Baza orzeczeń sądowych

...charakter ma akt ugody z dnia 7 lutego 1992 roku pomiędzy a Gminą , na podstawie której zostało wydane pozwolenie na budowę oraz czy decyzja o pozwoleniu na budowę mogła być wydana gdyby wnioskodawca nie przedstawił powołanego tytułu prawnego w postaci aktu ugody wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W oparciu o te zarzuty skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia w punkcie I i uwzględnienie wn...

...Umowa ta zawiera klauzulę pozwalającą na przyłączenie się do wodociągu. z dnia 14 listopada 2002 r. Wójt Gminy zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę przez Inwestora sieci wodociągowej do kompleksu magazynowego w . Sieć wodociągowa przebiega przez całą szerokość działki...

Decyzją z dnia 3 października 2002 roku Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę obejmującą przebudowę części strychu na mieszkanie w budynku przy w . Pismem z dnia 3 września 2004 roku powódka poinformowała zarząd pozwanej, że zgłasza gotowość do odbioru...

...przekazali do dyspozycji Spółdzielni w celu wybudowania na nieruchomości sklepu. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem budowy i dokumentacji projektowej zostały zrealizowane przez Spółdzielnię do maja 1974 roku, pozwolenie na budowę zostało wydane 22 maja 1974 roku, po czym na nieruchomości został zbudowany sklep i od tego czasu wnioskodawczyni prowadziła sklep aż do 1994 roku, kiedy to został wynajęty prywatnej osobie. Na rozprawie 9 sierpnia 2017 roku Spółdzielnia wniosła o stwierdzenie zasiedzenia w g...

J. D. , jako inwestorka decyzją Starosty z 15 kwietnia 2013r., nr uzyskała pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych z garażami w , na . W kwietniu 2013r. uprawniony geodeta, wyznaczył na gruncie położenie budynków. Gdy budynki były wybudowane w części przyziemia i wykonane były...

Mniej więcej w tym samym czasie rodzice oraz jego brat rozpoczęli budowę pawilonu hodowlanego dla nutrii, na budowę którego uzyskali pozwolenie na budowę nr z dnia 18.07.1978 r. dowód: zaświadczenie Wójta Gminy k. 13 . Pawilon hodowlany został wybudowany na części działki będącej własnością cla...

...anego; 2. chybione przyjęcie, że powód nie był zainteresowany wykonaniem projektu stacji fotowo aicznej przez pozwanego, bowiem w lipcu 203 r. złożył wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW, w sytuacji gdy powyższemu kategorycznie zaprzeczył nie tylko powód, ale także świadek , który wskazał, że powód prowadził kilka inwestycji jednocześnie, a także że on jako bliski współpracownik powoda nie miał wiedzy, aby po...

...in rozpoczęcia prac strony ustaliły na 16 maja 2016 r.; termin był uzależniony od uzyskania przez powoda pozwolenia budowlanego. W związku z umową powód przekazał pozwanemu zadatek w kwocie 3 000 złotych. Powód otrzymał pozwolenie na budowę w dniu 4 lipca 2016 r. i wezwał pozwanego do podjęcia prac zgodnie z umowa. Pozwany pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. poinformował powoda, że może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych 3 października 2016 r.. Powód pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. poinformował pozwanego, że...

Dowód: pismo z dnia 29 grudnia 2015 roku k. 42-44, Pismem z dnia 19 stycznia 2016 roku pozwana wskazała, że w jej opinii kompletna dokumentacja powinna zawierać również pozwolenie na budowę. Pozwana wskazała, że oczekuje na przekazanie kompletnej dokumentacji zgodnie z umową. Dowód: pismo z dnia 19 stycznia 2016 roku k. 41, zeznania świadka k. 144-145, W piś...

na w pow. . Występujący o pozwolenie na budowę i wraz z wnioskiem złożyli oświadczenie przewidziane w a z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl...

...zacji sanitarnej z przyłączami została zrealizowana przez nią jako inwestora na podstawie decyzji Starosty z dnia 27 kwietnia 2006 roku i decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę z dnia 31 lipca 2006 roku. Następnie na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu z dnia 30 listopada 2015 roku zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu n...

