Baza orzeczeń sądowych

...e zobowiązania, za które odpowiedzialność ponosi dłużnik. Dłużnik nie ponosi natomiast odpowiedzialności, jeśli roszczenie z tytułu kary umownej w ogóle nie powstaje, co wynika z ogólnej zasady wyrażonej w art. 471 k.c. Pokrywanie się zakresu odpowiedzialności z tytułu kary umownej z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z celu kary umownej, a także z umiejscowienia samych przepisów jej dotyczących, to jest w części kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialn...

...i, za okres od 1 stycznia 2007 r. do 2 lipca 2008 r. powodowie jako współwłaściciele nieruchomości byli uprawnieni do żądania od pozwanej spółki odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podst. art. 471 k.c. Wbrew stanowisku strony pozwanej w toku postępowania w sprawie IX GC 498 06 powodowie nie przedstawiali do potrącenia wierzytelności z ww. tytułów, a jedynie wierzytelność w kwocie 234.460 zł z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości według stawek komercyjnych. Sąd Okręgowy uznał, że powodom przys...

...ykładnia przepisów umowy prowadzi do wniosku, że skoro wynagrodzenie umowne zostało zdefiniowane w § 7 ust. 1 umowy za jeden dzień zwłoki kara została zastrzeżona w wysokości 2 400 złotych, c) z ostrożności art. 471 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji tego przyjęcie, że powódka pozostawała w zwłoce również w dacie sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonywanych przez nią prac, kiedy to właściwa wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że zwłoka mogła być liczona co najw...

...owego) w zakreślonym terminie, a następnie bezskuteczny upływ tego terminu i związane z upływem terminu rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 471 k.c.) rodzi ten skutek, że jednocześnie rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia powoda o zwrot zaliczki dochodzonej w trybie art. 491 § 1 k.c. w sytuacji, gdy są to dwa odrębne roszczenia, które stają się wymagalne w różnym terminie; b) art. 491 § 1 k.c. w związku z art. 65 § 1 k.c. poprzez ich niewła...

...wnej. Powód nie twierdził, aby pomiędzy nim a pozwaną została zawarta jakakolwiek umowa, której niewykonanie mogłoby stanowić podstawę do kierowania żądań odszkodowawczych w stosunku do pozwanej na podstawie art. 471 k.c. Okoliczność, że porozumienie tego rodzaju mogło być zawarte pomiędzy powodem a ojcem pozwanej – M. M. – nie skutkuje powstaniem żadnych zobowiązań umownych pozwanej w stosunku do powoda. Nadto z ustalonego stanu faktycznego nie wynika aby pozwana dopuściła się w stosunku do powoda jakiegokolwiek czynu niedozw...

...ą z czynu niedozwolonego (w razie oparcia się na reżimie deliktowym roszczenie powoda byłoby z pewnością przedawnione - art. 442 1 kc), lecz na niewykonanie (nienależyte wykonanie) zobowiązania - umowy pożyczki (art. 471 kc) i z tego zdarzenia wywodził swoje roszczenie. Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej naruszeniem zobowiązania, jest zobowiązaniem bezterminowym i staje się wymagalne zgodnie z regułą ustaloną w art. 455 kc, a więc po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do spełnienia świadczenia odszkodowawczego. Dłużnik p...

...żnie od konsekwencji odstąpienia zawartych w umowie wartość poprawienia robót wykonanych wadliwie przez pozwanego jest jednocześnie szkodą powoda , za którą pozwany ponosi odpowiedzialność także na podstawie art. 471 k.c., niezależnie od treści(...) Poza kwotą 3000zł dotyczącą sprzątania biegły B. nie zakwestionował (k-332) wartości prac budowlanych poprawkowych służących uzyskaniu standardów wymaganych przez (...)W tym więc zakresie pozwany również ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach odpowiedzialności ex contrac...

....p.c. Apelację od tego wyroku wniosła strona powodowa, zaskarżając wyrok w części oddalającej powództwo i dotyczącej kosztów procesu. Zarzuciła naruszenie : 1) przepisów prawa materialnego, w szczególności art. 471 k.c. w zw. z art.361 §1i k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż doszło do nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda i że spowodowało ono - w ramach adekwatnego związku przyczynowego - szkodę, która powinna zostać naprawiona, w konsekwencji czego uwzględnienie zarzutu pozwanego dotyczącego ponad...

...owy prawidłowo ustalił fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. sprawcę kolizji pojazdów, związek przyczynowy między działaniem zobowiązanego a szkodą, wysokość szkody ubezpieczyciela, art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 361 kodeksu cywilnego i w związku z art. 822 1 kodeksu cywilnego, oraz doznaną przez powoda krzywdę i odpowiednio, i odpowiednio do tej krzywdy zadość uczynienie, art. 445 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 822 1 kodeksu cywilnego. Pozwana zarzucała w apelacji Sądowi Rejonowemu niewł...

...„termin prac był bardzo krótki", a roboty budowlane przypadały na okres jesienno-zimowy unikała przekazania terenu budowy i nie podjęła żadnych działań mających na celu dokonanie przejęcia terenu budowy; - art. 471 KC poprzez jego błędne zastosowanie, co prowadziło do wniosku, że wykonawca uwolnił się od obowiązku zapłaty kary umownej podczas gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; - art. 476 KC w zw. z 471 KC poprzez jego błędne zastosowanie i prz...

...elności nie są określone w przepisach regulujących stosunek wewnętrzny, zasadne jest zastosowanie w tym zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 i n. kc); tak też K. Z.(w:) E. G., Komentarz, 2006, s. 891; H. C.(w:) G. B., Komentarz, t. I, 2006, s. 670. Stosownie do treści art. 339 § 1 i 2 kpc jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje...

...iżeniu wartości maszyny o 10.000,- zł skoro nie wyjaśniono z czego miałoby ono wynikać. Zresztą kwoty tej pozwani dochodzili od powoda w odrębnym procesie. Pozwani nie powołali się też skutecznie na zarzuty z art. 471 k.c., poprzestając na twierdzeniu, że z powodu wad sprzedanej im przez powoda maszyny ponieśli szkodę. Nie wykazali jednak, aby wady maszyny faktycznie istniały i spowodowały po stronie P. G.szkodę. Tymczasem zawarte w powołanym przepisie domniemanie winy dłużnika w nienależytym wykonaniu zobowiązania, nie zwalnia wie...

...na wstępie artykułu, powództwo oddalił. Zbędne tym samym stało się ustalanie przesłanek wymaganych przy ustalaniu zasadności i wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty. Dlatego też, na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 474 k.c., Sąd oddalił żądania powódek wobec pozwanego Ad. 1. W niniejszej sprawie o kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 102 kpc. Wprawdzie pozwany wygrał proces, to jednak zdaniem Sądu występują po stronie powodów szczególne okoliczności uzasadniające nie obciążanie małoletniego powoda k...

...niniejszej sprawie nie miało miejsca. Należy zaznaczyć, że w przepisie art. 390 k.c. chodzi o zawinione przez stronę niewykonanie umowy przyrzeczonej a oceny w tym przedmiocie należy dokonywać zgodnie z zasadami art. 471 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2014 r. I ACa 1145 13). Przypomnieć przy tym należy, że odpowiedzialność kontraktowa uregulowana w art. 471 k.c. i nast. jest odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wskutek okoliczności obciążających dłużnika. W...

...ynagrodzenie należy się nawet w razie wadliwego wykonania umowy. Jeżeli konsekwencja nienależytego wykonania umowy jest powstanie szkody po stronie zleceniodawcy, przysługuje mu na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c. roszczenie odszkodowawcze. Strona pozwana wskazała, że wierzytelności tej dochodzi w innym postępowaniu. O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. Wyrok został zaskarżony apelacją przez stronę pozwaną, domagającą się zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia powództwa w całości jako bezzasadnego...

...podstawę faktyczną i prawną roszczeniami pierwotnie wynikającymi z faktu zawarcia umowy (a zatem roszczeniami o spełnienie zastrzeżonego w umowie świadczenia) od dalszych roszczeń, przysługujących na podstawie art. 471 k.c. w przypadku zaniechania spełnienia umówionego świadczenia. Oparcie żądania nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela o fakt spełnienia świadczenia odszkodowawczego i nabycia roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 828 k.c. byłoby, zdaniem Sądu Rejonowego, uzasadnione wówczas, gdyby...

...alacji utylizacji odpadowego gazu poreakcyjnego" realizowanego przez pozwanego. Strona powodowa swoje roszczenie opierała na treści § 6.2.5. w zw. z § 7.1.6. umowy wskazując ponadto jako drugą podstawę roszczenia art. 471 k.c. gdyż poprzez nienależyte zachowanie się pozwanego tj. nieuzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zawieszenie postępowania w tym przedmiocie, nie zawarcie umowy o dofinansowanie i niedopełnienie zobowiązania pozwanego przy realizacji celu, dla którego umowa została zawarta, powód poniósł szkodę w wyso...

...ż zmiana przez Sąd podstawy faktycznej i prawnej żądania nie stanowi orzeczenia ponad żądanie, co miało wpływ na treść rozstrzygnięcia poprzez zasądzenie dochodzonej kwoty tytułem odszkodowania na podstawie art. 471 k.c., w sytuacji, gdy powódka domagała się zwrotu połowy ceny sprzedaży lokalu należącego do majątku wspólnego małżonków celem wywiązania się przez pozwanego z dokonanych ustaleń, czyli z umowy o podział majątku wspólnego, która to umowa wskutek niezachowania formy szczególnej jest nieważna; II. obrazę prawa...

...wiązku z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez M. D.. Mając na względzie przytoczone okoliczności Sąd Rejonowy oddalił powództwo z uwagi na jego nieudowodnienie - na podstawie art. 347 kpc w zw. z art. 6 i art. 471 kc uchylił wyrok zaoczny wydany w niniejszej sprawie i oddalił powództwo. Orzeczenie o kosztach zostało oparte o zasadę z art. 98 § l kpc, z uwzględnieniem modyfikacji z art. 348 kpc. Zasądzone koszty obejmowały wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym ustalone według stawki minimalnej na podstawie § 2 ust...

...nie powodów dokonane na podstawie § 21 ust. 1 umowy oraz art. 75 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe wypowiedzenie umowy kredytu pozostaje w sprzeczności z ogólnymi zasadami kodeksu cywilnego wskazanymi w art. 471 k.c. oraz art. 354 § 2 k.c., jak i zasadami współżycia społecznego, w związku z czym stanowiło ono na mocy art. 5 k.c. nadużycie prawa. Powodowie podkreślali, że konstrukcja art. 75 ustawy Prawo bankowe nakazuje pozwanemu dokonanie oceny, czy przesłanki wypowiedzenia umowy zaszły. Zdaniem powodów pozwany winien dokon...

...o kosztach procesu Sąd Rejonowy oparł na podstawie art. 98 k.p.c. Powód wniósł apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w całości oraz zarzucając mu: - naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci art. 471 k.c. w związku z art. 355 § 1 i 2 k.c. poprzez odmowę ich zastosowania, polegającą na przyjęciu przez Sąd, iż w sytuacji gdy podmiot zawodowo trudniący się ochroną, posiadający szczególną kon­cesję na ochronę osób i mienia, zobowiązany do sprawowania profesjonalnej pieczy nad mieniem innej osoby na podstawie um...

...fakcie nienależytego wykonania przez pozwanego umowy, którą Sąd Rejonowy trafnie zakwalifikował jako umowę o dzieło. Z tych też względów podstawę prawną odpowiedzialności pozwanego winien stanowić przepis art. 471 k.c. Przedawnienie roszczenia powódki winno zaś być oceniane w świetle przepisu art. 646 k.c., który stanowi, iż roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane,...

