Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

9 358 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 354 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

9 358 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II Ca 932/13 15 maja 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Bednarek-Moraś

Wyrok z 15 maja 2014, sygn. II Ca 932 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...zebiegu ok. 5000 km był wystarczający, aby zaspokoić potrzeby powódki wynikłe z pozostawienia jej pojazdu w serwisie celem naprawy uszkodzeń powstałych w kolizji z dnia 11 czerwca 2010 roku. 2. naruszenie normy z art. 354 § 2, 362 i 826 § 1 kc oraz art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poprzez przyjęcie, że poszkodowana wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi minimalizacji szkody mogła wynająć pojazd zastępczy bez limitu kilometrów za stawk...
III Ca 38/14 15 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Teresa Kołeczko-Wacławik

Wyrok z 15 maja 2014, sygn. III Ca 38 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 47,70 zł Kwota 345,74 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ie będzie spełniać stosownych wymagań technologicznych i że usługa będzie gorszej jakości, niż świadczona przez autoryzowany serwis obsługi. Taka naprawa odpowiada też przyjętym zwyczajom, o których mowa w art. 354 § 1 kc, który stanowi, iż dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W tak ustalonym stanie fakty...
IX C 496/14 15 maja 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Piotr Łuczak

Wyrok z 15 maja 2014, sygn. IX C 496 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata / odszkodowanie z OC / najem pojazdu zastępczego Wynik zasądzono świadczenie - 717 zł Kwota 1.081 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...malizacji szkody. Nie wszystkie wydatki pozostające w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym mogą być refundowane, istnieje bowiem obowiązek wierzyciela zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2 k.c, 362 k.c. i 826 § 1 k.c). Na dłużniku powinien w związku z tym ciążyć obowiązek zwrotu wydatków celowych i ekonomicznie uzasadnionych, pozwalających na wyeliminowanie negatywnych dla poszkodowanego następstw, nie dających sie wyeliminować w inny sposób, z zachowaniem rozsądnej proporcji miedzy korzyścią...
V GC 571/13 15 maja 2014 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Małgorzata Dowhanycz-Turoń

Wyrok z 15 maja 2014, sygn. V GC 571 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4 707,67 zł
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...było w tym zakresie słuszne i uzasadnione treścią zawartych umów i integralnie z nimi związanego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (§ 3 ust. 1, § 13 ust. 1,5,6, § 16 ust.11,13 ) oraz treścią art.354 § 1 k.c. i art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Ponadto powód domagał się zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności poszczególnych faktur do dnia wniesienia pozwu na łączną kwotę 735,19 zł. Sąd zweryfikował roszczenie w tym zakresie w świetle art. 481 § 1 i 2 k.c. i doszedł...
VI GC 296/12 14 maja 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Barbara Frankowska

Wyrok z 14 maja 2014, sygn. VI GC 296 12

Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
... bezspornie uniemożliwiało powodowi złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. W okolicznościach niniejszej sprawy należy również wskazać na konieczność współpracy stron w realizacji przedmiotu umowy (art. 354 § 2 k.c.). Obowiązek ten jest niezwykle istotny skoro uregulowanie odnośnie kar umownych uzależnia ich naliczenie od wykonania przez pozwanego obowiązku w postaci dostarczenia pełnej i prawidłowej dokumentacji, umożliwiającej powodowi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Pozwany zaniechał tego z przyczyn sobie tylko wi...
I ACa 84/14 14 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Popek

Wyrok z 14 maja 2014, sygn. I ACa 84 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Wynik oddalono apelację Kwota 130.000 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
zadośćuczynienie odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
... do opinii rzeczoznawców i innych specjalistów w danej dziedzinie, stawia się wymóg przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego starannie i bez nieuzasadnionej zwłoki oraz z uwzględnieniem interesu wierzyciela (art. 354 § 1 k.c. i art. 355 § 2 k.c.). W wyroku z dnia 16 grudnia 2011 roku, V CSK 38 11, LEX nr 1129170 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że: „Ratio legis art. 14 ustawy z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, (...), podobnie jak i art. 817 k.c., opiera się na uprawnieniu do wstrzymania wypłaty odszkodowania w sytuacjach wyjątko...
I ACa 79/14 14 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Popek

Wyrok z 14 maja 2014, sygn. I ACa 79 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 262.633,69 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...go, na czym miałoby ono polegać, co oznacza, że chodzi o każdą rozbieżność, która wystąpi pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia, czyli zgodnym z treścią zobowiązania i uwzględniającym wymagania art. 354 k.c., a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika (J. Dąbrowa, System prawa cywilnego, t. III, cz. I, s. 764). W myśl art. 472 k.c. jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Do pociągnięcia do odpowiedzialno...
XV Ca 194/14 13 maja 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Agata Szlingiert

Wyrok z 13 maja 2014, sygn. XV Ca 194 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 14.720,72 zł Kwota 14.720,72 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...yczyn także zarzut naruszenia art. 117 k.c. zasługiwał na uwzględnienie. Reasumując, Sąd Okręgowy – odmiennie od Sądu I instancji- uznał, że żądanie zgłoszone przez powoda było zasadne i – na podstawie art. 354§ 1 k.c. - podlegało w całości uwzględnieniu, natomiast linia obrony pozwanego, w szczególności podniesiony zarzut przedawnienia nie mógł doprowadzić do oddalenia powództwa z zaprezentowanych wyżej przyczyn. Przeszkodą do zasądzenia roszczenia nie był także fakt, że powód nie wystawił bankowego tytułu egzekucyj...
I ACa 1621/13 13 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Hanna Muras

Wyrok z 13 maja 2014, sygn. I ACa 1621 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...nikiem spełnienia świadczenia przez powoda w toku wykonywania stosunku podstawowego, co przeczy zasadzie kauzalności umowy o roboty budowlane, a także prowadzi do naruszenia zasady nemo plus iuris f. niezastosowanie art. 354 k.c., poprzez niewyciągnięcie konsekwencji wobec pozwanych z faktu, że do wygaśnięcia zobowiązania nie doprowadzili, g. niewłaściwe zastosowanie art. 367 k.c. w zw. z art. 369 k.c., poprzez zastosowanie tego przepisu mimo ustalenia treści par. 5 umowy konsorcjum, świadczącego o niezależności poszczególnych partneró...
I ACa 319/14 13 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 13 maja 2014, sygn. I ACa 319 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.700 zł Kwota 65 509,71 zł · składnik roszczenia z pożyczki
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...mentu zalewania go wodą. Skoro ogólne warunki ubezpieczenia strony pozwanej nie regulują reguł postępowania ubezpieczonego w takiej sytuacji, należy mieć na uwadze ogólne zasady wykonywania zobowiązań. W myśl art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno- gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli są w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Paragraf drugi tego przepisu nakłada na wierzycie...
I ACa 86/14 9 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 9 maja 2014, sygn. I ACa 86 14

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
odszkodowanie samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.jednol. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.). Apelacje od tego wyroku wniosła strona powodowa, która zarzuciła: 1.naruszenie art. 353 1 k.c., art. 354 k.c., art. 355 § 2 k.c., art. 361 § 1 k.c., art. 471 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające w szczególności na wadliwym przyjęciu, że strona pozwana nie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną niewykonaniem zobowiązania; 2. naruszenie art. 233 k.p.c. popr...
V GC 601/13 8 maja 2014 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Małgorzata Dowhanycz-Turoń

Wyrok z 8 maja 2014, sygn. V GC 601 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 60 542,92 zł Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...negocjacji, dobrowolnie i w sposób kompleksowy ułożyły łączący je stosunek prawny zgodnie z zasadą swobody umów. Wymagały też od siebie, aby umowa była realizowana zgodnie z jej zapisami. Jak wynika bowiem z art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Natomiast wedle brzmienia § 2 tegoż przepisu...
VI ACa 824/13 8 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Teresa Mróz

Wyrok z 8 maja 2014, sygn. VI ACa 824 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...h od umowy. Należy zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyrażone w wyroku z dnia 24 września 2013 r. (I A Ca 549 13, Lex nr 1391905), z którego wynika, że współdziałanie, o jakim mowa w art. 354 § 2 k.c. obejmuje inne sytuacje niż zapewnienie wypłaty wynagrodzenia. W szczególności przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane obowiązki zamawiającego (inwestora) wynikające z przepisów normujących tą umowę obejmują m.in. obowiązki związane z przygotowaniem robót budowlanych, z ich wykonaniem oraz z zapłatą wy...
I ACa 1457/13 8 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Joanna Walentkiewicz-Witkowska