...ziałem inwestora, generalnego wykonawcy i powódki, jako podwykonawcy robót sanitarnych protokół odbioru końcowego. Komisja stwierdziła ze roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, umowami, normami technicznymi oraz użyto jakościowo właściwych materiałów. 20 stycznia 2012 r. przedstawiciel powódki uczestniczył w przeglądzie pogwarancyjnym instalacji sanitarnych: wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji wodociągowyc...

..., opracowanie i koordynacja projektu budowlanego oraz opracowanie i przekazanie kompletu wielobranżowych opracowań projektów wykonawczych. Pozwany wykonał powyższe opracowania i projekty, a w oparciu o nie powód uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął prace budowlane. Po ich rozpoczęciu, na etapie ich znacznego zaawansowania (stan surowy zamknięty) wykryto m. in. nieprawidłowe zaprojektowanie systemu ochrony przeciwpożarowej, w konsekwencji czego koniecznym stało się m. in. ponowne, tym razem prawidłowe, opraco...

...zone, co świadczyło o wiarygodności wymienionych świadków w kwestii ich nieotwierania i niekorzystania z nich w jakikolwiek sposób naruszający własność powoda. Mimo braku dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę przedmiotowego budynku mieszkalnego sąd pierwszej instancji dał wiarę zeznaniom świadków i w kwestii posiadania pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku w okresie jego wznoszenia i posadowien...

decyzji nr (...) wydanej przez Burmistrza Gminy dnia 9 sierpnia 2002 roku zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojących obejmujących budynki mieszkalne jednorodzinne stanowiące segmenty w zabudowie mieszkaniowej na terenie działek o nr ew. (tj. późniejszej

...ia na tym terenie domu jednorodzinnego. Decyzją z dnia 10 lipca 2006 r. nr pozwanej zostało udzielone pozwolenie na budowę domu i zatwierdzono projekt budowalny. W latach 2006-2007 pozwana podejmowała szereg działań zmierzających do wybudowania domu. Do 10 lipca 2006 r. wykonano stan zerowy budynku, za co i za prace projektowe zapłaciła łącznie ze swojego rachunku w pięciu przelewach 13.440 zł wykonawcy

...działkę. Decyzją z dnia 18 kwietnia 1986 roku w uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji obejmującej między innymi sieć energetyczną do bloków mieszkalnych, przy w . W dniu 6 sierpnia 1987 roku dokonano odbioru technicznego linii kablowej 15 kV br ...

...skazując na pismo z dnia 8.10.1998 roku skierowane do Rady Nadzorczej , jak też wskazał, iż dobra wiara nie wynika z posiadania decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę implikuje zdaniem powodów jedynie przekonanie, iż budowle zostały wykonane zgodnie z prawem. Zezwolenia na wejście na teren z kolei stanowią jedynie o zgodzie na wykonanie czynności związanych z budową i konserwacją oraz eksploatacją linii, a nie o bezwarunkowej zgodzie na korzystanie z nieruchomości w ramach służebno...

...zlecone prace po terminie, co uzasadniało naliczenie kary umownej. W replice powodowie zanegowali skuteczność oświadczeń pozwanej o potrąceniu, dalej wskazali, że błędne jest jej twierdzenie, że pozwolenie na budowę dotyczyło wyłącznie , a nie budynku przedmiotowej szkoły. Dalej wskazali, że skoro doszło do odbioru robót, to uznać należy, że prace zostały zakończone z w chwili zgłoszenia ich do odbioru, co miało miejsce w dniu 29 lipca 2015 roku. Również z samego pr...

W. udzielił pozwanemu pozwolenia na budowę pawilonu z elementów . Pozwolenie miała charakter czasowy, zaś obecnie wygasło. W pawilonie handlowym położonym we przy od dnia 1.12.2011 r. działalność gospodarczą pod firmą...

