Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

978 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 638 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

978 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VIII Ga 156/15 30 września 2015 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Barbara Jamiołkowska

Uzasadnienie z 30 września 2015, sygn. VIII Ga 156 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 14.268 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...alin, który zawierał standardowe białe podbicie. Wobec powyższego, skoro powódka wykonała dzieło, to pozwany był zobowiązany, na podstawie art. 627 k.c. zapłacić wynagrodzenie za zamówione dzieło. Zgodnie z art. 638 § 1 k.c. do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Zaś zgodnie z art. 560 § 1 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności...
IX GC 948/13 29 września 2015 Sąd Okręgowy w Krakowie Dariusz Pawłyszcze

Wyrok z 29 września 2015, sygn. IX GC 948 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie
ugoda sądowa

Teza Skoro także wierzyciel nie wskazał w należytym terminie sposobu zaliczenia, wpłaty podlegają zaliczeniu na dług najdawniej wymagalny, aczkolwiek w pierwszej kolejności na odsetki od tego długu wymagalne w dniu wpłaty.

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ntacji złożonej przez pozwanego, który oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia złożył dopiero w toku niniejszego procesu pismem z 6 czerwca 2014r, tj. po upływie rocznego terminu zawitego z art. 568 § 1 w zw. z art. 638 K.c. (w brzmieniu sprzed 25 grudnia 2014r.). Pozwany powołał się na możliwość podniesienia zarzutu obniżenia wynagrodzenia (art. 568 § 3 K.c. w poprzednim brzmieniu), lecz nie wykazał podstaw do obniżenia wynagrodzenia (...)Sp.j. Pozwany ograniczył się do przedłożenia kopii pisma UM K. [k.381-401] z wykazem wad doku...
III KK 111/15 25 września 2015 Sąd Najwyższy Krzysztof Cesarz

Postanowienie SN z 25 września 2015, sygn. III KK 111 15

Typ sprawa karna Wynik oddalono kasację
znęcanie / przemoc domowa ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...powań. Mając powyższe na uwadze, kasację Prokuratora Generalnego, wniesioną na niekorzyść A. S., należało oddalić, zaś wydatkami poniesionymi przez sąd, a związanymi z jej rozpoznaniem, stosownie do treści art. 638 k.p.k., obciążyć Skarb Państwa. kc
I C 242/15 24 września 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Grzybek

Wyrok z 24 września 2015, sygn. I C 242 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 10.788,33 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ń rękojmianych jest stosunek zobowiązaniowy istniejący pomiędzy konkretnymi podmiotami (stronami umowy), który to w realiach niniejszej sprawy przyjął postać umowy o roboty budowlane (art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. i art. 656 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 grudnia 2014 r.). Niewątpliwie na mocy wyżej wskazanych przepisów powodowy podwykonawca udzielił rękojmi za ewentualne wady zrealizowanych robót (i dodatkowo gwarancji), jednak tylko i wyłącznie na rzecz generalnego wykonawcy (por. § 5 umowy z dnia 14 grudn...
III Ca 474/15 23 września 2015 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Uzasadnienie z 23 września 2015, sygn. III Ca 474 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 28 218,78 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...je się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 § 1 k.c). Zgodnie z przepisami dotyczącymi umowy o dzieło, do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 638 § 1 k.c). Z momentem wydania dzieła rozpoczyna się bieg terminów po upływie których wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne (art. 568 k.c). Jak wynika z oświadczeń złożonych przez powodów, wystąpili oni przeciwko pozwanemu z zarzutami z rękojmi za wady rzeczy (wadliwe wykonanie robót budowlanych) z...
I ACa 15/15 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Romana Górecka

Wyrok z 23 września 2015, sygn. I ACa 15 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 8.540 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ącego upoważnienia przez sąd do usunięcia wad na koszt przyjmującego zamówienie. Możliwość taka nie wynika też z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży (art. 555-576 k.c.), które stosownie do art. 638 k.c. znajdują odpowiednie zastosowanie do rękojmi przy umowie o dzieło, a także przy umowie o roboty budowlane (art. 656 § 1 k.c.). Wykładnia art. 480 § 1 k.c. i art. 637 § 1 i 2 k.c., w wyniku której zamawiający mógłby żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia wad dzieła na koszt przyjmującego zamówienie, pr...
VI ACa 1273/14 22 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Stefańska

