Baza orzeczeń sądowych

...enia kar umownych na dwóch płaszczyznach: co do zasadności naliczenia (52 800 zł) oraz zaistnienia przesłanek do miarkowania naliczonych kar umownych (140 720 zł). Odwołując się do przepisów art. 481 §1 k.c., art. 471 k.c., art. 473 §1 k.c. Sąd pierwszej instancji zauważył, że w § 7 ust. 1 a i b umowy strony zastrzegły kary umowne za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki). Sąd stanął na stanowisku, że brzmienie §7 umowy poprzez odniesienie się...

...owanego w pozwie. Podkreślono, że przedmiotem sporu pomiędzy stronami jest zobowiązanie, w którym świadczenie pozwanej Spółki ma charakter pieniężny. Zważono , że na podstawie art. 481 § 1 k.c. w związku z art. 471 k.c. powódce, jako wierzycielowi, mogłoby przysługiwać roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynikającego z omawianej umowy. Powódka opierała jednak swoje żądanie na art. 483 § 1 k.c. i na tej podstawie obliczyła wysokość swojego żądania i konsekwentnie domagała się od pozwanej...

...ny nie ma charakteru odszkodowawczego. Zawsze odnosi się do ceny rzeczywiście przez strony umówionej, a nie hipotetycznej ceny rynkowej danej rzeczy. Obniżenia ceny nie można przy tym mylić ze szkodą w rozumieniu art. 471 k.c. mierzoną różnicą między stanem majątku poszkodowanego istniejącym przed zdarzeniem wywołującym szkodę i po nim, a więc między innymi z obniżeniem wartości rzeczy wadliwej (podobnie SN w z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie III CKN 29 96, OSP 1997 7-8 144; w wyroku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie V CSK 180 0...

...łnianiu i składaniu wniosku przez P. B. na skutek niezachowania przez niego należytej staranności, ocenianej z punktu widzenia zawodowego charakteru działalności jaką prowadzi (...) S.A. Tym samym pozwany na mocy art. 471 k.c. obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W niniejszej sprawie powodowie dochodzili odszkodowania wyrażającego się w różnicy pomiędzy wysokością opłat z tytułu kredytu komercyjnego, który powodowie uzyskali, a wysokością tych opłat w sytuacji, gd...

...zakresie rozmieszczenia klap dymowych, polegające na niezachowaniu minimalnej odległości między tymi klapami. Powyższe oznacza, że pozwany w sposób nienależyty wykonał ciążące na nim zobowiązanie. Zgodnie z art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Powód swoje roszczenie opierał na tej właśnie konstrukcji prawnej. Ma...

...ści niż wynikałoby to z wyliczeń powoda. Pozwana nie podnosi nawet takich twierdzeń, nie zgłasza też żadnych wniosków dowodowych, mimo, że ciężar wykazania, że P. S. wykonał zobowiązanie na niej spoczywa (art. 471 k.c. w zw. z art. 6 k.c.). Odnoszące się do tego problemu zarzut apelacji sprowadzają się do zakwestionowania urzędowego charakteru dokumentu w postaci wyciągu z ksiąg bankowych. Zarzut ten jest bezprzedmiotowy skoro Sąd Okręgowy jednoznacznie wskazał, że począwszy od 20 lipca 2013 r. wyciąg z ksiąg bankowych utraci...

...kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 240 08). Roszczenie z tytułu kary umownej powstaje, kiedy spełnione są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej za szkodę wynikające z art. 471 k.c.: niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, szkoda oraz adekwatny związek przyczynowy między tymi stanami. Od przewidzianego odszkodowania kara umowna różni się tylko tym, że przysługuje niezależnie od poniesionej szkody. Dla realizacji przysługującego roszczenia o zapłatę kary umownej wierzyciel powinien wyk...

...680 kc), także z art. 5 powołanej wyżej ustawy wynika, że umowa o używanie lokalu jest umową odpłatną. Przepisy te regulują podstawowy obowiązek najemcy, którym jest zapłata czynszu. Zgodnie zaś z treścią art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pozwany nie był stroną umowy najmu, lecz jej odpowiedzialność za należności dochodzone pozwem strona powodowa oparła na treści art. 688 1 kc, który stanowi, że za zapłatę czynszu i innych opłat sol...

...Istnienie szczególnego reżimu odpowiedzialności za wady dzieła nie oznacza bowiem, że zamawiający nie może skorzystać z ogólnego reżimu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania określonego w art. 471 k.c. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przy czym, w myśl art. 472 k.c., jeżeli ze szcz...

...trzeżonej na wypadek nieterminowego spełnienia świadczenia niepieniężnego kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika, nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności (por. wyr. SN z dnia 11 lutego 1999 roku, sygn. III CKN 166 98). Dla ustalenia zasadności domagania się kary umownej koniecznym jest ustalenie, czy Pozwana ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Na gruncie niniejsze...

...wrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony (art. 721 zd 1 k.c.). Skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody (art. 471 k.c.). Sąd zważył, że pozwana nie kwestionowała powództwa, ani faktu zawarcia z poprzednikiem prawnym powoda umowy pożyczki, niespłacenia jej, wyraziła jedynie wątpliwości co do wysokości odsetek dochodzonych przez powoda. Sąd pierwszej instancji szczegółowo odniósł się tej kwestii, wskazując na poprawność wy...

...należytego wykonania zobowiązania (obowiązku) niepieniężnego, do którego odnosi się ustalona kara umowna. Do kategorii przesłanek negatywnych zalicza się tradycyjnie w piśmiennictwie brak winy dłużnika (por. art. 471 k.c.). Przeprowadzenie przez dłużnika dowodów ekskulpujących powoduje uchylenie obowiązku świadczenia kary umownej w tych stosunkach zobowiązaniowych, w których dłużnik odpowiada na zasadzie winy. Z tego też względu Sąd Rejonowy uznał, że na powodach spoczywał ciężar udowodnienia (art. 6 k.c.) postanowienia umow...

...zł obejmującej 2 3 wartości wydatków remontowych , które wyniosły 36.300 zł i były związane z uprawnieniami z umowy dożywocia stron. Jako podstawę prawną zgłoszonych żądań pełnomocnik powódki wskazał art. 471 k.c. w zw. z art. 908 k.c. , a także art. 405 k.c. i następne w zakresie żądania zwrotu nakładów poniesionych przez powódkę na przedmiotowy budynek. Jednocześnie pełnomocnik powódki cofnął powództwo ponad kwotę 39.254 zł. Pozwana wnosiła o oddalenie tak sprecyzowanego powództwa, a jednocześnie wyraziła zgodę...

...a ernatywnej materialnoprawnej podstawy roszczenia powódki sprecyzowanej w piśmie przygotowawczym z dnia 7 marca 2014 roku, to jest jako odszkodowania za nienależyte wykonanie przez pozwaną umowy oparte na treści art. 471 k.c. w zw. z art. 361 k.c., b) sformułowanie na podstawie niepełnego materiału dowodowego błędnego wniosku prowadzącego do uznania, że istnieje przesłanka unicestwiająca roszczenie tj. przedawnienie roszczenia, a w konsekwencji nierozpoznanie istoty sprawy, czyli roszczenia powódki o zapłatę i oddalenie powództwa z p...

...ia 3 kwietnia 2014 r. powódka wyjaśniła, że domaga się odszkodowania od pozwanej E. T., ewentualnie obniżenia ceny o dochodzoną należność. Wskazała, że podstawy prawnej swojego żądania upatruje w przepisie art. 471 k.c., gdyż pozwana nie wykonała należycie swojego zobowiązania, powódka poniosła szkodę w postaci kosztów naprawy zakupionego pojazdu i nie ma wątpliwości, że pozwanej można przypisać winę za zaistniałą szkodę, bowiem pojazd przed sprzedażą nie był przedmiotem szczegółowego badania technicznego, pozwalające...

...i i zasądzającej koszty procesu. Wniosła o zmianę wyroku poprzez zasądzenie na jej rzecz kwoty 335.000 zł. z ustawowymi odsetkami i stosownie obliczonymi kosztami procesu zarzucając naruszenie: - art. 483 w zw. z art. 471 kc przez bezzasadne przyjęcie, że nie zaistniał przypadek, dla którego została zastrzeżona kara umowna i wobec tego na stronie pozwanej nie ciąży obowiązek jej zapłaty, - art. 65 kc przez niewłaściwą interpretację § 9 ust. 3 i 4 umowy o współpracy, - art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prze...

...to zwykle nie prowadzi to wtedy do pełnego zaspokojenia wierzyciela. Kara umowna należy się tylko w razie zwłoki dłużnika, zatem dłużnik może zwolnić się z obowiązku jej zapłaty, jeśli obali wynikające z art. 471 kc domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które odpowiada. Powód natomiast nie wykazał braku swej winy, a zatem pozostawał w zwłoce. Brak jest przekonujących dowodów, które by potwierdzały, że powód miał wykonać prace w terminie do końca lipca 2012 roku. Zatem uzn...

...w, tym bardziej, że powód kwestionowała przedstawioną do potrącenia wierzytelność. Tym samym zgłaszając powyższy zarzut potrącenia (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zgodnie z art. 471 k.c. winna wykazać przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, a zatem niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie dłużnika, stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, poniesioną szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem lub zaniechaniem dłużnika a szkodą wierzyciela. Są...

...iast podstaw do konstruowania roszczenia pieniężnego powoda. Sąd jednak dodatkowo dokonał oceny roszczenia powoda przez pryzmat innych możliwych podstaw prawnych. Sąd zatem wyjaśniał, że zakres przewidzianego w art. 471 k.c. roszczenia odszkodowawczego nie obejmuje umówionego świadczenia, jeżeli może być skutecznie dochodzone. Dopiero gdy uzyskanie świadczenia na drodze przymusu będzie niemożliwe, a jednocześnie nie zajdą jakiekolwiek przyczyny, określone prawem, skutkujące wygaśnięciem zobowiązania – wówczas naruszenie zobowi...

