Baza orzeczeń sądowych

...w (istotnego dla oceny zasadności roszczenia za okres pomiędzy grudniem 2006 r. a połową 2007 r.) należało w pierwszym rzędzie stwierdzić z jakiego rodzaju roszczeniem mamy do czynienia w analizowanym przypadku, art. 118 k.c. różnicuje bowiem długość terminów przedawnienia w zależności od charakteru danego roszczenia z którym wierzyciel występuje przeciwko dłużnikowi. Na bazie przytoczonego wyżej art. 18 ust. 1 u.o.p.l. w doktrynie i orzecznictwie za utrwalony należy uznać pogląd, że roszczenia odszkodowawcze przeciwko osobom zaj...

...a wynikające z art. 117 § 2 k.c. stanowiącego, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (…). Ogólne terminy przedawnienia określa art. 118 k.c., jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Takim przepisem jest art. 646 k.c., stosowany odpowiednio do umów o roboty budowlane z mocy art. 656 § 1 k.c., stanowiący, że roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w...

...h bieg przedawnienia, jest m.in. złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności sądowemu lub pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu. Termin biegu przedawnienia roszczenia ubocznego - odsetek przedawnia się w myśl art 118 kc w terminie trzech lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Wprawdzie w aktach Sądu Rejonowego w Krakowie Wydziału Gospodarczego na odwrocie nakazu zapłaty sąd nie dokonał stwierdzenia prawomocności orzeczenia nie można nie zauważyć iż nastąpiło ono 15 dnia od doręczenia stronom nakazu zapłaty, które pełnom...

...się od jego spełnienia. Roszczenie pozwu, jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tak przez pierwotnego wierzyciela, jak i powoda, będącego nabywcą wierzytelności, podlega – zgodnie z treścią art. 118 k.c. – przedawnieniu trzyletniemu. Sąd podniósł, że bieg terminu przedawnienia roszczenia z umowy pożyczki wskazanej w pozwie został przerwany najpierw na skutek nadania w dniu 28 czerwca 2012 r. klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, a następnie przez złożenie w dniu 21 listopada 2012 r. wniosku o w...

...dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014 , poz. 1198), miał zastosowanie dziesięcioletni termin przewidziany w art.118 kc . Akceptując pogląd Sądu Najwyższego, na gruncie rozpoznawanej sprawy należy uznać, że nie doszło do przedawnienia należności głównej dochodzonej w sprawie z tytułu czesnego oraz wpisowego, nie upłynęło bowiem jeszcze dziesięć lat od dat wymagalności poszczególnych opłat. Odrębnej analizy wymaga zagadnieni...

..., której dochodzi strona powodowa. Nie można nie zauważyć, iż sama pozwana nie kwestionował roszczenia co do zasady i wysokości. Jednakże w ocenie Sądu pozwana podniosła skuteczny zarzut przedawnienia. Zgodnie art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Niewątpliwym jest w sprawie, iż roszczenie powoda związane jest z działalnością gospodarczą prowadzoną p...

...ów przedłożonych przez powoda wynika natomiast, iż roszczenie, które jest przedmiotem powództwa stało się wymagalne najpóźniej w dniu 9 czerwca 2006 roku ( dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych k. 5). Zgodnie z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Przy czym bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wy...

...kazał Sąd Okręgowy, iż skoro dochodzone przez powoda roszczenie nie wynika ze stosunku rachunku bankowego to nie znajduje do niego zastosowania dwuletni okres przedawnienia wskazany art. 731 k.p.c, a ogólny przepis art. 118 k.c.; uwzględnić także należy przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez jego uznanie, zaś biorąc pod uwagę datę wypowiedzenia umowy - 30 dni od daty doręczenia pozwanej pisma wypowiadającego umowę , tj. 26 października 2013r. wniesienie pozwu nastąpiło przed upływem dwóch lat od tej daty. O odsetkach Sąd Ok...

...awartej w tym zakresie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Roszczenie powoda ma charakter majątkowy i nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatem przedawnia się w terminie 10-letnim zgodnie z art. 118 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2015 r. I CSK 863 14, LEX nr 1813470). Pozwany uznał roszczenie powoda poprzez podjęcie uchwały nr (...) z dnia 26 stycznia 2000 r., a tym samym zgodnie z art. 123 § 1 pkt 2 k.c. oraz art. 124 § 1 k.c. od tego dnia przedawnienie roszczenia powoda zaczęło biec na nowo. Kole...

...nienia. Wątpliwości Sądu nie budzi fakt, iż obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego stanowi świadczenie okresowe w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W związku z tym, zgodnie z art. 118 k.c., termin przedawnienia dla takich roszczeń wynosi 3 lata. Tymczasem, powód złożył pozew 23 listopada 2015 r., domagając się zapłaty kwoty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste za lata 2013-2015. Jednoznacznie uznać należało, że żądanie powoda, jako nieprzedawnione, zasługuje na objęcie ochroną prawną. W...

...dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy), zaś pozew w niniejszej sprawie został złożony dopiero w dniu 2 marca 2016 r. a zatem po upływie trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia przewidzianego w art. 118 k.c. Wszelako uwzględnić należało, że przedmiotowa wierzytelność została zabezpieczona hipoteką i w konsekwencji, zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych hipotece, przedawnienie wierzytelności, przedawnienie nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z wierzytelności obciążone...

...ony przez powoda, wierzytelności pozwanego z tytułu kar umownych , jako wywodzonej z umowy o roboty budowlane art. 647 kc a nie umowy o dzieło art. 627 kc . Stąd termin przedawnienia wynosi trzy , a nie dwa lata art. 118 kc i uchwała SN 7s. III CZP 63 01 . Przypomnieć należy, że kryterium odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło jest rozmiar przedsięwzięcia, zastosowanie dokumentacji projektowej, przekazanie terenu. W regulacji dotyczącej umowy o roboty budowlane (art. 647 kc) nie chodzi o samo tylko wykonanie obiektu, lec...

...rzysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Z kolei art. 118 k.c. stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W niniejszej sprawie roszczenie powoda jest niewątpliwie roszczeniem związanym z prowadzeniem d...

...iągu istnieje, to odpada możliwość jego przymusowego wyegzekwowania od dłużnika. Po stronie dłużnika zatem – w razie podniesienia takiegoż zarzutu – odpada odpowiedzialność. Terminy przedawnienia statuuje art. 118 k.c. wskazując, iż w razie braku odmiennego uregulowania przez przepis szczególny, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Wobec nieistnienia szczególnego przepisu wprowadzającego odmienne niż ww....

...a odsetkowego powoda za okres poprzedzający trzy lata wstecz, licząc od dnia wniesienia pozwu powołując się na to, iż jest to roszczenie okresowe i ulega przedawnieniu z upływem trzyletniego okresu przedawnienia (art. 118 k.c.). W ocenie Sądu zarzut ten zasługiwał na uwzględnienie. Skoro bowiem pozew wniesiony został do sądu w dniu 13 marca 2015 r. odsetki przed datą 13 marca 2012 r. uznać należy za przedawnione. Sąd uwzględnił ww. podniesiony zarzut przedawnienia i zasądził ww. odsetki od zasądzonej kwoty dopiero od dnia 13 marca 2...

...zstrzygnięcia. Pozwana zakwestionowała roszczenie co do zasady i wysokości oraz podniosła najdalej idący zarzut przedawnienia. Zarzut ten, w świetle ustalonych okoliczności należało uznać za zasadny. Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Stosownie do art. 120 § 1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się...

...kazać należy iż w ocenie Sądu w omawianej sprawie zarzut okazał się być chybiony. Nie ulega wątpliwości, iż w realiach tejże sprawy zastosowanie ma trzyletni okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z treścią art. 118 k.c. Niewątpliwym jest także, na gruncie wspominanej ustawy, iż zgodnie z art. 123 k.c. bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w cel...

...137) określone w art. 18 ust. 1 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego roszczenia odszkodowawcze przedawniają się w terminie trzyletnim, przewidzianym w art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe. Biorąc pod uwagę powyższe należało zważyć, że roszczenie strony powodowej uległo przedawnieniu najdalej w grudniu 2010, zaś pozew inicjujący niniejsze postepowanie został wywiedziony 05 grudnia 2014. Z powyższych względów Sąd uznał, iż powództwo przeciwko pozwanemu ni...

...maksymalne obowiązana jest do ich zwrotu, niezależnie od tego, czy upadły wiedział, że do tego świadczenia nie był zobowiązany . Odnosząc się do podniesionego zarzutu przedawnienia, Sąd przytaczając treść art. 118 k.c. oraz art. 120 § 1 k.c., stwierdził, że w rozstrzyganej sprawie pozew wpłynął w dniu 1 lipca 2015 r. (data nadania w urzędzie pocztowym). Skutecznie objęte zarzutem przedawnienia są więc roszczenia dotyczące zwrotu wypłaconych pozwanej odsetek przed dniem 1 lipca 2012r. W konsekwencji powódka może domagać się...

...łu egzekucyjnego przeciwko pozwanemu Z. S.) i nie został przerwany. Pozew został wniesiony w dniu 20 kwietnia 2015 roku, kiedy upłynął już trzyletni termin przedawnienia roszczenia. W opisanej sytuacji w świetle art. 118 k.c. zasadny okazał się podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia z uwagi na upływ trzyletniego terminu co powinno skutkować oddaleniem powództwa. Wobec zasadności złożonej apelacji strony pozwanej, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, ż...