Wyrok z 22 września 2015, sygn. VI ACa 1273 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 168.105,92 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...0) zawierające zgłoszenie uwag nie mogą być uznana za zgłoszenie wad działa, szczególnie, że wydanie dzieła nastąpiło w dniu 09.12.2008 r., a korespondencja ta jest z daty przed wydaniem dzieła; b) zgodnie z art. 638 k.c. w zakresie zgłaszania wad dzieła stosuje się odpowiednio 563 k.c, który określa w jaki sposób należy zgłosić wady dzieła tj. poprzez ich określenie umożliwiające sprzedawcy przyjmującemu zamówienie ustosunkowanie się do nich. Ponadto zamawiający jest zobowiązany do zbadania dzieła pod względem zgodnośc...
X GC 491/14 21 września 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 21 września 2015, sygn. X GC 491 14

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ego w związku z wadami dzieła są realizowane poprzez przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady dzieła (art.637-638 k.c.). Do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art.638 k.c.). Niezbędna jest wobec powyższego tzw. notyfikacja wad, która w stosunkach pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą winna być dokonana niezwłocznie (art.563 § 2 w zw. z art.638 k.c.). Zdaniem Sądu w sytuacji zgłoszenia rzekomych wad ponad miesiąc po fizycznym odbiorze dokumentacji (a nawet dwa lub...
III Ca 843/15 16 września 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Lucyna Morys-Magiera

Wyrok z 16 września 2015, sygn. III Ca 843 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 7 036,53 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (por. art. 637 § 2 k.c.). Trzeba jednak podkreślić, że do rękojmi za wady dzieła oprócz tego przepisu stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 638 k.c.). Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia lub nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł wady wykryć, jeżeli zbadanie rzeczy jest danych...
X GC 495/14 15 września 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach

Wyrok z 15 września 2015, sygn. X GC 495 14

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...c uzgodnionych w dniu 29 lipca 2014 roku do dnia 22 września 2014 roku. Brak przystąpienia do prac w tym terminie doprowadzi do skorzystania przez powódkę uprawnień wynikających z art. 636 kc i 560 kc w związku z art. 638 kc, w tym do odstąpienia od umowy włącznie. Remontowany budynek pochodzi z lat 70. Na powódce nie ciążył obowiązek wykonania termomodernizacji budynku, aby odpowiadał aktualnym wymogom. Obiekt ten poddany jest IV kategorii wpływów eksploatacji górniczej i wykonanie termomodernizacji jest bardzo utrudnione z powodu ewe...
X GC 379/13 8 września 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 8 września 2015, sygn. X GC 379 13

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...izycznych rzeczy sprzedanej bądź dzieła jest normowana w Kodeksie cywilnym w ramach instytucji rękojmi za wady, wprowadzającej określone uprawnienia kupującego bądź zamawiającego (art.556 i nast. k.c., art.637-638 k.c.) i nie ma związku z obowiązkiem dokonania zapłaty ceny bądź wynagrodzenia. Wypada dodać w tym miejscu, że zgodnie z § 10 umowy stron z 10.08.2011 r. wykonanie przedmiotu umowy i usunięcie usterek stanowiło dwie odrębne kwestie, i mogły być z tego tytułu naliczane osobne kary umowne. Uzupełniając należy dodać, ż...
I C 996/13 3 września 2015 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Bogusław Glinka