...ść na podstawie art. 435 k.c. za wszystkie osoby, które zostały włączone w ruch przedsiębiorstwa. Chodzi tu o osoby, za które odpowiada ex delicto (np. na podstawie art. 427, 429, 430 k.c.) lub ex contractu (np. art. 471, 474 k.c.). W ocenie Sądu, nie budzi wątpliwości, że roboty związane z drążeniem pochylni, stanowiącej składnik przedsiębiorstwa kopalni, zostały powierzone na mocy kontraktu z dnia 27 października 2008. konsorcjum firm (...) oraz (...), a kontrakt ten był realizowany na terenie Kopalni (...). Uregulowania kontraktu...

...ruchomości, na której wzniesiony został przez poprzednika pozwanego budynek mieszkalny. Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo, uznając, że roszczenie odszkodowawcze na podstawie art. 471 k.c. może być dochodzone, jeżeli została zawarta umowa. Tymczasem Pakiet Gwarancji Socjalnych Pracowników Elektrociepłowni W. Spółki Akcyjnej, jak również Regulamin w sprawie zasad i trybu sprzedaży mieszkań przez Elektrociepłownie, nie mogą stanowić podstawy powództwa. Nie było podstaw do uznania, że gdyby pozw...

...ofertę, sposób zadysponowania środkami wyjaśniając skutki takich operacji. Zawsze jednak decydentem była powódka. Przechodząc zaś na reżim odpowiedzialności kontraktowej, to wskazać trzeba, iż na podstawie art.471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nie zostało podważone przez powódkę, że bank wykonywał czynności z d...

...poprzez uznanie, iż dla żądania kary umownej z tytułu zwłoki należy wykazać nieterminowe wykonanie istotnej części robót lub znacznej ich ilości; - błędną wykładnię, względnie niewłaściwe zastosowanie art. 471 k.c. poprzez uznanie, iż to wierzyciel zobowiązany jest do wykazania, iż opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie dłużnika, kiedy z powyższego przepisu wynika domniemanie winy dłużnika. 2. naruszenie przepisów postępowania cywilnego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, to jest: - nierozpoznanie ist...

...skorzystać z uprawnień przysługujących mu z rękojmi (art. 566 k.c. w związku z art. 656 k.c. oraz art. 638 k.c.) albo oprzeć swoje roszczenie wyłącznie na przepisach ogólnych o odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c.). Oba roszczenia są niezależne od siebie. W przedmiotowej sprawie powód wystąpił z roszczeniem odszkodowawczym. Stosownie do treści art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest n...

...sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez montaż i zakup piecyka nie została potwierdzona wobec faktu braku udowodnienia przez powodów zapłaty faktury, III. z ostrożności procesowej naruszenie prawa materialnego, a to art. 471 k.c. poprzez błędną jego wykładnie i niewłaściwe zastosowanie poprzez przyjęcie, że powodowie ponieśli szkodę kontraktową na skutek niewłaściwego wykonania zobowiązania w sytuacji bezusterkowego przyjęcia przez powodów lokalu, podpisania umowy przyrzeczonej i usunięcia przez pozwaną wszystkich zgłoszonych przez...

...w związku ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu umowy nr (...) w związku z naliczeniem kary umownej przez inwestora w wysokości 318.133,34 zł. Podstawą prawną roszczenia odszkodowawczego pozwanej jest w tym przypadku art. 471 k.c., pozwana zgłaszając tą wierzytelność do potrącenia winna więc wykazać: 1) że powódka nienależycie wykonała zobowiązanie (co jak wynika z pisma z dnia 24 maja 2010 roku pozwana wiąże ze zwłoką powódki), 2) że po stronie pozwanej powstała szkoda w wysokości 318.133,34 zł, 3) że między nienależytym wyko...

...go pasażera, a nie przewoźnika. Przewoźnik nie miał żadnego wpływu na zachowanie R. K. i innego towarzyszącego mu mężczyzny, co w ocenie sądu okręgowego wyklucza odpowiedzialność pozwanego (...) w oparciu o art. 471 k.c. za szkody powstałe wyłącznie z winy osoby trzeciej. Brak podstaw do uznania, że przewoźnik nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie wynikające z umowy przewozu, skoro umowa przewozu nie obejmuje zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa podróżnego. Natomiast kierowca autobusu, poinformowany przez pow...