Baza orzeczeń sądowych

...świadczenie P. P. S.A. było świadczeniem podzielnym, czy niepodzielnym oraz co do tego, czy przewidziane w umowie wykonawczej prawo odstąpienia dotyczyło całości umowy, czy tylko niezrealizowanej części umowy; - art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w zw. z art. 395 k.c. przez ich błędną wykładnię i uznanie, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane zawsze działa ze skutkiem ex tunc; - art. 65 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie w związku z błędną wykładnią umowy przelewu wierzytelności, zawar...

...liczenia odbywają się na zasadach wynikających z art. 395 § 2 k.c. bądź art. 494 k.c., który określa konsekwencje odstąpienia. Wskazał Sąd, iż pozwany odstąpił od umowy w okolicznościach o których mowa w art. 635 k.c., który nie rozróżnia opóźnienia zawinionego i niezawinionego. Za część wykonanych robót inwestor (pozwany) powinien zapłacić wykonawcy wynagrodzenie a skoro zwrot powodowi co do wykonanych już prac jest niemożliwy, obowiązek pozwanego powinien polegać na zwrocie wartości robót. Dlatego według sądu przedmio...

...tej Polskiej, art. 382 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., 278 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., 217 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., art. 635 k.c. w związku z art. 656 § 1 i art. 494 k.c., 65 k.c. w związku z art. 3531 k.c. i art. 89 k.c. Interwenient uboczny, opierając skargę kasacyjną na obu podstawach, zarzucił natomiast naruszenie art. 212 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c., art. 217 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 227 k.p.c. w związku...

...§ 1 oraz art. 479 14 § 2 k.p.c., prawdziwości swoich twierdzeń co do tego, czy wykonawca opóźniał się z wykonaniem umowy w sposób uzasadniający odstąpienie od niej przez zamawiającego - stosownie do treści art. 635 k.c. - brak było podstaw do uwzględnienia powództwa wzajemnego. Sąd Apelacyjny wyraził przy tym pogląd, że odstąpienie od umowy w okolicznościach sprawy mogło dotyczyć jedynie tej części umowy, w jakiej nie została jeszcze wykonana. Niezależnie od powyższego Sąd Apelacyjny uznał także za uzasadniony zarzut prze...

...i błędną wykładnię, art. 65 § 1, art. 647, 479 § 2, art. 395 § 2, art. 494, 644 w zw. z art. 656 § 1 k.c. przez ich błędną wykładnię, następnie art. 491 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, a art. 635 k.c. przez jego niezastosowanie. Naruszone też zostały art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji przez ich błędną wykładnię. Naruszenie przepisów postępowania cywilnego dotyczy art. 47914 § 2, art. 328 § 2 w zw. z art. 387 § 1 i art. 391 § 1 k.p.c., jak też art. 9, 210 § 3, 228 § 2, 235, 236 i 316 § 1 k.p.c. or...

...mi. Zgodnie z art. 656 § 1 k.c., przepisy o umowie o dzieło stosuje się odpowiednio do umowy o roboty budowlane w zakresie skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu (art. 635 k.c.), albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 k.c.), do rękojmi za wady wykonywanego obiektu (art. 637 i 638 k.c.) oraz uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu (art. 644 k.c.). W treści art. 656 § 1 k.c. widoczne jest wyraźne rozróżnienie...

...2 § 1 oraz art. 47914 § 2 k.p.c., prawdziwości swoich twierdzeń co do tego, czy wykonawca opóźniał się z wykonaniem umowy w sposób uzasadniający odstąpienie od niej przez zamawiającego - stosownie do treści art. 635 k.c. – brak było podstaw do uwzględnienia powództwa wzajemnego. Niezależnie od powyższych ustaleń i ocen Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, że odstąpienie od umowy w okolicznościach sprawy - mogło dotyczyć jedynie części tej umowy, w jakiej umowa nie została już wykonana przez wykonawcę. Niezależnie od powyższe...

