasadnienie z 7 marca 2017, sygn. I ACa 340 16

Teza Kara umowna, aby spełniała swe ustawowe funkcje winna odnosić się do ściśle określonych uchybień w obowiązkach ustalonych w umowie

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ie w przedmiotowym przepisie, 3. art. 483 k.c. poprzez błędne uznanie, iż do żądania kary umownej w ustalonej przez strony wysokości konieczne jest wykazanie przez powoda zakresu i wysokości powstałej szkody, 4. art. 484 § 2 k.c. poprzez miarkowanie przez Sąd kary, pomimo braku jakichkolwiek przesłanek warunkujących miarkowanie kary, przy jednoczesnym zignorowaniu doniosłości statusu i jego fundamentalnego znaczenia dla działalności pozwanej, jako operatora pocztowego oraz znaczącej wielkości miesięcznych zarobków powoda uzyskiwanych...
#Sąd Apelacyjny w Rzeszowie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 1070/16 6 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jacek Pasikowski

Wyrok z 6 marca 2017, sygn. I ACa 1070 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ę zgromadzonych dowodów, za pomocą których zostały udowodnione te okoliczności w sposób sprzeczny z zasadami logicznego rozumowania. 4. naruszenie prawa materialnego tj. art. 476 k.c. w zw. z art. 483 k.c. w zw. z art. 484 k.c. przez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że dopuszczalne jest obciążenie kontrahenta karą umowną za opóźnienie, nawet w sytuacji gdy opóźnienie spowodowane jest okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi druga strona i w konsekwencji przerzucenie...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 311/16 1 marca 2017 Sąd Rejonowy w Brzesku Marek Jałowiecki-Paruch

Wyrok z 1 marca 2017, sygn. I C 311 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...órego w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Pozwana podnosiła, iż opóźnienie jakie nastąpiło w realizacji umowy nie wynikało z jej winy, ale z winy producenta,...
#Sąd Rejonowy w Brzesku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1438/16 28 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Grzegorz Krężołek

Wyrok z 28 lutego 2017, sygn. I ACa 1438 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a. Kodeks cywilny przewiduje wprawdzie instytucję kary umownej, dla powstania roszczenia z której fakt zaistnienia szkody u wierzyciela nie ma znaczenia, jednak jednocześnie ustawodawca poprzez uregulowanie zawarte w art. 484 §2 k.c. zabezpiecza dłużnika przed rażącą dysproporcją między rozmiarem doznanej przez wierzyciela szkody a wysokością świadczenia z tytułu kary umownej. Godzi się w tym miejscu zauważyć, że zaniechanie przez sąd polubowny zmniejszenia kary umownej może stanowić uzasadnioną podstawę do uchylenia wyroku tego s...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 855/16 27 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 27 lutego 2017, sygn. I ACa 855 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kające z zawartej z powodem umowy i współdziałał lojalnie powodem pomimo, że nie przekazywał informacji o obrotach z kontrahentem do czego był zobowiązany zgodnie z § 3 ust. 2 umowy z 13 kwietnia 2005 roku; d) art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie, pomimo, że pozwany na rozprawie w dniu 7 października 2015 roku żądał ewentualnie zmniejszenia (miarkowania) kary umownej do 20 000 euro. 2) naruszenie prawa procesowego tj: a) brak wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego i pominięcie, że zgodnie z zesta...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 536/16 24 lutego 2017 Sąd Rejonowy w Ostrołęce Artur Kowalski

Wyrok z 24 lutego 2017, sygn. V GC 536 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nie kary umownej za opóźnienie w wysokości ustalonej zgodnie z § 5 ust. 1, pełnomocnik powoda wskazywał, że zastosowana kara umowna jest rażąco wygórowana, co aktualizuję jedną z przesłanek przewidzianych w art. 484 § 2 k.c. Z argumentacją przedstawioną przez pełnomocnika powoda nie sposób się nie zgodzić. Pozwany naliczył a następnie potrącił karę umowną wyliczoną jako iloczyn faktycznego opóźnienia w wykonaniu umowy, tj. 100 dni oraz 1 % wartości ustalonego wynagrodzenia. Skutkowało to określeniem kary umownej na poziomi...
#Sąd Rejonowy w Ostrołęce #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2114/16 24 lutego 2017 Sąd Rejonowy w Słupsku Barbara Nowicka

Wyrok z 24 lutego 2017, sygn. I C 2114 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...przez pozwaną umowy zlecenia doszło do spożywania przez nią alkoholu, co czyniło zasadnym naliczenie przez powódkę kary umownej. Materialnoprawną podstawę roszczenia powódki stanowił art. 483 § 1 kc w zw. z art. 484 § 1 kc, zgodnie z którymi można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrze...
#Sąd Rejonowy w Słupsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1869/15 22 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 22 lutego 2017, sygn. VI ACa 1869 15

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...oda niezawinione. Ponadto, ponieważ zobowiązanie zostało wykonane w terminie w znacznej części, a także kara pieniężna jest rażąco wygórowana, w ocenie powoda istnieją podstawy do jej obniżenia na podstawie art. 484 § 2 k.c. Pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez (...) wnosił o oddalenie powództwa głównego i powództwa ewentualnego. Wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo główne i ewentualne. Wyrok Sądu Okręgowego został wydany w oparciu o poniższe ustalenia faktyczne i rozważania p...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 871/16 20 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 20 lutego 2017, sygn. VI ACa 871 16

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nie zachodziły przesłanki określone w art. 483 § 1 k.c.; 2) całkowicie dowolne dokonanie miarkowania kary umownej przez sąd arbitrażowy, prowadzące do nieuzasadnionego wzbogacenia jednej ze stron – naruszenie art. 484 § 2 k.c.; 3) zobowiązanie skarżącego do zapłaty kary umownej na podstawie wykreowanego przez sąd polubowny nieistniejącego, abstrakcyjnego zobowiązania oraz stanu faktycznego, niemającego swego potwierdzenia w umowie pomiędzy stronami ani w obowiązujących przepisach prawa; 4) stwierdzenie przez sąd arbitrażowy że s...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie