Baza orzeczeń sądowych

...enia wad jeszcze przed wydaniem obiektu i jego odbiorem przez inwestora (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - I Wydział Cywilny z dnia 3 kwietnia 2015 r., I ACa 990 14). W tym kontekście a także w świetle art. 651 kc nie mogą być pominięte zeznania przedstawicieli D. S. C. (k 1084) i W. K. (k 1086) zgodnie z którymi S. C. zgłaszał projektantowi propozycję wzmocnienia izolacji przeciwwilgociowej, jednak te sugestie zostały odrzucone na rzecz pierwotnego projektu. Ich wersja została potwierdzona przez projektanta P. K. (k 1122-1123)...

...anego w części uwz-ględniającej powództwo co do kwoty 186.475 zł z odsetkami od dnia 6 listopada 2015 r. oraz orzekającej o kosztach sądowych w oparciu o zarzuty: I. naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 651 k.c. przez jego niezastosowanie i w konsekwencji błędne uznanie, że powód – w sytuacji powstania ryzyka wykonania robót budowlanych w sposób niezgodny z projektem budowlanym lub przepisami prawa budowlanego – mógł je wykonać wyłącznie na ryzyko pozwanego bez uprzedniego poinformowania go o istnieniu takiego ryzyka,...

...d pozwanego kwoty 101.275 zł tytułem naprawienia szkody wskazując jako podstawę prawną art. 415 k.c. Bezprawność działania powoda i zawinie wynikało ze złamania reguł postępowania wskazanych w art. 647 k.c., art. 651 k.c. i art. 355 k.c. W odpowiedzi na pozew pozwany J. Z. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości i obciążenie powodów kosztami procesu. Pozwany przyznał, iż zawarł z powodami jako inwestorami umowę o roboty budowlane nr (...) z dnia 9 lipca 2015 r., w której pełnił on rolę wykonawcy. Podkreślał jednak, że um...

...pozwana była solidarnie z powódką odpowiedzialna za wyrządzenie inwestorom szkody z tego powodu, że pozwany wyrządził inwestorom szkodę majątkową z czynu niedozwolonego w rozumieniu przyjętym w art. 415 k.c.; art. 651 k.c. poprzez zastosowanie tego przepisu na korzyść pozwanego, mimo że pozwany nie sygnalizował powódce istnienia przeszkód w realizacji umowy o roboty budowlane jako podwykonawca. Na podstawie opisanych zarzutów powódka wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości i obciążenie po...

...kt wyrażenia przez powódkę ustnej zgody, która w sposób dorozumiany została odnotowana w Dzienniku Budowy, nie może stanowić podstawy uchylenia się M. S. od odpowiedzialności. Wskazać należy tutaj na przepis art. 651 k.c., to jest jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Zacytowany przepi...

...ające z użycia wadliwych materiałów lub wadliwych elementów dostaw. To, że pewne błędy dokumentacji wykonawca powinien dostrzec znajduje zresztą oparcie nie tylko w postanowieniach umowy, ale w też w przepisie art. 651 k.c. i orzecznictwie na kanwie tego przepisu. Ugruntowanym jest jednak stanowisko, że obowiązek ten nie może być rozciągnięty na wszystkie wady projektu. Wykonawca nie ma bowiem obowiązku szczegółowego badania i sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia wszystkich jego wad, chyba że strony rozszerzą obowiązki...

...e zaistniały m.in. przy pracach nad murami oporowymi, instalacją elektryczną, podgrzewaczami wody oraz dźwigiem. Art. 647 k.c. zakłada, że obowiązek dostarczenia projektu obciąża inwestora. Z kolei, jak stanowi art. 651 k.c., jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Przepis ten przewiduje za...

...cznika bez takiej zmiany, do czego finalnie doszło, jak poprawnie ustalił Sąd Okręgowy, który nie naruszył wydanym w tej sprawie wyrokiem ani wskazanych w apelacji przepisów prawa procesowego, ani też art. 354 i art. 651 k.c. Odmienne stanowisko skarżącej nie zasługiwało na uwzględnienie. Apelacja podlegała więc oddaleniu. Na uwzględnienie natomiast zasługiwał wniosek powoda o obciążenie pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego. Na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 5 roz...

...wpisów w dzienniku budowy, na podstawie których wykonawcy przystępowali do kolejnych robót. Wyznaczenia linii regulacyjnych i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał uprawniony geodeta. W myśl art. 651 kc jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Za tym, że wykonawca obcią...

...na obowiązek przeprowadzenia właśnie takich robót, jakie zakładał projekt. Po zwróceniu uwagi inspektora nadzoru na dostrzeżone przez siebie hipotetyczne przeszkody lub zagrożenia dla dalszego losu inwestycji (art. 651 k.c.), powód winien był kontynuować prace zgodnie z żądaniem – a w niniejszej sprawie inwestor wyraźnie tego żądał, domagając się wymiany piasku. Po spełnieniu swego obowiązku informacyjnego podmiot wykonujący roboty budowlane jest przecież chroniony przed konsekwencjami zniszczenia obiektu wskutek wykonania rob...