...się do zapłaty na rzecz powódki jako wierzyciela kwoty 175403,92 zł, na którą składają się 79414,72 zł tytułem gromadzenia dokumentacji dla potrzeb uzyskania decyzji o warunkach zabudowy niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz najmu . Arkusz 14 , obręb jako zaplecza inwestycyjnego, 83689,20 zł tytułem najmu 126 miejsc postojowych oraz 12300,00 zł tytułem sporządzenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. D...

...rzedprojektowe, faza 2 – wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w skali 1:500, faza 3 – uzyskanie niezbędnych danych, w tym WTP dla inwestycji, faza 4 – projekt architektoniczny budynków, faza 5 - wniosek o pozwolenie na budowę oraz faza 6 – projekty wykonawcze. W „uwagach” odnotowano, że projektant odpowiedzialny jest za uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przed uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla nieruchomości objętych pracami projektowymi według umowy. Dla t...

...ro w dniu 17 marca 2011 r. decyzją Wojewody , która stanowiła uzupełnienie wcześniejszych decyzji, Zamawiający uzyskał niezbędne do wejścia na cały front robót pozwolenie na budowę. Powyższą datę należy traktować jako termin kończący zwłokę Wykonawcy w przygotowaniu projektu. Okres zwłoki wyniósł 320 dni (od dnia 1 maja 2010 r. do dnia 17 marca 2011 r.). W związku z tym Zamawiający na podstawie § 7 pkt. 1 lit. a Umowy naliczył Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu projektu...

...t;, teren ten został zakwalifikowany jako zbędny dla urzędu, na okoliczność tego została zawarta umowa pomiędzy nim a dyrektorem, w której określono zakres korzystania z tej działki, umowa została załączona do wniosku o pozwolenie na budowę. W toku rozprawy w dniu 19.07.2001r. wyjaśnił również, że zezwalając mu na zagospodarowanie dyrektor przekazał mu ten teren jako zbędny w trwałe użytkowanie.

...pada 2010 r., budynku usługowo-biurowego wraz z wewnętrznymi instalacjami, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne, parkingiem, zjazdem na działkę oraz naziemną instalacją zbiornikową na gaz płynny, w oparciu o pozwolenie na budowę udzielone decyzją Starosty Powiatu z dnia 8 lipca 2011 r. nr , wykonała przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne do znajdującej się we wspólnej drodze na sąsiedniej ...

B. . Ponadto ustanowili pozwanego kierownikiem budowy. W oparciu o łączącą strony umowę pozwany wystąpił w dniu 30 kwietnia 2010 r. w imieniu inwestorów z wnioskiem o pozwolenie na budowę, do którego dołączył Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu dla obiektu określonego jako „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w ”. We wniosku wskazał początkowo, że decyzja ma dotyczyć budowy „budynku...

...ałego na skutek adaptacji za kwotę 350 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu, pod warunkiem, że: 1. wykona na swój koszt adaptację strychu zgodnie z pozwoleniem na budowę, 2. wykona na swój koszt remont dachu budynku przy , przy czym jeśli koszt remontu dachu przekroczy kwotę 350 zł za m kw powierzchni użytkowej, kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku wykonania r...

...nętrznych instalacji wod.-kan., C.O., elektrycznej i zbiornika, projekty zewnętrznych instalacji wod.-kan., świadectwo charakterystyki energetycznej. Na podstawie sporządzonej przez powoda dokumentacji pozwani otrzymali pozwolenie na użytkowanie z dnia 11 kwietnia 2014 roku , pozwolenia na zakończenie budowy. Pomimo wykonanego zlecenia pozwani nie zapłacili całego należnego powodowi wynagrodzenia, a jedynie kwotę 2.500,00 zł. Pomimo rozmów powoda z pozwanymi oraz wezwania do zapłaty do dnia dzisiejszego nie ureg...

...i od daty zawarcia umowy, teren budowy oraz dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych określające przedmiot umowy, dane do prawidłowego wytyczenia przez powódkę obiektów oraz pozwolenie na budowę. Powódka zobowiązała się do: wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, informowania pozwanego o wadach w dokumentacji...

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powód uzyskał w dniu 16 marca 2011 roku pozwolenie na budowę – , znak .III. . Zgodnie z treścią decyzji, Prezydent Miasta zatwierdził...