Wyrok z 3 września 2015, sygn. I C 996 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...- jeżeli wady dzieła są nieistotne. Powódka wskazała również, że zamawiającemu, niezależnie od roszczeń przewidzianych w przepisie art. 637 k.c., przysługują roszczenia odszkodowawcze na podstawie przepisu art. 638 k.c. w zw. art. 566 k.c. Zatem jeżeli stwierdzi się błąd w sztuce, to poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw, a w szczególności ma on prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wydatków związanych w związku z zaistniałą szkodą oraz zadośćuczynienia. Odszkodowanie powinno wystarczać na pokrycie wszystki...
VI GC 245/14 2 września 2015 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 2 września 2015, sygn. VI GC 245 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...iż powód wytoczył powództwo w okresie trwania 36 miesięcznej rękojmi za wady fizyczne. Wobec powyższego Sąd Okręgowy oddalił powództwo, o czym orzekł w pkt I wyroku, po myśli art. 354 § 1 kc, art. 656 kc, art. 638 kc w związku z art. 558 kc i art. 568 § 1 kc. W przedmiocie kosztów postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. . 108 § 1 k.p.c., tak jak w pkt II wyroku. Na koszty te składają się koszty zastępstwa procesowego oraz koszty wydatków poniesionych przez stronę pozwan...
VIII Ga 216/15 28 sierpnia 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 28 sierpnia 2015, sygn. VIII Ga 216 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 3.108 zł Kwota 13.819 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...233 § 2 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji odmowy przedstawienia przez pozwanego rejestru zakupów VAT za okres od marca do sierpnia 2011 r.; 5. naruszenie prawa materialnego tj. art. art. 563 k.c. w zw. z art. 638 k.c. poprzez ich niezastosowanie jako podstawy określenia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń i zarzutów pozwanego wobec powódki z tytułu zawartej umowy o dzieło. Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwa...
VIII Ga 134/15 21 sierpnia 2015 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wojciech Wołoszyk

Uzasadnienie z 21 sierpnia 2015, sygn. VIII Ga 134 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1 200,00 zł
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...sunąć nie dadzą lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, może skorzystać z uprawnień wynikających z § 2 art. 637 k.c. Zgodnie z art. 563 § 1 w zw. z art. 638 § 1 k.c. w stosunkach między przedsiębiorcami zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał dzieła w odpowiednim czasie i nie zawiadomił niezwłocznie przyjmującego zamówienie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zdaniem Sądu Rejo...
V CSK 205/15 6 sierpnia 2015 Sąd Najwyższy Iwona Koper

Wyrok SN z 6 sierpnia 2015, sygn. V CSK 205 15

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 175.436 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...013, poz. 1409) przez wadliwe uznanie, że zakres nadzoru autorskiego obejmuje obowiązek projektanta usuwania wad projektu, podczas gdy o postępowaniu w razie ujawnienia się wad stanowią regulacje art. 637 § 1 i 2, art. 638 k.c. oraz art. 471 k.c. Zarzut niewłaściwego zastosowania art. 637 § 1 i 2 k.c. uzasadniono błędnym przyjęciem, że usunięcie wad projektu powinno nastąpić w ramach nadzoru autorskiego, podczas gdy usuwanie wad dzieła lub naprawienie szkody następuje według ogólnych zasad odpowiedzialności przyjmującego zamówienie...
I ACa 373/15 17 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok z 17 lipca 2015, sygn. I ACa 373 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 96.433,12 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ęte wadami, czyniłoby w istocie zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Sąd wskazał, że ochrona inwestora na podstawie przepisów o rękojmi za wady (art. 637 § 1 i 2 K.c. przy uwzględnieniu także art. 638 k.c.) realizuje się dopiero po odebraniu dzieła. Ponadto, zostałaby naruszona równowaga pomiędzy inwestorem a wykonawcą, poprzez uzależnienie odbioru, a tym samym płatności należnego wykonawcy wynagrodzenia, od wykluczenia istnienia jakichkolwiek wad w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak i umożliwienie naliczen...
VIII GC 243/12 15 lipca 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Kądziołka

Wyrok z 15 lipca 2015, sygn. VIII GC 243 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 46.088,32 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz art. 638 k.c., zgodnie z którym: jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. co z kolei oznacza, że odpowiednie zastosowanie znajduje powoływany przez powódkę art. 560 § 3 k.c., zgodnie z którym: jeżeli kupujący żąda obni...
I ACa 407/14 30 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 30 czerwca 2015, sygn. I ACa 407 14