...echnologii wykonania prac, szczególnie jeśli projekt nie jest na tyle szczegółowy, aby w oparciu o jego rozwiązania można było prowadzić roboty budowlane. Oczywistym jest także i to, że wykonawca – zgodnie z art. 651 k.c. – powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora o tym, że dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo zachodzą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego...

...tanu jej nawierzchni lub braku działań zmierzających do ograniczenia poruszania się po niej przez uczestników ruchu drogowego z prędkością bezpieczną. Działań takich skarżąca nie podjęła mimo, że przepis art. 651 k.c. nakłada na wykonawcę robót budowlanych obowiązek zawiadomienia inwestora o zaistnieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. W tym przypadku zaniechano zawiadomienia inwestora, że projektowanie i przebudowa drogi, ze względu na jej stan nie jest możliwe na przekazanym terenie budowy...

...przez niego prac do dnia ich odbioru przez generalnego wykonawcę. Strony zastrzegły także, że w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy k.c., w związku z tym zwrócić należy uwagę na treść art. 651 k.c. Pozwany wzajemny jako wykonawca robót wykorzystujący okładziny granitowe dostarczane przez powoda wzajemnego miał obowiązek sprawdzać, czy dostarczony materiał nie jest wadliwy. Jest okolicznością niesporną, że pierwsze transporty skrzyń z płytami granitowymi dotarły na teren budowy bezpośrednio od producenta...

...ędy w organizowaniu procesu budowy popełnione przez inwestora, jak i projektanta jeszcze na etapie poprzedzającym wyłonienie wykonawcy robót i zawarcie umowy, nie mogą obciążać wykonawcy; 7. naruszenie przepisu art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie, w wyniku czego Sąd Okręgowy błędnie przyjął, że to powódka ponosi odpowiedzialność za konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej i dokonania zmiany przebiegu linii 15kV oraz za opóźnienie, jakie to spowodowało w wykonaniu przedmiotu umowy, podczas gdy obowiązkiem powódki...

...kumentacja techniczna przedmiotowych robót, miał zatem możliwość oceny wykonywanych prac z przygotowanym podłożem, w razie sprzeczności powinien zwrócić na to zamawiającemu uwagę. Obliguje to tego wykonawcę art. 651 k.c. w myśl, którego dostarczona przez zamawiającego dokumentacja, teren, maszyny lub urządzenia, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Niezrozumiały jest zarzut powoda odnośnie kwalifikacji prawne...

...481 § 1 i 2 k.c., a o kosztach procesu w myśl art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany zaskarżając go w całości. Apelujący zarzucił : naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 651 k.c. poprzez jego pominięcie i nadanie wystąpieniom dokonywanym przez powoda odmiennego niż rzeczywiste znaczenia - potraktowanie ich jako wezwań ponaglających pozwanego do wykonywania swoich obowiązków - podczas gdy w świetle brzmienia przepisu art. 651 k.c., stanowiły one zawiadomienia o zaistnieniu przeszkód w prawid...

...yzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wnioskodawczyni nie miała żadnych podstaw, by przypuszczać, że decyzja ta została wydana niezgodnie z przepisami; 2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 k.c. w zw. z art. 651 k.c. w zw. z art. 61 k.c. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie i zwolnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku udowodnienia, że ten pouczył K. W. o tym, że renta rodzinna przysługuje nie dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko 25 roku życia, podczas gdy takie pouczenie było okolicznością sporną, Zak...

...trzecich poprzez spowodowanie piętrzenia wód opadowych, a co ostatecznie doprowadziło do zalania nieruchomości powodów. Zarzucili też naruszenie prawa materialnego, a to: a art. 415 kc w zw. z art. 647 kc w zw. z art. 651 kc w zw. z art. 36 a ust. 1a Prawa budowlanego, poprzez ich błędne zastosowanie w ustalonym stanie faktycznym oraz w konsekwencji brak zastosowania powyższych przepisów i przyjęcie, że zachowanie generalnego wykonawcy robót budowlanych czyli firmy (...) sp. z o.o. polegające na zlikwidowaniu przepustu nr (...) przy jednoc...

...acji w tym zakresie, Sąd odwoławczy wskazuje, że nie sposób czynić pozwanej zarzutu z tego tytułu, że wykonała roboty zgodnie z wadliwie sporządzonym projektem. O ile bowiem obowiązkiem wykonawcy, na podstawie art. 651 k.c., jest weryfikacja z należytą starannością przekazanej mu dokumentacji, a w przypadku gdyby nie nadawała się ona do prawidłowego wykonania robót – niezwłoczne zawiadomienie inwestora o stwierdzonych nieprawidłowościach, nie oznacza to, że wykonawca ma nieograniczony obowiązek weryfikacji projektu oraz ponosi od...

...interwenienta ubocznego K. M., 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to stosowanego przez analogię art. 60 k.c. (ewentualnie art. 60 k.c. w zw. z art. 65 1 k.c., jeżeli przyjmiemy, że data wejścia w życie art. 651 k.c. nie stoi na przeszkodzie stosowania tego przepisu także w stosunku do oświadczeń złożonych przed wejściem w życie tego przepisu) poprzez przyjęcie, że pozwany T. K. nie zaakceptował zmiany technologii wzmocnienia podłoża gruntowego (zamiana gruntu kamienistego na suchy beton), choć jego zachowania w dniu 18 sier...

