Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 451 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 491 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 451 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1634/14 6 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Miastkowska

Wyrok z 6 maja 2015, sygn. I ACa 1634 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych UE
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...rto jeszcze inne porozumienie, niemające wpływu na ugodę, której treść znalazła odzwierciedlenie w oświadczeniu z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 20 listopada 2009 r., 2. naruszenie art. 488 § 2 w zw. z art. 491 k.c. poprzez nieprawidłowe uznanie, że powódka mogła żądać zapłaty ostatnich dwóch rat spłaty i jednocześnie odmówić sprzedaży dwóch ostatnich dostaw koncentratu, podczas gdy zgodnie z ugodą zawartą przez strony wymagalność zapłaty rat zaległości następowała po dostarczeniu odpowiadającej jej partii towar...
II C 24/13 4 maja 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Jarosław Klon

Wyrok z 4 maja 2015, sygn. II C 24 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 10098,08 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nie mogło być uznane za podstawę późniejszego odstąpienia od umowy przez powoda – pozwanego wzajemnego tak w oparciu o art. 636 k.c. jak i wskazanego ostatecznie w apelacji przez powoda – pozwanego wzajemnego art. 491 k.c. Sąd II instancji dodał także, że nie sposób przyjąć, iż w dacie złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy przez powoda – pozwanego wzajemnie zaistniały nadal przesłanki do odstąpienia od umowy w oparciu o art. 635 k.c. skoro ostatecznie powód nie realizował i nie zamierzał realizować inwestycji w oparci...
I C 852/13 30 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Zbigniew Krupa

Uzasadnienie z 30 kwietnia 2015, sygn. I C 852 13

Typ sprawa nieprocesowa Kwota 107.163,36 zł · kwota żądania kary umownej
opinia biegłego samorząd terytorialny

Teza Jeśli przyjmujące zamówienie nie spełnia świadczenia z powodu braku współdziałania ze strony zamawiającego, to nie zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...eślenia przez strony terminu z art. 395 § 1 k.c., złożenie natomiast skutecznego oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy, w treści której taki termin nie został określony, wymaga wykazania przesłanek z art. 491 k.c., jest więc prawnie skuteczne wyłącznie w warunkach skorzystania przez stronę z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy. Ratio legis wymagania zawartego w tym przepisie ma na celu wyeliminowanie sytuacji pozostawania przez drugą stronę w stanie niepewności co do trwałości stosunku umownego, skuteczne skorzyst...
I C 1514/14 24 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Hreczańska-Cholewa

Wyrok z 24 kwietnia 2015, sygn. I C 1514 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 7 200 zł Kwota 400 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nych praw i obowiązków stron jedynie do realizacji zapisów charakterystycznych dla umowy przedwstępnej prowadziłoby do pokrzywdzenia powódki, która w realizację umowy zainwestowała kwotę 400 000 zł. Zgodnie z art. 491 par. 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Jeżeli zaś uprawnienie do odstąpienia od umowy...
VI Ka 1075/14 24 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Marcin Schoenborn

Wyrok z 24 kwietnia 2015, sygn. VI Ka 1075 14

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie
rozbój / art. 280 § 1 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...II CKN 458 97, OSNC 1998, nr 5, poz. 84 i uchwałę 7 sędziów SN z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80 02, OSNC 2003, nr 11, poz. 141). Nic jednak nie wskazuje, by sprzedający skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 491 § 1 kc, w tym z odstąpienia od umowy wzajemnej. Oskarżony nie mógł więc przywłaszczyć węgla, skoro ten stanowił jego własność. Tymczasem przedmiotem czynności wykonawczej czynów zabronionych stypizowanych w art. 284 kk są cudze rzeczy ruchome. Nie oznaczało to jednak, iż oskarżonego należało uniewinnić od cz...
I ACa 996/14 23 kwietnia 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 23 kwietnia 2015, sygn. I ACa 996 14