...zeń za nienależyte wykonanie robót, a zatem Sąd a quo uwzględnił powództwo nie na podstawie art. 637 § 2 zd. 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., które wskazano w pozwie, jako podstawę roszczenia, a na podstawie art. 471 k.c. Zdaniem Sądu Okręgowego zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy potwierdził okoliczność nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwanego, którego przejawem było wybudowanie przewodów kominowych niezgodnie ze sztuką budowlaną, co spowodowało ich wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Choci...

...ł zastosować art. 183b § 3 k.p., z którego wynika, że nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania zmierzające do zmniejszenia faktycznych nierówności; art. 300 k.p. w związku z art. 471 k.c. i art. 112 k.p. oraz art. 183d k.p., przez błędną wykładnię przesłanki sprawy nieunormowanej przepisami prawa pracy i przyjęcie, że sprawa o odszkodowanie za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania jest sprawą nieunormowaną przepisami prawa pracy, podczas gdy regulacja taka została zawarta w art....

...yspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy wskazał, że nie było podstaw do uwzględnienia powództwa. Powód jako podstawę prawną swoich roszczeń wskazywał przepis art. 471 k.c., łącząc odpowiedzialność odszkodowawczą pozwanej z faktem niewykonania zobowiązania do zbycia na jego rzecz lokalu mieszkalnego położonego na os. (...) po preferencyjnej cenie. Jednakże, przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że powód od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwater...

...ota obciążeniowa k. 77). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej, co do zasady pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Z tego też względu przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Zastrzeżenie kary umownej powoduje modyfikację ogólnych reguł odpowiedzialności w tym sensie, że dla zaistnienia obowiązku zapłaty kary umownej niezb...

...art. 11a ustawy o usługach turystycznych przez jego wadliwe zastosowanie; - art. 12 ustawy o usługach turystycznych przez jego wadliwą wykładnię; - art. 361 § 1 k.c. oraz art. 449 k.c. przez ich niezastosowanie; - art. 471 k.c., art. 474 k.c., art. 415 k.c., art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c., a także art. 481 § 1 k.c. przez ich wadliwe zastosowanie. W odpowiedzi na apelację powodowie wnieśli o jej oddalenie jako bezzasadnej i zasądzenie od pozwanego na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny zważył, co nast...

...nością miałoby być zawarcie przez niego jako rzekomego pełnomocnika pozwanego umowy naprawy pojazdu z powodem. Sąd pierwszej instancji rozważył także a ernatywną podstawę żądania wskazaną przez powoda tj. art. 471 k.c. Skoro powód nie udowodnił, aby strony łączyła jakakolwiek umowa (czy stosunek zobowiązaniowy nawiązany na podstawie art. 756 k.c.), to brak jest podstaw do przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego wynikającej z kontraktu. Odnosząc się do wskazanej przez powoda podstawy odpowiedzialności z art. 415 k...

...ułu niewykonania zobowiązania. Przepis art. 484 kc nie zawiera uregulowań odnoszących się do kwestii winy dłużnika, ale nie oznacza to, że nie mają tu zastosowania ogóle reguły odpowiedzialności określone w art. 471 kc. Konstrukcja tego przepisu wskazuje zaś, że na dłużniku ciąży domniemanie winy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, od odpowiedzialności może zatem zwolnić się jeśli wykaże, że nastąpiło to z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi. Sąd ten wskazywał również, że nie można prz...

...yroku w części uwzgledniającej powództwo oraz w zakresie orzeczenia o kosztach procesu wniosła pozwana B. K. zarzucając: a. naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności: - art. 483§1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. poprzez błędną wykładnię wskazanych przepisów, a w konsekwencji uznanie, iż w sprawie spełnione zostały przesłanki uzasadniające obciążenie pozwanej kara umowną, podczas gdy opóźnienia w wykonaniu zobowiązania spowodowane były działaniem strony powodowej, która dokonała istotnych zmian projektowych na et...

...412173 oraz wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r., sygn. I CSK 372 10 LexPolonica nr 2505492). W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd Najwyższy podkreślił, iż przytoczony przepis stanowi regulację szczególną wobec art. 471 k.c., zatem nie ma żadnych przeszkód aby w reżimie odpowiedzialności kontraktowej zasądzać odszkodowania za szkody o charakterze niemajątkowym. Jednocześnie Sąd Najwyższy zauważył, że taka interpretacja analizowanego przepisu pozostaje w zgodzie z dyrektywą Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych po...

...m powoda, pozwany wykonał swoje zobowiązanie, wynikające z łączącej strony umowy, nienależycie i stąd żądanie powoda wypłaty przez pozwanego odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania, na podstawie art. 471 k.c. Roszczenie powoda uległo jednak już przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 646 kc roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane, a przepis ten znajduje zastosowa...

...szkody przez nienależyte wykonanie usługi prawniczej, polegające na zawarci ugody pozasądowej bez umocowania i zrzeczenie się wszystkich pozostałych roszczeń nieobjętych ugodą pozasądową. Stosownie do treści art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przy odpowiedzialności kontraktowej ciężar dowodu rozkłada się nast...