Baza orzeczeń sądowych

...Sąd oceniając roszczenie powoda w świetle ustalonego stanu faktycznego stwierdził, że strony zawarły umowę o roboty budowlane z określeniem wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie ryczałtowe - uregulowane w art. 632 k.c., stosowanym w drodze analogii do umowy o roboty budowlane zostało ukształtowane jako świadczenie niepodlegające zmianie co oznacza, że przyjmujący zamówienie (wykonawca) w zasadzie nie może domagać się jego podwyższenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r. I CSK 568 13). Uzgodniona kwota r...

...zawarły na okres od 12 października do 27 grudnia 2016 r., natomiast w punkcie 1.3 (...) zobowiązała się zapłacić na rzecz (...) czynsz dzierżawny w formie jednorazowego wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 k.c., w kwocie 196.800 zł (w tym 36.800 zł podatku od towarów i usług, według stawki podstawowej 23%). Czynsz miał być płatny na podstawie faktury wystawionej przez (...) w terminie do 15 grudnia 2016 r. Dodatkowo w punkcie 1.5. wskazano, że (...) jest zobowiązana wykorzystać przedmiot dzierżawy wyłącznie w tak...

...unkt wyjścia można przyjąć wynagrodzenie oznaczone w umowie, o czym bowiem była mowa wyżej, podstawy wszystkich wykonanych robót należy upatrywać w jej treści. Przypomnienia wymaga w tym miejscu, że zgodnie z art. 632 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Przepis ten wyraża zasadę niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego. Ustalenie wynagrodzenia w tej...

...Generalna, przysługują bezpośrednio Prokuratorii Generalnej i nie powinny być potrącane z kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa zasądzonymi na rzecz strony przeciwnej. II. naruszenie prawa materialnego, tj.: art. 632 § 1 k.c. w zw. z § 13 ust. 1 umowy Nr (...) z dnia 14 maja 2015 r. poprzez przyjęcie, iż prace wykonane przez powodów nie zostały w całości przewidziane w zawartej umowie, podczas gdy - w świetle przyjętego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego - powodowie zobowiązali się wykonać przedmiot zamówienia bez względu na...

...apisów odnośnie wynagrodzenia należnego wykonawcy jasno świadczy o tym, że wynagrodzenie to miało charakter ryczałtowy. Prawo zamówień nie definiuje pojęcia wynagrodzenia ryczałtowego. Jest ono sprecyzowane w art. 632 k.c. W myśl tego przepisu, jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzeni...

...wadzonej przez pozwaną. Trzeba wskazać, że pozwana nie zainicjowała umownej procedury zmiany wysokości wynagrodzenia, o jakiej mowa w § 9 ust. 2 czy też § 5 ust. 3 umowy. Dodatkowo należy podnieść, ze w myśl art. 632 § 1 k.c., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zgodnie zaś z § 2 cytowanego przepisu, jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie...

...ażyć bowiem należy, iż wynagrodzenie wykonawcy zastrzeżone w umowie z dnia 4 kwietnia 2019 roku ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, określone jest bowiem w całkowitej wartości. 60. Zgodnie zaś z treścią art. 632 §1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Powyższy przepis wyraża zasadę niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego. 61. Zważyć jednak...

...ania robót dodatkowych, podczas gdy, mimo iż określone w niej wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy, §7 ust. 2 umowy przewidywał zwiększenie wynagrodzenia powoda za wykonanie robót dodatkowych; 6) naruszenie art. 632 §1 k.c., poprzez niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęcie, że jeśli w umowie strony przewidziały wynagrodzenie ryczałtowe, to wszelkie roboty dodatkowe wykonane przez powoda, niezależnie od przyczyn powstania tych robót dodatkowych, są objęte ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym, podczas gdy przy właściwym zas...

...anowi zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła, więc starania przyjmującego zamówienie na dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Dzieło określane jest jako rezu at pracy fizycznej lub umysłowej, materialny lub ucieleśniony materialnie, mający cechy pozwalające uznać go za przedmiot świadczenia przyjmującego zamówienie. Strony niniejszego postępowania zawarły umowę o dzieło, w wykonaniu której pozwany zobowiązał się do stworzenia i...

...1335764). Już tylko z tego względu konieczne było wzięcie pod uwagę, że wynagrodzenie stanowi ekwiwalent za wykonanie oznaczonego dzieła. Kwota uzgodniona w ramach wynagrodzenia – nawet stanowiącego ryczałt (art. 632 k.c.) – odnosi się zatem do ustalonego przez strony zakresu świadczenia przyjmującego zamówienie (por. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r., I CSK 544 09, LEX nr 737245 oraz z dnia 9 października 2014 r., I CSK 568 13, LEX nr 1541043). Mając to na względzie należy uznać za oczywiste, iż k...

...przyjmującego zamówienie, w umowie o dzieło, mają doprowadzić, w przyszłości, do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art.628§1 k.c., art.629 k.c., art.632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt o...

...a dodatkowych robót. Niesporne między stronami było, że umowa jednoznacznie przewidywała formę pisemną dla jej zmian, jak również, że przewidziane w Umowie wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy. Zgodnie z art. 632 § 1 k.c., mającym zastosowanie do umowy o roboty budowlane (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., (...), OSNC 2010 3 33; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2008 r., (...)), jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podw...

...bniżenie wynagrodzenia z umowy podstawowej. W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obn...

...c się tylko pośrednio z zasadniczymi przyczynami uznania , że apelacja powódki nie jest uzasadniona. Z podanych powodów Sąd II instancji orzekł o jej oddaleniu , na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 647 kc oraz 632 kc. Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego był art. 98 par. 1 i 3 oraz 99 kpc w zw. z art. 391 par. 1 kpc i wynikająca z niego dla wzajemnego rozliczenia ich pomiędzy stronami , zasada odpowiedzialności za wynik sprawy. Kwota należna stronie pozwanej od przerywającej powódki , zważywszy na wskazaną w...