Typ sprawa pracownicza - stosunek pracy / wynagrodzenie Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 55 892,13 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ą (art. 627 k.c.) ze skutkami prawnymi, o jakich mowa w szczególności w art. 642, art. 643 i art. 646 k.c., a dla zamawiającego powstają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady dzieła, o jakich mowa w art. 637 i art. 638 k.c. Poprzez treść art. 658 k.c. i art. 656 k.c. te poglądy mają zastosowanie także do umowy o roboty budowlane. Analogicznie także strony uregulowały kwestię odbioru w §8 ust. 6 umowy głównej. Wskazać jednocześnie należy, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że usterki stwierdzone przez inspektora nadzoru dzi...
V CSK 612/14 25 czerwca 2015 Sąd Najwyższy Teresa Bielska-Sobkowicz

Wyrok SN z 25 czerwca 2015, sygn. V CSK 612 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik uchylono orzeczenie Kwota 60 301 zł · kwota żądania
powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...c. do wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową oraz do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. W związku z tym odesłaniem powołał art. 638 k.c., przypominając, że stanowi on, iż jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Z kolei art. 568 k.c. stanowi, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gdy chodzi o wady budynku wygasają po upływie lat t...
I C 420/12 24 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Grzybek

Wyrok z 24 czerwca 2015, sygn. I C 420 12

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...ia i sprzedaży lokali, to ze względu na elementy umowy o roboty budowlane, zastosowanie znajdzie art. 656 § 1 k.c., stanowiący, że do wad lokalu stosuje się odpowiednio przepisy umowy o dzieło, a więc art. 637 i art. 638 k.c. Zgodnie zaś z art. 638 k.c., do rękojmi za wady dzieła stosuje się przepisy o rękojmi przy sprzedaży, w tym art. 566 k.c., przewidującego możliwość żądania także odszkodowania. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie wskazywał, że nabywcy rzeczy wadliwej, jak również inwestorowi w razie wadliwego...
VIII Ga 149/15 11 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 11 czerwca 2015, sygn. VIII Ga 149 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 70 000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...dce kary umownej za przekroczenie terminu w ukończeniu przedmiotu umowy. Uzasadniając kolejny zarzut pozwana wskazała na błędne jej zdaniem niezastosowanie przez Sąd I instancji przepisu art. 557 § 2 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. Pozwana stanęła na stanowisku, iż w niniejszej sprawie zastosowanie powinien był znaleźć przywołany przepis, normujący odpowiedzialność za wady dzieła będącego rzeczą oznaczona co do gatunku, ponieważ charakter przedmiotu umowy stron uniemożliwia uznanie przedmiotu umowy za rzecz oznaczoną co do tożsam...
I ACa 308/15 10 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 10 czerwca 2015, sygn. I ACa 308 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 10.408,07 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...h wierzytelności, która została przedstawiona do potrącenia na gruncie powołanych przez powoda przepisów art. 637 k.c. w związku z art. 656 k.c. oraz zarzutów pozwanej opartych na art. 568 § 1 k.c. w związku z art. 638 k.c. i art. 656 § 1 k.c. a także art. 563 k.c. W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy wskazał, że powód nie udowodnił aby zachowane zostały przez niego terminy określone w art. 568 § 1 i 3 k.c., przyjmując w oparciu o ustalenia zawarte w tym zakresie w wyroku Sądu Okręgowego w (...) w sprawie o sygn. akt II C 70 01, i...
XV Ca 118/15 9 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu Jarosław Grobelny

Wyrok z 9 czerwca 2015, sygn. XV Ca 118 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 8676,15 zł · zasądzona kara umowna

Teza Usuwalne wady robót budowlanych pozwalające na doprowadzenie ich stanu do zgodności z umową i przydatności do właściwego użytku nie mogą być podstawą do przyjęcia, iż roboty nie zostały wykonane, a co za tym idzie nie uzasadniają naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót.

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...wlane, że ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. Oddanie robót z wadami istotnymi może mieć jedynie wpływ na wymagalność roszczenia wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. Decydujące znaczenie ma przy tym charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle, bądź gdy wa...
VI GC 193/14 3 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Barbara Frankowska

Wyrok z 3 czerwca 2015, sygn. VI GC 193 14

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...r (...) do przedmiotowej umowy z dnia 29 listopada 2010 r.). Przedmiotową umowę z dnia 26 listopada 2010 r. należy zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane (art. 647 i nast. kc). Zgodnie z art. 656 k.c. w zw. z art. 638 § 1 i 2 k.c., odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą przepisy o rękojmi przy sprzedaży oraz przepisy o gwarancji przy sprzedaży. Zgodnie natomiast z art. 579 § 1 k.c. kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Natomias...
I C 1035/13 28 maja 2015 Sąd Rejonowy w Kłodzku Daria Ratymirska

