Baza orzeczeń sądowych

...ości żądania odszkodowania przenoszącego jej wysokość – art. 32 § 2 umowy. Strony w art. 1 pkt 8 umowy wskazały, iż kara umowna jakiej może domagać się powódka została zdefiniowana jako kara w rozumieniu art. 483 k.c., a jej wysokość stanowi równowartość pięćdziesięciokrotność stałej opłaty franczyzowej. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W my...

...rzucona. Pozwany Skarb Państwa zaskarżył wyrok w części uwzględniającej powództwo główne i oddalającej powództwo wzajemne. W apelacji z dnia 18 lutego 2019 r. zarzucił : 1) naruszenie prawa materialnego tj. art. 483 § 1 k.c. przez niewłaściwą wykładnię zmierzającą do przyjęcia, że niezgodnym z tym przepisem jest zastrzeżenia kary umownej jako odsetek wynagrodzenia należnego wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy jeżeli w umowie brak jest limitów kwotowych tak obliczonej kary ; 2) naruszenie prawa materialneg...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi ponad 81% kwoty udzielonej pożyczki i brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie, albowiem powódka nie wskazała co składa się na jej wysokość. Ponadto brak jest uzasadnienia pobrania od pozwanego kwoty z tytułu opłaty za Twój Pakiet, który gwarantował pozwa...

...działalności konkurencyjnej w czasie jego trwania, chyba że co innego wynika z umowy albo że umowa agencyjna została rozwiązana na skutek okoliczności, za które agent ponosi odpowiedzialność. Zgodnie zarazem z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypa...

...zupełniającej opinii biegłej A. K. (2) wnioskowany przez stronę powodową w piśmie z 11 września 2020 roku wobec nieuiszczenia przez stronę zaliczki na pokrycie związanych z tym wydatków. Rozważania: Zgodnie z art. 483 § 1 kc strony mogą umówić się, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej, którą przepis definiuje, jako określoną sumę. W ocenie Sądu postanowienie zawarte w § 15 ust. 1 litera a umowy z 3 czerwca 2015 roku nie spe...

...d dnia 16 lutego 2016 roku z pominięciem umowy stron, w której strony uzgodniły wysokość kary umownej za niewydanie przedmiotu najmu po wygaśnięciu stosunku najmu, 4. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, mimo, iż wskazaną przez powoda w pozwie i podtrzymywaną przez całe postępowanie podstawą prawną roszczenia w zakresie żądania pozwu za okres od dnia 16 lutego 2016 roku stanowi kara umowna przewidziana przez strony w umowie, a nie odszkodowanie za bezumow...

...ł w opóźnieniu z wykonaniem prac do wyżej ustalonego terminu, Sąd Okręgowy rozpatrzył kwestię zasadności naliczenia dwóch kar umownych powodowi oraz potrącenia obu wierzytelności. Wskazując w tym zakresie na art. 483 § 1 k.c. oraz powołując się na wskazane w uzasadnieniu orzecznictwo, jak i treść § 11 Umowy oraz § 10 pkt. 7 Ogólnych Warunków Umowy, Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że pozwany udowodnił istnienie zastrzeżenia umownego ustanawiającego karę umowną oraz fakt niewykonania zobowiązania przez powoda w wyznaczonym...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi ponad 86% kwoty udzielonej pożyczki i brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie, albowiem powódka nie wskazała co składa się na jej wysokość. Ponadto brak jest uzasadnienia pobrania od pozwanego kwoty z tytułu opłaty za Twój Pakiet, który gwarantował pozwa...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi ponad 81% kwoty udzielonej pożyczki i brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie, albowiem powódka ogólnie tylko wskazała co składa się na jej wysokość, bez konkretnego wyliczenia. Powszechnie wiadomo, ze na wysokość podatku dochodowego (CIT), który podmiot...