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 657.558 zł · kwota żądania
opinia biegłego planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nane prace. Wobec braku zapłaty, pismem z dnia 10 lipca 2012r., doręczonym pozwanej w dniu 11 lipca 2012r. powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W piśmie wskazał jako podstawę prawną odstąpienia art. 491 § 1 k.c. i § 10 ust.3 pkt a umowy. Sąd nadto ustalił, że w ramach realizacji zawartej między stronami umowy powód podjął między innymi następujące działania: - złożył wniosek do Dyrektora Urzędu Morskiego w S. o zwolnienie z zakazów zabudowy na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią planowanej inwestycj...
II C 1269/14 22 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 22 kwietnia 2015, sygn. II C 1269 14

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ibą w W. za cenę 5.600.000 zł . Ponieważ kupujący uiścił jedynie część ceny i pozostawał w zwłoce z zapłatą kwoty 4.540.000 zł , pozwani zdecydowali się odstąpić od umowy, co też uczynili na podstawie art. 491 KC.Zrealizowanie tego środka prawnego nie doprowadziło do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości przez (...) sp. z o.o., w związku z czym powodowie w 2011r. wystąpili przeciwko (...) sp. z o.o. z powództwem o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na mocy którego spółka ta przeniesie własność nier...
V ACa 938/14 22 kwietnia 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Irma Kul

Wyrok z 22 kwietnia 2015, sygn. V ACa 938 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...2 kpc przez niewystarczające wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku w szczególności gdy chodzi o kwestię odstąpienia przez powódkę od umowy. Zarzuciła także naruszenie art. 395 § 1 kc oraz błędne zastosowanie art. 491 § 1 kc przez przyjęcie, że powódka była uprawniona do odstąpienia od umowy w całości. Nadto zarzucała, że Sąd naruszył art. 390 § 1 kc nie stosując go i art. 410 § 1 kc przez jego zastosowanie. Wskazując na te zarzuty pozwana domagała się zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia powództwa oraz orzeczenia o koszt...
V GC 108/13 17 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Karolina Krzemińska

Wyrok z 17 kwietnia 2015, sygn. V GC 108 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 17 568 zł Kwota 18 712,96 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ście takie pismo odebrał. Powyższe, zdaniem pozwanego, świadczyło nie tylko o nie zawarciu umowy na piśmie między stroną pozwaną a powodową, ale również o fakcie niewystępowania przesłanek przewidzianych w art. 491 k.c., a uprawniających powoda do ewentualnego skutecznego odstąpienia od ustnej umowy o wykonanie instalacji systemu (...) w hali T. w B.. Postanowieniem z dnia 08.01.2013r. Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy przekazał niniejszą sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi (k.161 akt). Sąd ustalił następujący st...
XI C 952/14 16 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wojciech Wojnar

Wyrok z 16 kwietnia 2015, sygn. XI C 952 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 207,70 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...prowadzonych dowodach, które zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Podstawą prawną żądania powoda jest art. 491 § 1 zd. 2 k.c. i art. 509 k.c. W myśl pierwszego z tych przepisów, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej...
XVI GC 1275/12 16 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Joanna Chała-Małkowska

Wyrok z 16 kwietnia 2015, sygn. XVI GC 1275 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 45.485 zł Wynik zasądzono świadczenie Kwota 45.485 zł · zasądzenie
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...etnia 2012 roku oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na opóźnienie płatności za wykonane i prawidłowo odebrane prace. W przekonaniu pozwanego odstąpienie od umowy było bezskuteczne, bowiem w świetle art. 491 §1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Pozwany zaznaczył, że oświadczenie p...
XX GC 1398/13 15 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie Iwona Falkowska

Zarządzenie z 15 kwietnia 2015, sygn. XX GC 1398 13

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ność decyzji ekonomicznych. Niezależnie od tego, z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie chodzi o to, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy przez analogię do art. 491 § 2, 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną ze stron, który jest wiadomy drugiej. Przede wszystkim jednak należy wątpliwości tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających się usunąć w drodze wykładni, powinna bowiem...
XVII AmC 1038/13 13 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie Jolanta De Heij-Kaplińska

