Baza orzeczeń sądowych

...cie sprawy wymagało w pierwszej kolejności ustalenia, czy powód wykonał ze swej strony świadczenie. W przypadku 6 odpowiedzi pozytywnej, jego roszczenie o zapłatę wynagrodzenia powinno być ocenione w kontekście art. 471 k.c. w zw. z art. 627, 628 i 642 k.c. i ewentualnie pomniejszone z racji nienależytego wykonania, a zakres pomniejszenia powinien być wykazany przez pozwanego. Dopiero uznanie, że doszło do niewykonania dzieła oraz, że przyczyny tego stanu rzeczy obciążały zamawiającego, mogło prowadzić do stosowania przepisów art. 6...

...ownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2003 r., III CKN 122 01, LEX nr 141400). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika określonej w art. 471 k.c., jednak od określonego w tym przepisie odszkodowania kara umowna różni się tym, że przysługuje bez względu na wysokość szkody (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 357 00, LEX nr 55513). W rozpatrywanej sprawie poza sporem pozostawał fakt zrealizowania przez powoda usługi opracowania, zorga...

...ca naruszył ich prawa podmiotowe, których sami z własnej woli nie zrealizowali. Roszczenia odszkodowawcze nie zasługują na uznanie również w kontekście 9 analizy przesłanek odpowiedzialności, o których mowa w art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p., z tytułu następstw niewykonania przez pracodawcę obowiązku przewidzianego w art. 9 ustawy o zwolnieniach grupowych. Według Sądu Okręgowego powodowie nie wykazali, że pominięcie ich przy rekrutacji wywołało po ich stronie szkodę. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje pracownikowi wówc...

...e tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Ocena żądania dokonywana winna być zatem w kontekście przesłanek, określonych w art. 471 k.c., stosownie do którego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność kontraktowa dłużnika na podsta...

...ż warunkiem naliczenia kary umownej również za odstąpienie od umowy, jest niewykonanie lub nienależyte umowy na skutek okoliczności obciążającej stronę od której żąda się kary umownej (art. 483 k.c. w zw. z art. 471 k.c.). W judykaturze wyjaśniono, że w klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi jednak o sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie przez stronę przeciwną z uprawnienia do odstąpienia od umowy, lecz o karę w znaczeniu art. 483 § 1 k.c., k...

...e było zasadne zasądzenie dochodzonego roszczenia solidarnie. Sąd I instancji za podstawę swojego rozstrzygnięcia przyjął następujące przepisy prawa materialnego: art. 647 k.c. i art. 647 ( 1) § 1- 5 k.c. oraz art. 471 k.c., art. 476 k.c. i art. 477 § 1. k.c. W pierwszej kolejności uznał, że umowa numer (...) zawarta w dniu 9 listopada 2010 r. między (...) spółka akcyjna w T. jako wykonawcą a powodami działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą pod(...)spółka cywilna T. H., I. D. nosi cechy...

...wykazała, kiedy dostarczyła pozwanej tę fakturę w związku z czym roszczenie obejmujące odsetki za opóźnienie w jej opłaceniu podlegało oddaleniu. Sąd Rejonowy dokonując wykładni przepisów art. 353 1 k.c., art. 471 k.c., 473 § 1 k.c., 484 k.c. i 484 k.c. stanął na stanowisku, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika, który zwolniony jest od obowiązku zapłaty kary, gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następs...

...odowawczego przewoźnika względem nadawcy lub odbiorcy. W tym zatem kontekście Sąd Apelacyjny badał roszczenie powoda. Z tego punktu widzenia pozbawione są znaczenia zawarte w apelacji zarzuty naruszenia przepisów art. 471 i 474 k.c. a także 415 i 429 k.c. (poprzez ich niezastosowanie). Zasadnie natomiast skarżący zarzucił Sądowi I instancji niezastosowanie art. 72 ust. 1 pkt. 2 prawa przewozowego, słusznie w nim upatrując podstawy odpowiedzialności pozwanego Przedłożone przez powoda dokumenty prywatne – ekspertyza z badania przyczyn po...