...c wykonanych jako dodatkowy nakład w odniesieniu do pierwotnej umowy (elementy projektu technologii kuchni, zmiany w projektach i kosztorysach) wskazać należy, że konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 k.c. nie wyklucza żądania przez przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. Może to mieć miejsce, gdy dochodzi do wykonania stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego prac dodatkowych, bez dokonania stosowanej zmiany umowy. W takich wypadkach dopuszczalne jest żądanie przez przyjmuj...

...przez wykonawcę wprowadzono zapis o uiszczaniu wynagrodzenia w częściach zgodnie z harmonogramem (stanowiącym do niej załącznik), po faktycznymi wykonaniu i odebraniu danej części prac; 5) art. 648 § 2 w zw. z art. 632 § 1k.c. polegające na przyjęciu przez sąd I instancji konieczności zmiany przedmiotu świadczenia niepieniężnego, jak i wynagrodzenia, co skutkowało uwzględnieniem jako podstawę rozstrzygnięcia normy prawnej, która nie wynika z żadnego przepisu prawa, a co doprowadziło do wygaśnięcia kontraktu, 6) art. 455 w zw. z...

...godnienia jego wysokości lub zwykłe wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy (por. art. 628, 629 i 632 k.c.). W orzecznictwie przyjmuje się, że konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 k.c., nie wyklucza żądania przez przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. Może to mieć miejsce, gdy dochodzi do wykonania stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego prac dodatkowych, bez dokonania przez strony stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach dopuszczalne jest żądanie p...

.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...

...edmiotowej sprawy legitymowanym biernie byłaby jednak spółka (...) a nie pozwana. Należy przy tym pamiętać, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych powoduje co do zasady zgodnie z art. 632 § 1 k.c., że wykluczona jest zatem możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konie...

...rzyjmującego zamówienie, w umowie o dzieło, mają doprowadzić, w przyszłości, do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628§1 k.c., art. 629 k.c., art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...

...przyjmującego zamówienie, w umowie o dzieło, mają doprowadzić, w przyszłości, do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art.628§1 k.c., art.629 k.c., art.632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt o...

...przyjmującego zamówienie, w umowie o dzieło, mają doprowadzić, w przyszłości, do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art.628§1 k.c., art.629 k.c., art.632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt o...

...pracowników budowlanych w latach 2017-2018. Do wzrostu kosztów w tak znacznym rozmiarze doszło w okresie jedynie 14 miesięcy. W konsekwencji stwierdził, że zaistniała sytuacja wypełniła przesłanki określone w art. 632 § 2 k.c., tj. wykonawca mógł żądać podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy ( pismo k. 212-217). W piśmie 12 listopada 2021 ( data nadania k. 248) pozwany oświadczył, że popiera wszelkie twierdzenia i wnioski dowodowe przedstawione przez interwenienta ubocznego w piśmie z 19 listopada 2020 r. Dodatkowo wskazał,...

...w pierwszym rzędzie należy wyjaśnić, iż w umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obn...

.... Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt...

...przyjmującego zamówienie, w umowie o dzieło, mają doprowadzić, w przyszłości, do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezu atu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art.628§1 k.c., art.629 k.c., art.632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się, że rezu at, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt o...

...ób określony w §2 pkt.4 umowy, koszty utylizacji gruzu i śmieci budowlanych zgodnie z §2 pkt. 5 umowy i wynagrodzenie za prace dodatkowe zgodnie §1 pkt. 3 umowy, posiłkując się zarówno regulacją art. 628§1 i art. 632§1 kc i 630§1 kpc. Zdaniem Sądu, w świetle przedstawionych dowodów, powód sprostał ciężarowi dowodu z art. 6 kc, wykazując że nie uzyskał pełnego wynagrodzenia za wykonany remont, z treści uznanych za wiarygodne zeznań powoda wynika, że umowę wykonał należycie i zgodnie z zasadami sztuki, a pozwany nie udowodni...

...– jako całkowicie niewiarygodna – nie mogła się ostać. Na gruncie przedmiotowej sprawy zastosowanie miały przepisy regulujące umowę o dzieło - art. 627 k.c., art. 627 1 k.c., art. 628 k.c., art. 630§1 k.c., art. 632§1 k.c. oraz art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.). W tym zakresie Sąd miał na uwadze, że „umowa o oddaniu samochodu do naprawy jest umową mieszaną, do której stosować należy przepisy umow...

...wysokości netto 19.480.000 zł wraz z podatkiem 23% w wysokości 4.480.400 zł, co stanowiło łącznie kwotę brutto w wysokości 23.960.400 zł. Wynagrodzenie wykonawcy stanowiło wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 k.c. i powinno zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniając zakres czynności i obowiązków wynikających m.in. z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektu koncepcji scenografii oraz koszt wykonania dokumentacji wykonawczej,...

...jednoczesnym wyznaczeniem realnego (adekwatnego) terminu ich wykonania, z zastrzeżeniem, że w sytuacji braku akceptacji tego wniosku, niniejsze pismo Zamawiający ma traktować jako wystąpienie przedsądowe w trybie art. 632 § 2 k.c. Spółka skrupulatnie wyliczyła prace, jakie wykonała w ramach obu umów z Województwem (...) w 2014 r. i 2015 r., wskakując na wykonanie następujących prac: - inwentaryzację pasa drogowego, w tym istniejące oznakowanie pionowe i poziome (maj 2014), - inwentaryzację obiektów inżynierskich (maj 2014), - inwent...