Baza orzeczeń sądowych

...amacji, powołała się ona na okoliczność niemożności definitywnego ustalenia przez strony ostatecznego zakresu zamówienia. O konsekwencjach braku współdziałania stron w toku wykonywania umowy o dzieło stanowi art. 640 k.c. W myśl tego przepisu, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Pozwana...

...ami ciśnieniowymi”, tak aby wykonanie wszystkich prac mogło nastąpić zgodnie z harmonogramem. Ponadto zażądał dopełnienia obowiązków z art. 41 ust. 4 pr.bud. Ostatecznie, na podstawie art. 491 § 1 k.c. oraz art. 640 k.c., wyznaczył trzydniowy termin na wykonanie wszystkich obowiązków umownych, zastrzegając, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W dniu 16 czerwca 2014 r. Województwo (...) przeprowadziło następną kontrolę postępu prac, z której sporządzono notatkę, i...

...towaru, który winien był dostarczyć zamawiający, podczas gdy prawidłowa interpretacja nakazuje przyjąć, że możliwość dochodzenia takiego wynagrodzenia istnieje w przypadku skorzystania z regulacji zawartej w art. 640 k.c., który daje to uprawnienie przyjmującemu zamówienie wypowiedzenia umowy w chwili opieszałości przez zamawiającego w dostawie towaru, co na gruncie niniejszej sprawy nie miało miejsca, a w związku z czym brak jest podstaw do dochodzenia przez zainteresowanych wynagrodzenia za ten czas, a nadto nie pozwala na przyjęci...

...ie ze swym zobowiązaniem.” - art. 642. k.c Określa sposób i termin zapłaty za wykonane dzieło :”§ 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.” - art. 640. k.c zaś stanowi, że :”Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.” - art...

...enia od umowy ani na podstawie art. 491 § 1 k.c., ani w oparciu o art. 493 k.c. Nie istniały także podstawy do uznania za przyczynę odstąpienia powoda od umowy zwłoki z zapłatą wymagalnych płatności. Przepis z art. 640 k.c. nie rozciąga się na zwłokę w zapłacie wynagrodzenia. Jak słusznie wskazała judykatura, „brak potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego nie może polegać na zwłoce w zapłacie wynagrodzenia” (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie IV CK (...)). Osta...

...auważyć, bez szczególnej znajomości technik budowlanych; 2. naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie a w szczególności art 471 k.c. w zw. z art. 638 § l k.c. i art 640 k.c. poprzez nieuwzględnienie okoliczności, że materiał na budowę zgodnie z umową faktycznie dostarczali powodowie oraz przyjęcie, że odszkodowanie zasądzone od pozwanego na rzecz powodów obejmuje również szkody wynikłe z wad dostarczonego materiału; 3. naruszenie prawa materialnego - konkretnie art 361 § 1 i 2 k.c....

...yskała tytuł egzekucyjny, na podstawie którego mogła zastępczo i na koszt pozwanej usunąć wady. Ponadto była władna skutecznie odstąpić od umowy, jeszcze przed 2006 r., wyczerpując w sposób prawidłowy tryb art.640 k.c., a następnie wnosić o zwrot wpłaconych środków, które mogły zostać zainwestowane w inny lokal. Wniesiona w tym zakresie sprawa, zakończona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016r., sygn. akt VI ACa 617 15, zakończyła się przegraną powódki, m.in. z przyczyn niewłaściwego procedowania w zakr...

...ie, co spowodowało wstrzymanie prac. Gdyby zaś zostały one zatwierdzone przez pozwanego, to powód był gotów je zamontować, choć nastąpiłoby kilkudniowe opóźnienie w zachowaniu wyznaczonego terminu. Z treści art. 640 k.c. wynika, że jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, to przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W ocenie Sądu...

...e programu naprawczego i szczegółowego harmonogramu dalszych działań w terminie 7 dni, z zagrożeniem odstąpieniem od umowy. Podstaw do tego rodzaju działania wynikają nie tylko z art. 491 § 1 k.c., ale także z art. 640 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. Oczywiście sprzeczna z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń pozostaje teza skarżącego, jakoby powodowie wyznaczyli 7 – dniowy termin na dokonanie zmiany projektu budowlanego i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. Tego rodzaju działania nie byłyby także w zaistniałej sytuacji celowe i...