Uzasadnienie z 13 kwietnia 2015, sygn. XVII AmC 1038 13

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zyczyny tego uchybienia, wezwanie do spełnienia w dodatkowym terminie winno odwoływać się do skutków uchybienia terminu i wyraźnie informować stronę o konsekwencjach niewykonania świadczenia odwołując się do art. 491 § 1 k.c., „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (tu umowy sprzedaży), druga strona może wyznaczyć jej dodatkowy termin do wykonania z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy”. Dopiero gdy wezwan...
II Ca 277/15 10 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Grzegorz Ślęzak

Wyrok z 10 kwietnia 2015, sygn. II Ca 277 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 2.000,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zki w kwocie 20.000,00 zł na wskazany rachunek bankowy. Przedmiotowe pismo zostało doręczone pozwanemu H. W. w dniu 13.02.2013r. W piśmie z dnia 15.02.2013r., pełnomocnik pozwanego wezwał powoda P. R. na podstawie art. 491 §1 k.c. do odbioru pojazdu marki S. (...) nr rej. (...) w terminie do dnia 28.02.2013r. oraz do zapłaty kwoty 63.000,00 zł netto tytułem pozostałej do zapłaty ceny z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż w przypadku bezskutecznego upływu terminu pozwany odstępuje od umowy sprzedaży i będzie uprawniony do żądania kwoty 2.00...
XVII AmC 1040/13 9 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie Jolanta De Heij-Kaplińska

Wyrok z 9 kwietnia 2015, sygn. XVII AmC 1040 13

Typ sprawa karna Przedmiot o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zyczyny tego uchybienia, wezwanie do spełnienia w dodatkowym terminie winno odwoływać się do skutków uchybienia terminu i wyraźnie informować stronę o konsekwencjach niewykonania świadczenia odwołując się do art. 491 § 1 k.c., „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (tu umowy sprzedaży), druga strona może wyznaczyć jej dodatkowy termin do wykonania z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy”. Dopiero gdy wezwan...
VIII GC 156/11 3 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Leon Miroszewski

Wyrok z 3 kwietnia 2015, sygn. VIII GC 156 11

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...n do zapłaty wynagrodzeń częściowych zgodnie z umową, to zaś oznacza, że nie nabył uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodami z tytułu zwłoki powodów ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, na podstawie art. 491 § 1 k.c. Niemożność finansowania przez pozwanego powierzonych robót (nabywania materiałów, powierzania robót podwykonawcom), z braku środków stanowiących płatności ze strony powodów za wykonane roboty, świadczyło o powstaniu po stronie pozwanego stanu niemożliwości dalszych świadczeń wskutek okoliczności, za...
VIII Ga 42/15 3 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 3 kwietnia 2015, sygn. VIII Ga 42 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 256,76 zł · odszkodowanie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...erminu przez pozwanego, powódka nie zapewniła przewidzianych umową warunków realizacji zlecenia, a wręcz warunki te uległy pogorszeniu. Powyższe uzasadniało decyzję pozwanego o odstąpieniu od umowy w oparciu o art. 491 kc. Nie może przy tym budzić wątpliwości, iż pisemne oświadczenie pozwanego w tym zakresie z dnia 16.08.2013r. zatytułowane „rozwiązanie umowy o współpracę bez wypowiedzenia” potwierdzało wcześniejsze ustne zapowiedzi i stanowiło pisemne potwierdzenie oświadczenia o odstąpieniu pozwanego od zawartej umowy. Zda...
I C 370/14 31 marca 2015 Sąd Okręgowy w Koninie Jan Bartniak

Wyrok z 31 marca 2015, sygn. I C 370 14

Typ sprawa cywilna Wynik umorzono postępowanie Kwota 96.231,59 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...w razie „odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy”. Jednocześnie strony nie wskazały ściśle sytuacji, które uzasadniałyby odstąpienie od umowy, a regulacje takie wynikają z kodeksu cywilnego (art. 491 k.c. i nast.). Żaden z przypadków powołanych w przepisach nie zachodził jednak w okolicznościach faktycznych sprawy, przy czym oczywistym jest, że „prawo do odstąpienia” zastrzeżone w umowie nie może być charakteryzowane jako „typowe odstąpienie”, skutkujące zniweczeniem skutków zawarcia umowy ex tunc. Wykony...
II C 167/13 31 marca 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Mariola Czech