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I C 1035 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 18.344 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 18.344 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...umowę o dzieło. Chodzi w szczególności o art. 635 (opóźnienie prac), art. 636 (wadliwe wykonywanie), art. 637-638 (rękojmia za wady), art. 644 (odstąpienie), przy czym ze względu na kolejne odesłanie zawarte w art. 638 kc, należy także odpowiednio stosować przepisy dotyczące rękojmi za wady przy sprzedaży. W przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia, wynikające z rękojmi (art. 638 w zw. z art. 656 kc). Może również dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych (ar...
IX GC 531/13 26 maja 2015 Sąd Okręgowy w Krakowie Dariusz Pawłyszcze

Wyrok z 26 maja 2015, sygn. IX GC 531 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo

Teza "Prawo takie [do wykonania zastępczego] można wyprowadzić z art. 480 K.c., jeśli inwestor spośród uprawnień z rękojmi wybiera usunięcie wad, a wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu tego obowiązku, lecz do wykonania tego prawa konieczny jest wyrok sądu ( art. 480 § 1 K.c.) lub konieczność nagłego usunięcia wady ( art. 480 § 3 K.c.)...

Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...acił je na skutek niezawiadomienia o zamiarze zamówienia usunięcia wad u osoby trzeciej). W chwili doręczenia opinii w sierpniu 2011r. wciąż obowiązywała 3-letnia rękojmia za wady budynku (art. 568 § 1 w zw. z art. 638, 656 i 658 K.c.), lecz uprawnienia z rękojmi nie obejmują prawa do zastępczego usunięcia wad. Prawo takie można wyprowadzić z art. 480 K.c., jeśli inwestor spośród uprawnień z rękojmi wybiera usunięcie wad, a wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu tego obowiązku, lecz do wykonania tego prawa konieczny jest wyrok sądu...
VIII Ga 20/15 21 maja 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Piotr Sałamaj

Wyrok z 21 maja 2015, sygn. VIII Ga 20 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 25 014,51 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...zamawiającego. Zatem w odniesieniu do umowy o dzieło, podobnie jak w wypadku umowy sprzedaży, ustawodawca przewiduje w formie rękojmi za wady szczególną ochronę strony umowy, "obciążonej" wadami świadczenia. W art. 638 k.c. odwołano się w zakresie wad dzieła do odpowiednio stosowanych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dzieła zostały uszeregowane (zhierarchizowane) odmiennie od uprawnień kupującego (w wypadku sprzedaży) i zależą od tego, czy wady dają się usunąć i...
II Ca 922/14 19 maja 2015 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 19 maja 2015, sygn. II Ca 922 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 36.008,25 zł · kwota roszczenia z pożyczki
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
...kiem prawnym powoda a pozwana spółką jest brak jakichkolwiek roszczeń o zapłatę po stronie poprzednika prawnego powoda i w konsekwencji powoda. Kolejny zarzut apelacji dotyczył naruszenia art. 656 § 1 kc w zw. z art. 638 kc i art. 563 § 2 kc poprzez błędne przyjęcie, iż odebranie drzwi przez pozwaną spółkę od poprzednika prawnego powoda i niezgłoszenie wad odbieranych drzwi nie maja wpływu na termin zgłoszenia wad, a istotne dla zachowania tego terminu jest dopiero zwrócenie uwagi pozwanej spółce na w w wady przez generalnego wykon...
I ACa 231/14 14 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Tomasz Żelazowski

Wyrok z 14 maja 2015, sygn. I ACa 231 14

Typ sprawa pracownicza Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 638 kc Rękojmia za wady dzieła
.... 656 § 1 k.c. w związku z art. 635 k.c. poprzez przyjęcie, że pozwany miał prawo rozwiązać łączącą strony umowę. Przede wszystkim art. 656 § 1 k.c. ogranicza tylko do art. 635 k.c., art. 636 § 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło. Zgodnie z treścią art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, z...