...a dokonywał kierownik produkcji, który umieszczał swój podpis na rachunku wraz ze stwierdzeniem, że dzieło zostało wykonane. Jeżeli dzieło nie było wykonane, to wykonawca nie otrzymywał wynagrodzenia. Na mocy art. 640 k.c. zamawiający mógł i miał obowiązek współpracować z wykonawcą dzieła w zakresie niezbędnym do jego wykonania, by zamówiony rezu at mógł być w ogóle osiągnięty. Reasumując Sąd Okręgowy uznał, że wskutek podjętych przez zainteresowanego czynności powstał konkretny rezu at, który podlegał odbiorowi p...

...u niezbędnych poprawek za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli prawidłowe wykonanie zamówienia wymaga współdziałania ze strony zamawiającego należy wykonawca powinien skorzystać z możliwości jakie daje art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Ułożenie płyt na wadliwym podłożu w sposób jaki został opisany w opinii biegłych Politechniki skazane było na niepowodzenie. Wadliwość prac wykonanych przez powoda została w sposób dobitny opisana przez biegłych Politechniki, którzy w przeciwieństwie do biegłego P. R. (1) dokonali...

...m nie przysługują. Zaprzeczył przy tym istnieniu wymagalnych zobowiązań wobec zaakceptowanych podwykonawców. Pismem z 17 maja 2016 roku, doręczonym tego samego dnia pozwanej, powód oświadczył, że na podstawie art. 640 k.c. w związku z art. 656 k.c. odstępuje od umowy nr (...) z powodu braku współdziałania występującego po stronie pozwanej. Opisał przy tym m.in. - wstrzymanie możliwości wykonywania robót w dniu 20 kwietnia 2016 roku, odebranie dzienników budowy i wstrzymywanie wydania zgody na zmianę kierownik budowy, co skutkował...

...znych typu podnośniki, suwnice, ciężki wibrator, spawarka, nożyce udostępnianych przez płatnika składek. Natomiast drobne narzędzia zainteresowany posiadał we własnym zakresie. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 640 k.c., jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, nie może on odmówić takiego współdziałania, pod rygorem odstąpienia przez wykonawcę dzieła od umowy. A zatem, zamawiający mógł i miał obowiązek współpracować z wykonawcą dzieła w zakresie niezbędnym do jego wykonania, by zamów...

...wnej próby odbiorowej. Powodowie podkreślili, że zgłosili gotowość do wykonania ostatecznych prób odbiorowych 29.10.2015 r., jednak strona pozwana odmówiła współdziałania w przeprowadzeniu odbioru, zgodnie z art. 640 k.c., a zatem strona pozwana popadła w zwłokę wierzyciela, odmawiając odbioru maszyny. Nie jest w ocenie powodów dopuszczalne odstąpienie od umowy po przyjęciu maszyny, bez zbadania prawidłowości jej działania, z jednoczesnym powołaniem się na wady. Powołując się na bezskuteczność oświadczenia o odstąpieniu, po...

...o o skuteczności pisemnego oświadczenia dłużnika z 15 lutego 2010 r. o odstąpieniu od umowy o dzieło zawartej w 2009 r., „z ostrożności” ponownie oświadczył o odstąpieniu od tej umowy, powołując się na art. 640 k.c. oraz postanowienie umowy, po drugie, wezwał powoda do zapłaty 2.750.080 zł z odsetkami za opóźnienie w zapłacie od 2 marca 2010 r. tytułem wynagrodzenia obliczonego jako różnica między wynagrodzeniem określonym umową o dzieło a zaliczkami na poczet wynagrodzenia, które powód uiścił w kwocie 609.620 zł, po t...

...tóry wprawdzie przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło, ale jedynie w ściśle wskazanych tam kwestiach. Nie ulega zaś wątpliwości, że art. 656 § 1 kc nie odsyła ani do art. 639 kc, ani do art. 640 kc. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że zarówno w razie skutecznego odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 640 kc, jak i od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę (art. 491, 492 kc), rozliczenie pomiędzy stronami następuje na podstawie art. 494 kc (zob. w w k 212 do 214 odwr. i ten wyrok Sądu Najwyższego z d...