...ą, że podatek VAT nie obciąża odszkodowania. Podzielając te poglądy zważyć jednak trzeba, że są one powoływane w kontekście żądania zasądzenia odszkodowania za tzw. bezumowne korzystanie opartego o normę art. 471 k.c. W realiach niniejszej sprawy skarżący pomija to, iż przedmiotem sporu w niniejszej sprawie nie była wierzytelność odszkodowawcza (oparta o treść art. 471 k.c. i fakt niewykonania umownego obowiązku zwrotu nieruchomości po zakończeniu stosunku), lecz wierzytelność o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy oparta o...

...ów oraz na podstawie zeznań świadków. Sąd nie uwzględnił zestawienia znajdującego się na karcie 244 akt z uwagi na to, że nie odnosi się do robót wykonanych przez pozwaną. Dokonując wykładni art. 483 k.c., 471 k.c. i 484 § 1 k.c. Sąd I instancji uznał za prawidłowe zastrzeżenie w zawartej przez strony umowie kary umownej. Za bezsporny uznał fakt zawarcia postanowień dotyczących tej kary umownej w umowie. W ocenie Sądu Rejonowego pozwany (powód wzajemny) nie wykazał, żeby zostały spełnione przesłanki do naliczenia powódce (p...

...dy i odprowadzenia ścieków, za okres 5 miesięcy korzystania z lokalu mieszkalnego kwota 365 zł abonamentu(...) oraz kwota 54,80 zł z tytułu zakupu przez powoda nowej kłódki. Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 471 k.c. i art. 354 k.c. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 260,76 zł z tytułu w w należności. Powództwo w pozostałej części podlega oddaleniu jako bezzasadne. Sąd uznał, iż pozwany popadł w opóź­nienie od dnia wyznaczonego przez powoda w wezwaniu pismem z dnia 31 sierpnia 2011 r, to jest od dnia 10 wrze...

...do osiągnięcia rezu atu. Spełnieniem świadczenia jest samo działanie w kierunku osiągnięcia danego rezu atu. W ocenie Sądu Okręgowego należy pamiętać, że – na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) – wykonujący usługę odpowiada za należyte wykonanie zobowiązania. Sam fakt więc, że zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi (innymi słowy, bada zachowanie przez usługodawcę należytej staranności) nie stanowi o tym, że czynność taka stanowi sprawdzian umówionego rezu atu na istnieni...

...iotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim, a więc szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 i n. k.c), jak i szkody wyrządzone na skutek czynu niedozwolonego. Jest to więc ubezpieczenie jego odpowiedzialności za wyrządzenie szkody opartej na zasadzie winy, ryzyka, słuszności oraz nawet w sytuacjach, gdy odpowiedzialności nadano charakter absolutny (bezwzględny). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sięga z...

...ego domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej), zaś art. 353 1 stwarzał wcześniej możliwość takiego ukształtowania umowy, która pozwalała zakwalifikować ją także jako umowę deweloperską, b) przepisu art. 471 k.c. przez jego wadliwą interpretację i zastosowanie polegające na przyjęciu, że powodowie nie udowodnili, że strona pozwana niewłaściwie wykonała zobowiązanie wybudowania i sprzedaży budynku mieszkalnego oraz pominięcie okoliczności, że powodowie ponieśli szkodę, a także że istnieje normalny związek przyczynow...

...samochodu. Niestosowanie się przez dłużnika do wymagań wskazanych w art. 354 § 1 kc sprawia, że mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem zobowiązania lub z niewykonaniem całkowitym, którego skutki reguluje art. 471 kc przewidujący odpowiedzialność kontraktową, dotyczącą każdego nawet najdrobniejszego naruszenia zobowiązania , bez względu na okoliczność, na czym owo naruszenie polega. Każda więc rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kon...