...realizujących na rzecz powoda prace modernizacyjne systemu energetycznego szpitala. Dochodzona kwota obejmowała 2 876.601,41 złotych nienależnego świadczenia w związku z odstąpieniem ex tunc od umowy na podstawie art. 635 k.c. zaś pozostałą część obejmowała odszkodowanie odpowiadające kosztom doprowadzenia do sprawności technicznej kotłowni. Pozwani wnosili o oddalenie powództwa zarzucając bezpodstawne odstąpienie od umowy przez powoda. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2006 r. Sąd Okręgowy w K. uwzględnił powództwo do kwoty 429.089 z...

...– błędną wykładnię § 12 ust. 2.1 b umowy oraz § 12 ust. 1 regulaminu organizacyjnego powoda w zw. z art. 38 k.c. i w zw. z art. 331 k.c.; naruszenie art. 61 i art. 65 k.c., błędna wykładnię art. 77 k.c. oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i art. 471 oraz art. 472 k.c. a także z art. 354 § 1 k.c. i art. 483 § 1 k.c. Ponadto powołał podstawę naruszenia przepisów postępowania, wskazując art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. Skarga dotyczy zarówno powództwa głównego, jak i powództwa wzajemnego. Ponieważ jednak war...

...anowiła tylko jeden z koniecznych elementów realizacji zamówienia. Pozwana odstępując od umowy powołała się na jej niewłaściwe wykonywanie przez powódkę i opóźnianie się z ukończeniem dzieła (art. 636 i art. 635 k.c.). Przesłanki te zostały przez pozwaną wykazane. Oświadczenie 4 w przedmiocie odstąpieniu od umowy wywarło skutek w odniesieniu do wszystkich jej postanowień. W konsekwencji umowę stron – i to w całości - należy traktować tak, jak gdyby nie została ona zawarta. Powódka nie ma więc podstaw do skutecznego żąd...

...i nie przystąpili do wykonywania dalszych prac zmierzających do wydrukowania kalendarzy, nieprawdopodobnym okazało się wykonanie dzieła w terminie. Powód był więc uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. W dniu 11 października 2000 r. pozwani nie mieli żadnych wierzytelności do powoda, a z uwagi na przesłanki z art. 640 k.c., nawet brak zapłaty w umówionym terminie nie stanowiłby podstawy do wypowiedzenia umowy przez nich, skoro przepis ten wymaga wyznaczenia zamawiającemu przed odstąpieniem od umowy dodatkowego ter...

...lony w umowie termin realizacji umowy ostatecznie na 30 listopada 2003r., nie został dotrzymany, gdy stan zaawansowania robót na dzień odstąpienia - 1 grudnia 2003r. wyniósł od 14% do 30%. Zgodnie zaś z treścią art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w przypadku opóźnienia się wykonawcy z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał jej ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła...

...h umowie o dzieło do stosunku prawnego, którego źródłem powstania jest umowa o roboty budowlane. Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło zostało ograniczone w art. 656 § 1 k.c. do regulacji objętych art. 635, 638, 644 k.c. jak trafnie podnosi apelujący. Nie mają zatem zastosowania do umowy o roboty budowlane inne regulacje przepisów umowy o dzieło w tym z zakresu dotyczącego przedawnienia wymagalności roszczenia, co stanowiło przedmiot uchwały 7 SN z 11.I.2002r. III CZP 63 01 (OSNC 2002 nr 9 poz. 106). Roszczenia wynikające...

...żnik odpowiedzialności nie ponosi, są objęte także przypadki niewykonania zobowiązania na skutek odstąpienia od umowy przez wierzyciela przed terminem wymagalności z przyczyn obciążających dłużnika (por. np. art. 635, 636 i 783 k.c.) lub na skutek przedwczesnego zakończenia stosunku zobowiązaniowego w wyniku wypowiedzenia przez wierzyciela z przyczyn obciążających dłużnika (por. np. art. 667 § 2 i art. 7642 k.c.). Niewykonanie zawartych przez strony transakcji forward na skutek ich wypowiedzenia przez Bank z powodu istotnego pogorsze...

...dzone obecnie przez powodowy Bank, a nie tylko wierzytelności istniejące. W kasacji strony pozwanej podniesiono jedynie zarzuty naruszenia prawa materialnego, tj. art. 379 § 2 k.c., art. 654 k.c., art. 491 § 2 k.c., art. 635 k.c. i art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z tej racji, że „Sądy nie rozpoznały zarzutu pozwanej co od braku istnienia prawnej wierzytelności na skutek odstąpienia od umowy”. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 4 1. Pod...