...skończyły. Dalsze decyzje co do przyszłości oczyszczalni i jej rozbudowy należały do pozwanej. Leżały one poza umową i poza kompetencjami powódki. Sąd Okręgowy, odwołując się do treści art. 639 k.c. oraz art. 640 k.c., stwierdził, że zgodnie z postanowieniami umowy powódka była zobowiązana do wykonania dokumentacji projektowej i przedłożenia jej do uzgodnienia, a następnie uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę i wykonania studium wykonalności. Obowiązkiem pozwanej było współdziałanie z powódką przy wykonywaniu u...

...ocesu łączyła umowa o dzieło, o której mowa w art. 627 k.c. W związku z tym oceniał żądanie powoda, jak również działania podjęte przez pozwanego w wykonaniu przez niego przedmiotowego dzieła w kontekście art. 640 k.c., który przewiduje zasadę współdziałania zamawiającego i wykonawcę. I z zasady tej w powiązaniu z dyspozycją art.471 k.c. wywiódł odpowiedzialność odszkodowawczą pozwanego, jednakże w mniejszym zakresie niż postulowana w pozwie. Sąd Okręgowy w dalszej kolejności wskazał, że strony nie zawarły kompleksowe...

...spółdziałania. W tym zakresie wskazać należy, iż Kodeks cywilny w przypadku umowy o dzieło przewidział dla zamawiającego sankcję w przypadku braku współdziałania. Sankcje te zostały określone w art. 639 i art. 640 k.c., przy czym art. 639 k.c. to szczególny przypadek braku współdziałania. Art. 639 k.c., do którego odwołał się powód, stanowi, iż zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących...

...z umowy w szczególności do zaakceptowania wizualizacji i udostepnienia biur handlowych. Powód wskazał termin dwóch tygodni od dnia otrzymania pisma pod rygorem skorzystania przez powoda uprawnień z art. 639 k.c. i art. 640 k.c., włącznie z odstąpieniem umowy. Wobec nieprzedstawienia przez zmawiającego biur handlowych w celu dalszego wykonywania umowy powód pismem z dnia 4 marca 2009 r. odstąpił od umowy na podstawie art. 640 k.c. Powód pismem z dnia 30 marca 2009 r. wezwał pozwanego do zapłaty odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy...

.... 643 k.c. stwierdzić należało, że powód wykazał, że oddał dzieło zamawiającemu a pozwany nie wykazał, by zaistniały przesłanki upoważniające go do odstąpienia od umowy. W rezu acie stosownie do treści art. 640 k.c. zaktualizowało się prawo powoda do żądania wynagrodzenia. Przechodząc do oceny roszczenia o zapłatę reszty wynagrodzenia za wykonane dzieło w postaci dwóch sztuk regałów magazynowych zlecone przez pozwanego, słusznie Sąd Okręgowy wskazał, iż należało rozważyć, czy były one wykonane zgodnie z umową stron...

...taną nagrane w późniejszym terminie, na co pozwany wraz z małżonką wyrazili zgodę w ramach korespondencji prowadzonej na portalu F.. Odnośnie 90-dniowego terminu na wykonanie umowy powód podniósł, że w myśl art. 640 k.c. pozwany jako zamawiający był zobowiązany do współpracy podczas realizacji dzieła, z której to powinności nie wywiązał się. Pozwany nie angażował się w realizację dzieła, nie podejmował inicjatywy w ustaleniu terminu sesji plenerowej, nie podejmował jakiejkolwiek komunikacji w okresie grudzień 2015 – marz...

...na skutek nieporozumień między stronami. W tej sytuacji na stronie powodowej spoczywał obowiązek wykazania, że to pozwana odmówiła współpracy przy wykonywaniu umowy i cedentka mogła od umowy odstąpić w myśl art. 640 k.c., zachowując prawo do wynagrodzenia za już wykonaną pracę. Natomiast w odniesieniu do umowy zlecenia stosuje się przepis art. 491 § 1 i 2 k.c. Strona powodowa nie wykazała żadnej inicjatywy dowodowej w tym zakresie. Zeznania cedentki są tendencyjne, gdyż jest zainteresowana wynikiem sporu ( wynika to z treści umowy...