...rstwa pozwanego do sieci gazowej. W niniejszej sprawie powódka dochodziła od pozwanego odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Dochodzący odszkodowania ex contractu winien z mocy art.471 k.c. udowodnić następujące fakty: zaistnienie zdarzenia, z którego wynikła szkoda, wysokość szkody i związek przyczynowego pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a powstałą szkodą. Stosownie zaś do art. 361 § 1 k.c. przy ustalaniu odpowiedzialności za szkodę bierze się po uwagę normalne następstwa działania lub zanie...

...ogli podejmować opisanych działań, które wymusiły na powodzie konieczność poniesienia wydatków niezbędnych na usunięcie skutków tych działań. Mając powyższe na uwadze Sąd w punkcie II wyroku na podstawie art.471 k.c. zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powodów kwotę 31.724,43 zł tytułem odszkodowania za ww. działania pozwanych na którą to kwotę złożyły się kwoty 25.973,23 zł tytułem prac ogólnobudowlanych i 5.751,20 zł w zakresie prac elektrycznych. Odnosząc się do żądania powoda wynagrodzenia za bezumowne korz...

...ów, które sąd uznał za udowodnione, a jakie - za nie udowodnione oraz przyczyn, dla których twierdzeniom i dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest: 1. art. 471 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, że powództwo zostało udowodnione, zarówno co do zasady - pomimo umotywowanych zastrzeżeń do opinii biegłego sądowego i dowodów na poparcie zarzutów pozwanego, jak też co do wysokości - pomimo braku wykazania jego wysokości przez powoda, 2. naru...

...owiązań. Tak więc z tytułu nieudzielenia urlopu szkoleniowego dla pracownika – aplikanta pracodawca będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego szkody, jeżeli zostały spełnione przesłanki określone w art. 471 k.c. Na podstawie powyższego nie można było uznać, że skarga kasacyjna była oczywiście uzasadniona. Jednak skarga ta okazała się uzasadniona w zakresie roszczenia powoda z tytułu nieudzielenia urlopu szkoleniowego. Z tych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

...obowiązki opiekuna, wypływają z orzeczenia sądowego i dlatego podobnie jak opiekun (art. 164 i art. 178 § 2 k.r.o.) powinien on naprawić szkodę wyrządzoną reprezentowanemu "nienależytym sprawowaniem" kurateli (art. 471 k.c., ewentualnie art. 415 k.c.). Sankcji nieważności postępowania sądowego za takie postępowanie kuratora z art. 99 k.r.o. prawo procesowe nie przewiduje. 4 Mając na względzie powyższe nie można podzielić zarzutu skarżącego, że Sąd Okręgowy z naruszeniem art. 410 § 1 k.p.c. uznał, iż skarga podlegała odrzuceni...

...cznych. (dowód: wyrok i uzasadnienie – k. 379-387 akt sprawy I C 82 2012) Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie. Podstawę prawną powództwa stanowił przepis art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Warunkiem odpowiedzialności kontraktowej są nast...

...tępuje: Powództwo zostało oparte na twierdzeniu, iż pozwany nie wywiązał się w sposób należyty z łączącej strony „umowy zlecenia” a jako podstawę prawną dochodzonych roszczeń wskazano w nim regulację art. 471 k.c. i wprost odwoływano się do reżimu odpowiedzialności kontraktowej. Stosownie do uregulowań art. 321 § 1 k.p.c. wyznaczało to kognicję Sąd Rejonowy przy rozpoznaniu sprawy, stąd też - wbrew temu co podnosi apelacja - brak było formalno-procesowych podstaw do jej rozpoznania w kon-tekście reżimu prawnego odpowiedz...