Wyrok z 31 marca 2015, sygn. II C 167 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nie zostało przez pozwaną zrealizowane. Żądał zwrotu przekazanej pozwanej kwoty 127.599,80 zł, a nadto żądał kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy tj. 17.359,38 zł. Jak podstawę prawną podał art. 491 § 1 kc oraz 492 § 2 kc. Twierdził, że może odstąpić od umowy w całości, bo częściowe wykonanie dzieła nie miałoby dla niego znaczenia. Twierdził nadto, że poniósł szkodę, gdyż zamierzał wynająć lokale mieszczące się w jego budynku, ale warunkiem dopuszczenia do użytkowania kondygnacji było wyposażenie w...
I ACa 825/14 30 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wiesława Kaźmierska

Wyrok z 30 marca 2015, sygn. I ACa 825 14

Typ sprawa pracownicza Wynik oddalono apelację Kwota 280.581,64 zł · kwota żądania
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. emerytura
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...owania rejestrowego, powód wniósł o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w zakresie powrotnego przekazania udziałów w oparciu o złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 20 10.2005r. w trybie art. 491 §1 k.c. Ponieważ nie wykazał on zasadności żądania w tym zakresie, a przede wszystkim nie udowodnił, że odstąpienie od umowy było skuteczne i oparte na rzeczywistych przesłankach, tj. że pozwany nie spełnił swojego świadczenia, sąd uznał je za bezzasadne, nie znajdując podstaw do uwzględnienia żądania powoda...
XVII AmC 1038/13 27 marca 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie Jolanta De Heij-Kaplińska

Wyrok z 27 marca 2015, sygn. XVII AmC 1038 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
Powiązane z wybraną podstawą prawną.
VIII Ga 13/15 26 marca 2015 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Elżbieta Kala

Wyrok z 26 marca 2015, sygn. VIII Ga 13 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 600 zł Kwota 6.149,13 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...isu art. 93 § 1 kc poprzez odmowę uznania za spełniony warunku dokonania korekt protokołów kontrolnych w sytuacji, gdy strona powodowa swoim działaniem uniemożliwiła dokonanie owych korekt, - naruszenie przepisu art. 491 kc poprzez uznanie, iż odmowa przez powódkę realizacji umowy (...) nie uprawnia pozwanej do wstrzymania się z realizacją umów (...)oraz (...), - błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż pozwana nie dokonała w sposób należyty realizacji umowy (...), - błąd w ustaleniach faktycznych polegający na...
I ACa 858/14 26 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 26 marca 2015, sygn. I ACa 858 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 222.387,84 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nienia świadczenia przez wykonawcę częściami i żądanie odbioru robót częściowych wpisane jest w konstrukcję robót budowlanych ( art. 654 k.c.). Tak więc co do zasady dopuszczalne jest stosowanie do tej umowy art. 491 § 2 k.c. (skutki zwłoki). Na świadczenia inwestora składają się powinności niepieniężne, w tym m.in.odebranie obiektu oraz powinność pieniężna polegająca na zapłacie umówionego wynagrodzenia. Obowiązki i uprawnienia inwestora określa przepisy - art. 18 , art. 32 ust.1 pkt 2 , art. 41 ust. 4,42 ust. 1, art. 52, a...
I ACa 390/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 25 marca 2015, sygn. I ACa 390 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik uchylono orzeczenie Kwota 189.742,24 zł · kwota roszczenia z pożyczki
kradzież / art. 278 § 1 k.k. powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...r umownych. Sąd po przywołaniu treści art. 635 k.c. wskazał, że podstawę do oceny skuteczności odstąpienia przez pozwaną od umowy ocenić należało, w odniesieniu do prac I etapu, również na gruncie przepisu art. 491 k.c. Sąd zważył przy tym, że wszelkie roszczenia odszkodowawcze mogą dotyczyć przypadków odstąpienia od umowy z przyczyn wywołanych przez drugą stronę (zwłoka w realizacji zobowiązania, wadliwość itp.), natomiast nie powinny mieć miejsca w przypadkach, w których niewykonanie umowy przez obie strony lub przez któ...
I ACa 847/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 25 marca 2015, sygn. I ACa 847 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 495.320 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...u zapłaty kary umownej. Niezależnie od powyższego Sąd przyjął , że powodowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kar umownych również dlatego , że wykonawca skutecznie odstąpił od umowy . Zgodnie bowiem z art. 491 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również już bez wyznaczenia termin...
I ACa 910/14 25 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 25 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.674 zł
obowiązki inwestora