...iążącej strony. W żaden też sposób do argumentacji przedstawionej w kasacji powoda nie przystają powołane przez skarżącego przepisy prawa materialnego mające doznać naruszenia w zaskarżonym wyroku. Przepisy art. 635, 636, 639 i 644 k.c. nie dotyczą materii wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane do czasu odstąpienia inwestora od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i Sąd Apelacyjny, akceptując wyrok Sądu Okręgowego, przepisów tych nie stosował. Co do art. 647 k.c. to powód w kasacji nie uzasadnił w czym by miało si...

...ożenia wspomnianego oświadczenia projekt dotyczący instalacji elektrycznej zewnętrznej nie został złożony. W rezu acie Sąd Okręgowy uznał oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy za skuteczne w świetle art. 635 k.c., ponieważ pozwanej nie można było przypisać opóźnienie wykonania projektu w zakresie 3 zewnętrznej instalacji elektrycznej. W rezu acie wykonawca projektu nie miał uprawnienia do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 635 k.c. W wyniku apelacji powoda Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i utrzymał w mocy...

...nienia przez wykonawcę z wykonaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne by roboty te zostały wykonane w czasie umówionych, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego w oparciu o przepis art. 635 k.c. Strona, którą odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 k.c.). Do zasad odpowiedzialności stosuje się art...

...aną kwoty 50 800 zł z odsetkami. Sądy obu instancji uznały, że opóźnienie w wykonaniu robót nie było spowodowane przez wykonawcę, a ponadto jego rozmiar nie dawał podstaw do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. Strona pozwana przyznała, że nie wzywała wykonawcy do zmiany wykonywania robót, co w ocenie obu orzekających Sądów pozbawiło stronę pozwaną prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 k.c. Strona pozwana mogła odstąpić od umowy tylko na podstawie art. 644 w związku z art. 656 k.c., płacąc jednak nale...

...nie bowiem z art. 656 § 1 k.c., do umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło tylko w zakresie skutków opóźnienia przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu (art. 635 k.c.) albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 k.c.), rękojmi za wady wykonanego obiektu (art. 637 i 638 k.c.) oraz uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu (art. 644 k.c.); por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 sty...

...umowy odniosło skutek ex tunc, czyli zniweczyło łączący strony stosunek od początku. Podstawą rozliczeń stron nie może więc być umowa z dnia 18 listopada 1994 r. Możliwość odstąpienia od umowy, w świetle art. 635 k.c. stosowanego odpowiednio na podstawie art. 658 k.c., nie budzi wątpliwości. Sam powód nigdy też nie kwestionował, że pozwany skutecznie od umowy odstąpił. Znając stanowisko Sądu Najwyższego, nie dokonał w drugiej fazie postępowania nakazowego zmiany przedmiotowej powództwa, co w świetle art. 493 § 1 k.p.c. by...

...wie o dzieło zostało ograniczone w art. 656 § 1 k.c. wyłącznie do: – skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu, co oznacza konieczność odpowiedniego stosowania art. 635 k.c.; – skutków wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, co oznacza obowiązek odpowiedniego stosowania art. 636 § 1 i § 2 k.c. ; – rękojmi za wady wykonanego obiektu, co oznacza konieczność odpowiedniego stosowania art. 637 § 1 i § 2 k.c. oraz art. 638 k.c. ; – uprawnienia inwes...

...ej raty i odstąpił od umowy, żądając jednocześnie zwrotu zapłaconych pozwanemu 12 000 zł tytułem pierwszej raty. Sąd Wojewódzki podzielił pogląd Sądu Rejonowego o niewykazaniu przez powoda przewidzianych w art. 635 k.c. okoliczności uzasadniających odstąpienie przez niego od umowy o dzieło. W świetle dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych, nie można bowiem przyjąć, że pozwany opóźnił się z realizacją swych obowiązków w stopniu określonym w art. 635 k.c. Niemniej jednak Sąd Wojewódzki ostatecznie uznał za zasadne zasą...