...2002 r., II CKN 1334 00, Legalis; tak również: M. Gutowski, w: Gutowski, Komentarz, t. II, art. 656, Nb 1). Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że przepis ten nie odsyła ani do regulacji art. 636 k.c., ani art. 640 k.c. (np. wyrok SN z 27.05.2017 r., II CSK 323 16), natomiast dopuszcza możliwość odpowiedniego zastosowania art. 644 k.c. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c. wywiera skutek od chwili jego dokonania, a zapłata wynagrodzenia nie jest przesłanką skuteczności odstąpienia (wyrok SN z 26.01.2001 r. akt II CKN 365 ...

...ł, że powód dochodzi zapłaty wynagrodzenia za dzieło. Podstawę prawną roszczenia stanowi powołana w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku norma art. 627 k.c. roszczenie powoda aktualizowało się po oddaniu dzieła (art. 640 k.c.). Z materiału procesowego wynika, że powód oddał dzieło pozwanemu zaś pozwany odmówił odbioru. Istotą sporu między stronami jest to, czy pozwany miał prawo odmówić odbioru dzieła powołując się na jego niezgodność z umową. Sąd odwoławczy dokonał jednak odmiennej materialnoprawnej oceny zgromadzonego sta...

...niewłaściwym wykonaniem dzieła. Wykonane przez pozwaną dzieło było specyficzne i dlatego w ocenie Sądu współpraca pozwanej po zgłoszeniu reklamacji wymagała jej zaangażowania. Można zastosować analogię do art. 640 k.c. gdzie wymagana jest współpraca przy wykonaniu dzieła. W razie wady dzieła z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie, również wymagana jest współpraca schron przy w załatwieniu reklamacji. Mając na powyższe na względzie należy uznać, iż roszczenie pozwu w zakresie żądania zwrotu ceny za wadliwe balony je...

...tancji sypkich, które miały być mieszane w urządzeniu obciąża pozwanych, gdyż brak jest podstaw do przyjęcia, aby o takie dane do powoda zwracali się pozwani na etapie projektowania czy wykonywania urządzenia (art. 640 kc). Pierwszy raz zażądali materiałów sypkich dopiero na etapie próbnego rozruchu (a zatem już po wykonaniu urządzenia) i materiały te zostały im udostępnione. Wszelkie sugestie czy twierdzenia powoda odnośnie rozwiązań technicznych urządzenia nie mają znaczenia i winny być zweryfikowane przez pozwanych jako profe...

...roku w wierzytelnością powoda, w związku z czym obecnie powód jest dłużnikiem pozwanej do kwoty 650.713,67zł. Pozwana podniosła z ostrożności procesowej zarzut odnośnie braku przesłanek w zakresie stosowania art. 640 k.c. z uwagi na fakt, iż pomimo braku współdziałania ze strony zamawiającego powód mógł wykonać prace. Ponadto prace wykonane przez powoda nie przedstawiają, zdaniem pozwanej, wartości wskazanej w pozwie, zaś wynagrodzenie powoda winno ulec zmniejszeniu o kwotę, którą powód zaoszczędził przez to, że nie wykona...

...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Dopiero w skutek odstąpienia od umowy w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. następuje - na podstawie analogicznie stosowanego art. 395 § 2 zdanie pierwsze k.c. zniweczenie...

...t zasadne, choć nie podzielił podniesionych przez pozwanych ad. 2 i 3 zarzutów co do braku ich solidarnej odpowiedzialności z pozwaną ad.l. Sąd Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o dzieło i zgodnie z art.640 k.c., w razie braku koniecznego współdziałania zamawiającego przy wykonaniu dzieła, przyjmujący zamówienie - po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - uprawniony jest do tego, by od umowy odstąpić. W ocenie Sądu Okręgowego powódka niewłaściwie wykonywała umowę i nie dopełniła wynikających z niej obowiązk...