...życie ww. ustawy zmieniającej, termin przedawnienia wierzytelności powodowej Spółki wynosi 10 lat, zamiast prawidłowego przyjęcia, iż termin przedawnienia zgodnie z art. 160a ust. 7 wynosi 3 lata., 3. naruszenie art. 118 k.c. poprzez błędne przyjęcie, iż nawet przy przyjęciu 10 letniego terminu przedawnienia część wierzytelności powoda obejmującej należność główną w zakresie kwoty 483 zł nie uległa przedawnieniu. Tym samym pozwana wniosła o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w całości, rozpoznanie apelacji na rozprawie; za...

...ten rozpoczyna bieg od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Omawiany termin przedawnienia jest terminem szczególnym w rozumieniu art. 118 k.c. (uchwała SN z 21.10.1994r. III CZP 136 94, OSN 1995, Nr 2, poz. 38). Sąd Rejonowy uznał, że prace zostały zakończone do 19 kwietnia 2010r., a według umowy termin oddania dzieła ustalono na 1 maja 2010r. Nawet więc po przyjęciu terminu umownego zakończenia prac roszczenie powódki o zapłatę kar umownych uległo p...

...d podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W myśl art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Przepisem szczególnym o którym mowa w art. 118 k.c. jest – w stosunku do roszczeń związanych z prowadzenie...

...e w niniejszej sprawie. Sąd nadto stwierdził (teoretycznie wobec nieudowodnienia roszczenia), zasadność podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia. Sąd wskazując, że w niniejszym przypadku ma zastosowanie art. 118 k.c. przewidujący trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Wskazując nadto na sposób liczenia początku terminu przedawnienia wynikający z art. 120 § 1 k.c., Sąd stwierdził, termin przedawnienia roszczenia powoda rozpoczął swój bieg najpóźnie...

...ści gospodarczej jest roszczeniem o "inne świadczenie" finansowane z Funduszu Pracy i podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia wynikającemu z art 28 ust. 3 ustawy. W tym zakresie wyłączone jest więc stosowanie art. 118 KC". Tożsame stanowisko zajął również Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku wydanym w sprawie Sygn. akt III Ca 328 14 z dnia 23 lipca 2014 roku. Roszczenie dochodzone przez stronę powodową uległo więc przedawnieniu najpóźniej w dniu 31 października 2008 roku. Powództwo zostało wytoczone przez powoda w dniu 8 listopada 20...

...wód wywodził roszczenie z umowy pożyczki łączącej pozwanego z wierzycielem pierwotnym (art. 720 § 1 k.c.) oraz z umowy przelewu wierzytelności (art. 509-510 k.c.). Na mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 118 k.c., roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a do takich należą zarówno roszczenia banku (wierzyciela pierwotnego), jak i roszczenia funduszu sekurytyzacyjnego przedawniają się z upływem lat trzech i w tym samym terminie przedawniają się roszczenia o świadczenia okresowe. Bieg przedawnienia rozp...

...ez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje bądź przez wszczęcie mediacji. Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 kc). W niniejszej sprawie strona powodowa wskazała jako termin wymagalności roszczenia dzień 25 maja 2001 roku, tj. dzień po doręczeniu pozwanemu pisma z dnia 16 maja 2001 roku. Po pierwsze zauważyć wypada, że powyższe pismo nie stanowiło w ocenie Sądu wezwania do zapłaty, lecz miało charakter informacyjny, na co wsk...

...w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art. 361 § 1 k.c. poprzez zasądzenie na rzecz powoda renty w wysokości nieudowodnionej oraz w zakresie niezwiązanym ze zdarzeniem będącym źródłem szkody, - art. 444 § 2 k.c. w zw. z art. 118 k.c. poprzez zasądzenie na rzecz powoda renty za okres od marca 2003 r. do grudnia 2006 roku pomimo przedawnienia roszczenia. 2) naruszenie prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności: - art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie przez Sąd meriti oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego w spos...

...wiedzialności deliktowej, nie ma podstaw do zastosowania w tym przypadku przepisu art. 442 1 § 1 k.c. Przyjąć więc należy, że roszczenie przewidziane w art. 129 ust. 2 ustawy przedawnia się w terminie ogólnym z art. 118 k.c. (w rozpoznawanej sprawie wynoszącym 10 lat). Termin ten biegnie od chwili powstania roszczenia – to znaczy od dnia wprowadzenia ograniczeń korzystania z nieruchomości w drodze ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, od tego momentu bowiem roszczenie jest wymagalne i może być dochodzone od zobowiązanego ( por...

...lauzuli wykonalności (stosownie do art. 123 § 1 k.c.), po czym przedawnienie swój bieg rozpoczęło od nowa (stosownie do art. 124 § 1 i § 2 k.c.). Termin przedawnienia w tej sprawie jest 3-letni z uwagi na przepis art. 118 k.c. Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo, a na podstawie art. 355 w zw. z 203 k.p.c. umorzył postępowanie w zakresie kwoty, co do której powód cofnął pozew. O odsetkach ustawowych Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c., a o kosztach procesu - na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Apela...