...ka z rurą zasilającą w zimną wodę doszło wskutek nieprawidłowego wykonania przez pozwanych połącznia trójnika z rurą P. lub samoczynnej wady materiałowej trójnika i wobec braku przesłanek a art. 556 k.c. i art. 471 k.c. powództwo oddalił. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się powód i zaskarżył je w części nieuwzględniającej powództwo do kwoty 28 380,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 kwietnia 2011 r. Orzeczeniu zarzucił: 1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z treścią zebranego w sprawie materiału...

...ocesowego pozwanego z dnia 31 stycznia 2014 r., tj. zarzutu nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda , - naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na: A ) niezastosowaniu art. 498 k.c. w związku z art. 471 k.c. i pkt 4 zlecenia spedycyjnego nr (...), zawartego przez strony w dniu z dnia 21.01.2013 r. , i w konsekwencji uznanie, że pozwany nie dokonał skutecznie potrącenia należności z tytułu szkody powstałej na skutek nienależytego wykonania przez powoda umowy, z wierzytelnością powoda z tytułu wystawionej faktury VAT, B...

...ło także uznać za udowodnioną odpowiedzialność powoda za konieczność wynajmu żurawia w miesiącach styczeń i luty 2010 r. Pozwany musiałby udowodnić wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności wynikające z art. 471 k.c., a mianowicie niewłaściwe wykonanie umowy, szkodę i związek przyczynowy między tymi zdarzeniami. Tymczasem zeznania świadków są w tym zakresie lakoniczne. Podnosili oni, iż ze sprzętu korzystały inne firmy budowlane pracujące przy remoncie obiektu i to nawet w zakresie znacznie szerszym niż pracownicy powoda. Na...

...z powyższym należy uznał, że z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie w wypadku, gdy osoba ubezpieczona ponosi zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową (art. 415 i n. k.c.), jak i kontraktową (art. 471 i n. k.c.). Rolnik może bowiem ponosić odpowiedzialność w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego, jak i niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania. Artykuł 9 ust. 2 ustawy wskazuje również, że ubezpieczenie OC rolników obejmuje także szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstw...

...wyroku Sądu Okręgowego z dnia 19 stycznia 2012 r. obie Spółki wniosły skargi kasacyjne, w których zarzuciły naruszenie prawa materialnego: art. 42 k.p. i art. 8 k.p. oraz art. 58 k.c. w związku z art. 300 k.p., art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p., art. 361 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 300 k.p., oraz przepisów postępowania: art. 217 § 1 i 2 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c. Ponadto skarżące zarzuciły nierozpoznanie istoty sprawy oraz pozbawienie ich możności obrony swych praw. Wyrokiem z dnia 30 listopada 2012 r., I PK 132 12, S...

...nie udowodnienie szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania. Apelację od powyższego wyroku złożyła strona powodowa, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając: 1. naruszenie prawa materialnego tj. art. 471 k.c. poprzez ustalenie, iż w niniejszej sprawie niespełnione są wszystkie przesłanki odpowiedzialności kontraktowej pozwanej tj. szkoda oraz jej wysokość; 2. obrazę następujących przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia: a) art. 322 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie i oddalenie powód...

...ecznictwie słusznie przyjmuje się, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Z tego też względu przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej4. Zatem przy karze umownej, w razie braku rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art. 471 k.c., wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przes...

...ie wypłacił powódce całej kwoty oznaczonej w postanowieniu I Ns 671 12, to roszczenie odszkodowawcze dochodzone w niniejszej sprawie jest usprawiedliwione w oparciu o przepis ary 845kc w zw. z art. 844§1 kc w zw. z art. 471kc. W toku rozpoznania sprawy przez Sąd Rejonowy pozwany w istocie nie przeciwstawił żądaniu powódki żadnego argumentu (zarzutu). Nie wskazał żadnej okoliczności tłumaczącej brak pokrycia należności powódki na prowadzonym rachunku depozytowym. Także stanowisko prezentowane w apelacji ze względu na ogólnikowość s...