...iennych od przyjętych w projekcie warunków gruntowo - wodnych. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny sprawy Sąd Okręgowy uznał, że powództwa powoda głównego i wzajemnego o zapłatę kary umownej, na podstawie art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 26 ust. 2 pkt 4 umowy, nie zasługiwały na uwzględnienie w żadnej części, natomiast powództwo wzajemne w części dotyczącej zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 298.021,11 zł, którego materialnoprawną podstawę stanowi przepis art. 353 § 1 k.c. w zw. z § 23 u...

...nięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze o okresie rękojmi (§12.1.3.). Strony w ramach zasady swobody umów (art. 353 1 k.c.) zastrzegły karę umowną, o jakiej mowa w art. 483 - 484 k.c. W realiach niniejszej sprawy strony zastrzegły karę na wypadek opóźnienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Strona powodowa nie podniosła żadnych zastrzeżeń dotyczących tego postanowienia umownego, a w ocenie Sądu brak jest podstaw, aby kwestionować jego dopuszczalność....

...rozpoznawania sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nie mniej jednak powództwo podlegało oddaleniu w całości. Strona powodowa dochodziło roszczenia wynikającego z kary umownej. Jak wynika z brzmienia art. 483 § 1 k.c. obowiązek zapłaty kary umownej może wynikać, jedynie z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Należy przy tym podkreślić powszechne w orzecznictwie stanowisko, iż przypadek zastrzeżenia kary umownej za niewykonanie pierwotnego zobowiązania o charakterze pieniężnym w związk...

...a 2014 roku, podczas gdy na skutek wskazanych przepisów uznać należało, że nigdy nie doszło do skutecznego zawarcia takiej umowy, a tym samym nie ziściły się przesłanki do naliczenia pozwanemu kary umownej; 2. art. 483 § 1 k.c. poprzez wadliwe przyjęcie, że naliczona przez powoda kara umowna stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, podczas gdy zawarte w § 5 pkt 5 i 6 umowy postanowienie o karze umownej jest sprzeczne z samą istotą kary umownej, a dodatkowo pozwanemu nie można przypisać winy i odpowiedzialności za niewykonani...

...uznając w tych warunkach za skuteczny podniesiony przez stronę pozwaną zarzut wygaśnięcia roszczenia zgłoszonego w pozwie ze względu na potrącenie jej wierzytelności względem wykonawcy z tytułu kary umownej (art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c.) za 22-dniowe opóźnienie w wykonaniu umowy. Kara umowna została bowiem naliczona zgodnie z umową – jej wysokość nie był kwestionowana. Doszło też do jej skutecznego potrącenia (art. 498 § 1 k.c. i art. 499 k.c.). Wobec braku podstaw do wzruszenia z urzędu zaskarżonego orzeczenia oraz...

...e, wobec faktu, że pozwany nie poniósł żadnej szkody wskutek częściowego niewykonania zobowiązania przez powoda, argumentując, że powstanie szkody jest niezbędną przesłanką do naliczenia kary umownej. Wedle art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielo...

...pozostawały w wyraźnej sprzeczności z zeznaniami innych świadków i materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania; 4) naruszenie art. 353 1 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., poprzez ich niezastosowanie, mimo że § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy nie określa maksymalnej wartości kary umownej, obciążając Wykonawcę świadczeniem w nieokreślonym czasie, tworząc zobowiązanie wieczne, tym samym w konsekwencji jest nieważny z uwagi na jego sprzeczność z przepisami prawa, w tym istotą kary...

...ustnej opinii biegłej zarejestrowanej na rozprawie w dniu 10 marca 2020 r., zeznań przedstawiciela powoda zarejestrowanych na rozprawie w dniu 8 października 2020 r. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 483 kc – „ można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. W sprawie nie pozostawało sporne, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy nr (...) o roboty budowlane, na mocy któr...

...ztuk oraz jedna poręcz i 24 maja 2016 r. (90 sztuk stopnic plus 30 sztuk z zamówienia dodatkowego oraz poręcze). Jednak – co wynika już w dniu 24 maja 2016 roku były gotowe wszystkie poręcze. Zgodnie z treścią art. 483 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Taki tez zapis został zawarty w umowie łączącej strony niniejszego postępowania. W par 9 umowy zapisano, że w razie zwłoki w za...

...wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, zaś żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Zawarta bowiem w treści art. 483 § 1 k.c. regulacja dopuszcza możliwość zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z postanowieniami łączących strony postępowania umów, co stanowiło element...

...ewiduje możliwości naliczana kar umownych czy innych świadczeń o podobnym charakterze za przedwczesne rozwiązanie umowy. Zatem gdyby zostało sprecyzowane roszczenia powódki należałoby badać w oparciu o przepis art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Za ugruntowany należy uznać pogląd, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wy...

...wie opłat za czynności adwokackie. Powództwo wzajemne w przeważającej części zasługiwało na uwzględnienie. Pozwany dochodził kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia przez powoda od umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). I tak w § 4 warunków zamówienia z dnia 18 października 2018 r. ustalono, że odstąpienie od umowy przez powoda z przyczyn nie...

...wać. Pełnomocnik strony powodowej na rozprawie nie był w stanie wyjaśnić, jakie inne „korzyści” miałaby osiągnąć strona powodowa. Wszystko to przemawiało za pominięciem wniosku. Ocena prawna I. Zgodnie z art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W niniejszej sprawie nie budziło wątpliwości, że strony skutecznie zastrzegły karę umowną na wypadek wystawienia faktury w termi...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zaznaczyć należy, ze prowizja stanowi ponad 71% kwoty udzielonej pożyczki i brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie, albowiem powódka ogólnie tylko wskazała co składa się na jej wysokość, bez konkretnego wyliczenia. Powszechnie wiadomo, ze na wysokość podatku dochodowego (CIT), który podmiot...

...stawie ani zasadom współżycia społecznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, iż ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem jest między innymi art. 483 § 1 k.c., zgodnie z treścią którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi, przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Cytowany przepis, z uwagi na zawartą w nim normę prawną, jest przepisem bezwzględnie obowiązu...

...e, wobec faktu, że pozwany nie poniósł żadnej szkody wskutek częściowego niewykonania zobowiązania przez powoda, argumentując, że powstanie szkody jest niezbędną przesłanką do naliczenia kary umownej. Wedle art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielo...

...stawie ani zasadom współżycia społecznego. Cytowany przepis jednoznacznie zakreśla granicę swobody umów wskazując, iż ta jest ograniczona w szczególności przepisami ustawy. Takim przepisem jest między innymi art. 483 § 1 k.c., zgodnie z treścią którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody, wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi, przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie (por. wyrok z dnia 15 maja 2015 roku, LEX) kara umowna je...

...cy źródło dodatkowego zysku, ukryte przed konsumentem, pozwalającego mu omijać przepisy dotyczące wysokość odsetek maksymalnych oraz niedopuszczalności kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Z powyższego wynika zatem, że w procesie związanym z wykonaniem umowy pożyczki powód jest zobowiązany udowodnić, że strony zawarły umowę tej kategorii, a także, że przeniósł na własność biorącego pożyczkę określoną w umowie ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Dopiero bowiem...

...w oparciu o umowę o pracę, podczas gdy w czasie zawarcia Umowy przepisy Prawa zamówień publicznych nie upoważniały zamawiającego do wymagania od wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę tego rodzaju personelu, - art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 471 § 1 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie w wyniku uznania, że powód wzajemny naruszył § 11 ust. 1 i ust. 2 Umowy i wobec tego, na podstawie § 15 ust 2 Umowy, pozwany wzajemny był uprawniony do wypowiedzenia Umowy i obciążenia powoda wzajemnego karą umowną na podstawie § 15 ust. 2 Umowy, -...

...usunięcia), a nie zaś w trybie przepisów o rękojmi względem powódki. Argumentacja pozwanego zasługiwała na uwzględnienie w części w jakiej wysuwał on zarzuty dotyczące zastrzeżenia kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dalej art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wie...