Wyrok z 8 maja 2014, sygn. I ACa 1457 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 650.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ych zasadach, uniemożliwiając stronie powodowej efektywne prowadzenie działalności handlowej i wyrządzając w ten sposób jej szkodę przez zmniejszenie obrotów i utratę spodziewanych zysków. Odwołując się do art. 354 § 2 kc, Sąd Okręgowy podniósł, że obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania spoczywa nie tylko na dłużniku, ale też na wierzycielu, a to oznacza, że jeśli wierzyciel uchyla się od obowiązku współdziałania, to prowadzić to może do zniesienia odpowiedzialności dłużnika z tytułu niewykonania l...
III Ca 1989/13 7 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Krystyna Hadryś

Wyrok z 7 maja 2014, sygn. III Ca 1989 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ie o odsetkach art. 481 kc, a o kosztach procesu – art. 100 kpc. Apelację od powyższego orzeczenia wniosła pozwana wskazując, że zaskarża je w całości, zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 354 §2 kc poprzez pominięcie, że wierzyciel powinien współdziałać z dłużnikiem w wykonaniu zobowiązania i nie czynić nic co by bezzasadnie zwiększało wysokość zobowiązania; art. 361 §1 i 2 k.c. poprzez pominięcie, iż naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany rzeczywiści poniósł; art. 6 k.c. poprzez...
III Ca 470/14 7 maja 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 7 maja 2014, sygn. III Ca 470 14

Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...łożenie przedmiotu świadczenia do depozytu nastąpiło z przyczyny przewidzianej przez prawo materialne oraz że złożony przedmiot świadczenia był zgodny z treścią zobowiązania i odpowiadał dalszym wymaganiom art. 354 § 1 kc. Takie ustalenie może być także poczynione w procesie o zapłatę (uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 05.12.1986 r., sygn. akt III CZP 62 86, publ. OSNICPiUS z 1987 r., Nr 10, poz. 146 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2004 r., sygn. akt IV CK 237 03). W postanowieniu z dnia 17.03.1970 r.,...
III Ca 1992/13 7 maja 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Dąbek

Wyrok z 7 maja 2014, sygn. III Ca 1992 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 300 zł Kwota 8.161,26 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...-letniego na dzień powstania szkody pojazdu powódki powinna nastąpić przy użyciu oryginalnych części zamiennych i że koszt takiej naprawy mieści się w granicach adekwatnego związku przyczynowego ze szkodą, - art. 354 k.c. poprzez pominięcie obowiązku współdziałania stron przy wykonaniu zobowiązania, „w tym w szczególności powódki jako wierzyciela, który powinien mieć na względzie cel społeczno-gospodarczy prawa podlegającego wykonaniu, w interesie którego nie leży naprawa kilkuletniego już samochodu po cenach najwyższych z...
I ACa 77/14 7 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Ewa Jastrzębska

Wyrok z 7 maja 2014, sygn. I ACa 77 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.041.938,27 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...postępowania przez stronę pozwaną zarzuty dotyczące jakości i kompletności wykonanych przez powoda prac świadczą wyłącznie o naruszeniu przez stronę pozwaną zasady lojalności stron kontraktu, wynikającej z art. 354 k.c.. Skoro w grudniu 2009 r. pozwany dokonuje odbioru wykonanych przez powoda prac, oceniając je na poziomie dobrym, a następnie już na etapie zgłoszenia przez wykonawcę żądania zapłaty reszty wynagrodzenia, zaczyna kwestionować własne ustalenia i wbrew złożonemu oświadczeniu zaczyna negować prawidłowość wykonan...
VI ACa 1416/13 7 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 7 maja 2014, sygn. VI ACa 1416 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 100 000 zł · kwota żądania

Teza Żądanie zwrotu podwójnego zadatku znajduje uzasadnienie w treści art. 394 par. 1 k.c., gdyż niewątpliwie powodem odstąpienia od umowy było niewykonanie przez pozwaną zobowiązania wynikającego z łączącej strony umowy, pozwana zaś nie wykazała, aby niewykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialności nie pono...

Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...elację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła pozwana Spółka, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: - art. 354 k.c. przez błędne uznanie, że powód wykonał w pełni ciążące na nim zobowiązanie polegające na zapłacie należności przed dostarczeniem zamówionego sprzętu, - art. 394 § 1 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie z uwag na nieuprawnione uznanie, że powód wykonał umowę zawartą między stronami oraz uznanie, że...
XVI GC 309/12 6 maja 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie

Uzasadnienie z 6 maja 2014, sygn. XVI GC 309 12

Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ostatniej raty ceny od spełnienia warunków określonych w aneksie nr (...)oraz, że powódka nie musiała nic robić, żeby uzyskać ostatnią ratę ceny. Zdaniem powódki jej obowiązek wykonania warunków wynikał z art. 354 kc oraz z możliwego zagrożenia wynikającego z naliczania kar umownych. Powódka wskazała, że pozwana nie kwestionowała także obowiązku zapłaty kwoty 650.000,00 zł do 30 stycznia 2012 r. wskazanego w fakturze VAT nr (...)z 06 października 2011 r. Powódka podniosła, że opieszałość w spełnieniu warunków nie wynika...
XX GC 304/13 5 maja 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie

Uzasadnienie z 5 maja 2014, sygn. XX GC 304 13

Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...świadczone. Nie zgłaszając uwag i wypłacając jej co miesiąc wynagrodzenie ryczałtowe akceptowała działania powódki aż do września 2012 r. Współdziałanie zleceniodawcy w wykonywaniu umowy, o którym mowa w art. 354 § 2 k.c., nie powinno się ograniczać do złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu i – na żądanie zleceniobiorcy – ogólnego wskazania zastrzeżeń do sposobu wykonywania przezeń umowy. Pozwana powołuje się na zdarzenia zaistniałe na różnych etapach realizacji kontraktu, które miały uzasadniać wypowiedzenie zl...
IX GC 2892/12 5 maja 2014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Zarządzenie z 5 maja 2014, sygn. IX GC 2892 12

Teza Regulacje prawne kształtujące funkcjonowanie systemu bankowego w zakresie weryfikacji poleceń przelewów. Zakładają, iż weryfikacja ta polega jedynie na sprawdzeniu zgodność nr rachunku bankowego ze standardem NRB. Konsekwencją tego jest to, iż pozwany bank nie miał nawet praktycznej możliwości weryfikacji danych odbiorcy przelew...

Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...iu przelewu jako jego odbiorca. W ocenie Sądu nie sposób również przyjąć, iż pozwany bank wykonując przedmiotowy przelew naruszył podstawowe zasady dotyczące sposobu wykonywania zobowiązań, o których mowa w art. 354 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Pozwanemu nie można zarzuci...
I C 270/13 30 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Agnieszka Wiercińska-Bałaga

Wyrok z 30 kwietnia 2014, sygn. I C 270 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2565 zł Kwota 9173,81 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ęści zamiennych. Podała, że przyjęta przez nią stawka roboczogodziny za naprawy blacharsko- lakiernicze na regionalnym rynku w kwocie 60 zł netto odpowiada obowiązującym na nim cenom. Powołując się na normę art.354§2 kc wskazała na obowiązek powoda współdziałania przy minimalizacji szkody, co uzasadnia zastosowanie cen a ernatywnych części zamiennych i podanych przez nią stawek robocizny. Pismem procesowym z 28 marca 2014 r. (k 105) powód powołując się na treść opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej rozszerzył pow...
I ACa 1209/13 30 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Anna Cesarz

Wyrok z 30 kwietnia 2014, sygn. I ACa 1209 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
opinia biegłego
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...rzedsiębiorców przy wykonywaniu umowy obowiązuje miernik należytej staranności określany przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (art. 355 § 2 k.c.). Z kolei z art. 354 § 1 k.c. wyprowadzany jest również obowiązek lojalności. Dla przypisania winy stronie umowy nie jest natomiast konieczne stwierdzenie jej złej woli, czy działania z premedytacją. Poza zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przesłankami odpowiedzialności kontraktowej jest powstanie szkody i s...
III Ca 1343/13 28 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 28 kwietnia 2014, sygn. III Ca 1343 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
spadek
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...to m.in. wyrok SN z dnia 22 grudnia 2000 r. (II CKN 358 00, LEX nr 52545), w którym wskazano, iż “Spełnienie świadczenia pieniężnego w nominalnej wysokości nie zawsze stanowi właściwe wykonanie zobowiązania (art. 354 k.c.). Mimo braku ze strony wierzyciela zastrzeżenia waloryzacji świadczenia lub potraktowania go jako częściowego, przyjęcie przezeń świadczenia nominalnego będzie oznaczać wykonanie zobowiązania tylko wówczas, gdy dokonane zostało w okolicznościach uzasadniających ocenę, że świadomie - a więc z uwzględnieniem...
I C 834/13 28 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Anna Ogińska-Łągiewka