...anego za nienależyte wykonanie umowy nie wyłącza również okoliczność, że powódka jako inwestor dokonała zakupu drewna na więźbę dachową, które okazało się być materiałem o niskiej klasie. Stosownie do art. 651 kc to na pozwanym spoczywał obowiązek poinformowania powódki o tym jako okoliczność stanowiącej przeszkodę w prawidłowym wykonaniu prac i konsekwencjach jakie się z tym wiążą. Niedopełnienie tego obowiązku nie może zdaniem tego Sądu zwalniać pozwanego od odpowiedzialności za ujemne następstwa dostarczenia wadli...

...uwzględniających okoliczności, że dach był regularnie konserwowany i odśnieżany, a wydatki związane z naprawami wynikały bezpośrednio z występujących nieszczelności, 2. naruszenia prawa materialnego, tj.: - art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z treścią dokumentacji projektowej zwalnia wykonawcę z odpowiedzialności za wady, - art. 67 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że wykonawc...

...na obowiązki współdziałania przez inwestora (choćby np. przez określenie obowiązku przyjmowania częściowych świadczeń - art. 654 k.c., współpracy na etapie usuwania przeszkód w spełnieniu świadczenia – art. 651 k.c. czy też przyjęcie ustawowej, solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcom i przyznanie inwestorowi prawa wyrażenia zgody na zawarcie umów podwykonawczych – art. 647 1 k.c.). Dodatkowo obowiązek współdziałania między stronami wynika z regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo bud...

...szej instancji, przywołując stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 27 marca 2000 r. (III CKN 629 98) wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). Wykonawca robót budowlanych nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Powód wykonał nałożony na niego obowiązek zawiadomienia inwestora o niemożliwości realizacji inw...

...nformowania go o dostrzeżonych brakach i błędach w dokumentacji, wykonawca nie ma jednak obowiązku szczegółowego sprawdzania dokumentacji w celu weryfikacji jej poprawności. Taki obowiązek nie wynika również z art. 651 k.c. Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie, ten przepis, przewidujący obowiązek wykonawcy niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja, teren budowy, nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, dotyczy każdego momentu w trakcie realizacji robót, w którym wykonawca dowiedział się...

...y oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy było skuteczne, a po drugie, pozwany nie wykazał, że opóźnienie w wykonaniu umowy wynikało z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, art. 647 k. c. w zw. z art. 651 k.c. polegający na jego błędnej wykładni poprzez przyjęcie, że obowiązkiem pozwanego było wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym, gdy tymczasem jako wykonawca był przede wszystkim zobowiązany osiągnąć prawidłowy efekt techniczny w postaci funkcjonalnej posadzki i to zgodnej z projektem budowlan...

...i to, że powoda nie łączył z tym wykonawcą żaden stosunek prawny, natomiast był on zobowiązany realizować obowiązki wynikające z obu umów wobec pozwanego. W tym miejscu należy wskazać na to, że zgodnie z art. 651 k.c. jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Powyższe odnosi się tak...

...ncji powód, winien był się liczyć z taką powinnością z uwagi na wiek budynku i niedoskonałości dokumentacji archiwalnej, to również wykonawca, pozostający profesjonalistą w swej branży (art. 355 § 2 k.c., art. 651 k.c.) mógł je przewidzieć, co niewątpliwie wchodzi w zakres jego ryzyka gospodarczego. Powodowi nie można jednak zarzucić w tym zakresie zaniechań, gdyż jak wskazał świadek P. K. (k. 490), autor projektu konstrukcyjnego, w momencie wykonywania projektu obiekty szpitalne były w użyciu, co uniemożliwiało wykonanie mia...

...ży Pożarnej w wydanym postanowieniu. Nie ujawniły się żadne okoliczności, które pozwalałyby na przyjęcie, że winą za błąd w dokumentacji projektowej należy obciążyć powódkę. Również z punktu widzenia art. 651 k.c. brak jest według tego Sądu podstaw do postawienia powódce uzasadnionego zarzutu, że nie poinformowała pozwanej o błędzie w dokumentacji projektowej. Wskazał ten Sąd, że rzeczone postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej nie stanowiło integralnej części umowy, zatem powódka nie mogła dostrzec n...

...obciążeń, związanych z wjeżdżaniem pojazdu, ponadto w projekcie miały miejsce niezgodności pomiędzy częścią rysunkową a opisową. Winien on wskazane, istotne okoliczności sygnalizować inwestorowi w trybie art. 651k.c.Odpowiada on zatem za powyższe zaniechanie i realizowanie prac na podstawie tak rażąco wadliwego projektu. Nietrafny też okazał się zarzut naruszenia art. 480§1k.c.Powódka nie musiała występować o upoważnienie do wykonania czynności , skoro w ramach umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy umowy o dzieło, g...