Teza W sytuacji gdy strony umowy przewidziały kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy to wierzyciel nie ma prawa do naliczania kar umownych za faktyczny okres opóźnienia albowiem art. 476 kc przez zwłokę rozumie tylko takie opóźnienie, które jest następstwem okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...brutto. Pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. powód wezwał pozwanego do uregulowania wynagrodzenia za wykonane prace dociepleniowe, powołując się na fakturę VAT nr (...). W dniu 15 kwietnia 2013 r. powód na podstawie art. 491 § 1 k.c. oświadczył pisemnie, iż odstępuje od łączącej strony umowy podając jako przyczynę niewywiązanie się pozwanego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający Zarząd Mienia (...) kolejno w dniach 27 września 2012 r., 30 października 2012 r., 14 grudnia 2012 r. oraz 3 czerwca 2013 r. dokonał odbioru wykon...
II C 1583/14 24 marca 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi Adam Kmieciak

Uzasadnienie z 24 marca 2015, sygn. II C 1583 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...00 zł , udzielając jej dodatkowego 7-dniowego terminu , informując jednocześnie, że w wypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu powodowie będą uprawnieni do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 § 1 k.c. (ostateczne wezwanie do zapłaty k. 12, dowód nadania k. 13). Z uwagi na bezskuteczny upływ wyznaczonego dodatkowego terminu 7 – dniowego powodowie w piśmie z dnia 20 sierpnia 2014 r. zawiadomili pozwaną o odstąpieniu od umowy sprzedaży nieruchomości , zawartej w formie aktu notarialnego rep. A nr (...) z dnia...
III Ca 1677/14 19 marca 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 19 marca 2015, sygn. III Ca 1677 14

Typ sprawa cywilna Kwota 23.200,78 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...liwość odstąpienia przez zamawiającego od umowy pomimo braku ustawowo określonych przyczyn odstąpienia, wymienionych w innych przepisach dotyczących umowy o dzieło lub w przepisach dotyczących umów wzajemnych (art. 491 i 493 k.c.). Uregulowanie to jest podyktowane interesem zamawiającego, muszą być przy tym jednak chronione interesy przyjmującego zamówienie. Ochrona ta jest zapewniona przez nałożenie na zamawiającego, który odstępuje od umowy pomimo braku normatywnie określonych przyczyn, aby zapłacił umówione wynagrodzenie, pomni...
XVII AmC 13847/12 18 marca 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie Jolanta De Heij-Kaplińska

Uzasadnienie z 18 marca 2015, sygn. XVII AmC 13847 12

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...obowiązania wzajemnego, co samo przez się nie uzasadnia odstąpienia od umowy. Niezbędny jest ponadto bezskuteczny upływ wyznaczonego przez wierzyciela dłużnikowi odpowiedniego terminu do spełnienia świadczenia (art. 491 k.c.), chyba że w umowie zastrzeżono prawo odstąpienia bez wyznaczania dodatkowego terminu względnie inne okoliczności określone w art. 492 k.c. Kwestionowany zapis nie wskazuje jednak w sposób jednoznaczny na dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, po upływie którego sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od...
I ACa 985/14 18 marca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 18 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
emerytura ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...składanych innej osobie (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 11 września 1997 r., III CZP 39 97, OSNC 1997, Nr 12, poz. 191). Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Spór rozstrzygany w niniejszej sprawie miał źródło w udzielonym F. F. upoważnieniu do pobierania emerytury. Upoważnienie to miało formę pisemną, jednakże istota zawartej przez strony umowy została zawarta ustnie i zgodni...