Wyrok z 28 kwietnia 2014, sygn. I C 834 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot uszkodzenie ciała / naruszenie czynności narządu ciała powyżej 7 dni / art. 157 § 1 k.k. Wynik oddalono powództwo
zadośćuczynienie dobra osobiste
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...lega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić ( § 1). Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu ( § 2). Z kolei w myśl przepisu art. 354 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom ( § 1). W taki sam sposób powinien współdziałać...
VI GC 325/13 25 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Renata Bober

Wyrok z 25 kwietnia 2014, sygn. VI GC 325 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 9.781 zł Kwota 128.684 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...nie popadł. W tym miejscu należy wskazać też na obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonaniu zobowiązania. Pod pojęciem „wykonanie zobowiązania” należy rozumieć postępowanie wierzyciela zgodne z art. 354 k.c., które oznacza wykonanie przez niego, bez wyjątku, wszystkich ciążących na nim obowiązków, wynikających z zobowiązania. Obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania jest nieskonkretyzowany w art. 354 § 2 k.c. a jego zakres określa treść zobowiązania oraz pozostałe kryteria wskazane...
I C 2320/13 25 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Joanna Dalba

Wyrok z 25 kwietnia 2014, sygn. I C 2320 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o eksmisję Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ż pozwana jednak wstąpiła w 2002 r. w stosunek najmu, ponownie dokonał przeliczenia kwot należnych tytułem czynszu najmu i próbował obciążyć pozwanych rzekomymi zaległościami na 13 000,00 zł, co naruszało art. 354 § 2 k.c. wedle którego wierzyciel winien współdziałać z dłużnikiem w wykonaniu zobowiązania. W ocenie pozwanych powód próbował obciążyć pozwaną w całości skutkami własnych zaniedbań. Pozwani nadto podnieśli, że powód żądając w przeszłości kwot niższych niż mu należne w rzeczywistości w efekcie zrze...
II CSK 417/13 25 kwietnia 2014 Sąd Najwyższy Barbara Myszka

Wyrok SN z 25 kwietnia 2014, sygn. II CSK 417 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 129.000 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...(także co do robót dodatkowych), co wobec zarzutu, że do 15 kwietnia 2009 r. pozwany nie miał projektu wykonania attyki powinno skutkować stwierdzeniem braku należytego współdziałania ze strony zamawiającego (art. 354 § 2 k.c.); - art. 647 w zw. z art. 651 k.c. poprzez wadliwe ustalenie obowiązków stron, w szczególności przez stwierdzenie, że to obowiązkiem pozwanego było ustalenie zakresu prac dodatkowych, poprzez ich dostrzeżenie już na etapie oględzin placu budowy, gdy 10 tymczasem obowiązki w tym zakresie należały do projekta...
IV Ca 21/14 24 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Katowicach Marta Szczocarz-Krysiak

Wyrok z 24 kwietnia 2014, sygn. IV Ca 21 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
odszkodowanie z OC opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 354 kc Reguły wykonywania zobowiązań
...ku dowodowego o dowód z opinii biegłego z zakresu techniki motoryzacyjnej, pomimo że pozwany kwestionował wygórowaną stawkę dobową za wynajem pojazdu zastępczego a Sąd przyjął stawkę powódki; f) naruszenie art. 354 § 2 k.c., art. 362 k.c. oraz art.. 826 § 1 i 2 k.c. przez niezastosowanie tych przepisów i niewzięcie pod uwagę, że na poszkodowanym spoczywa obowiązek współdziałania w wykonaniu zobowiązania, zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów, zaś poszkodowany wynajął pojazd zastępczy za 5.549,99 zł, która to k...