Baza orzeczeń sądowych

...onanie dzieła, gdyż w przypadku nieokreślenia terminu spełnienia świadczenia przez przyjmującego zamówienie, zobowiązanie to nigdy nie stałoby się wymagalnym. Umowa o dzieło jest zatem umową terminową (por. art. 635 kc), co wyklucza zawarcie umowy o dzieło na czas nieokreślony. W rozpatrywanej sprawie przymiotu dzieła nie mogły mieć czynności do których wykonania zobowiązał się zainteresowany w umowie z 19.09.2008 r. Żadna z tych czynności nie została w umowie skonkretyzowana, co do czasu i miejsca jej wykonania. Trudno też pod...

...ące wynikiem nieprawidłowo wykonanych przez pozwanego prac. Odpowiednim zastosowanie mają przepisy o rękojmi za wady przy sprzedaży tj. art. 556- 568 k.c. z mocy odesłania art. 656 k.c. przez odpowiednie stosowanie art. 635-638 k.c. oraz art. 644-646 k.c. W takiej sytuacji powód mógł żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wad w reżimie ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej art. 471 kc . Wykazał on szkodę , którą jest wybudowanie budynku w sposób wadliwy a koszt usunięcia wad wynosi 190.222,71 zł . Pomiędzy tymi...

...zyznanie dotacji celowej na tę inwestycję nie uzyskał rekomendacji merytorycznej do finansowania. W ocenie sądu również obiektywnie nie zaistniały przesłanki do odstąpienia przez pozwanego od umowy na podstawie art. 635 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przez upływem terminu do wykona...

...kowo ograniczyła możliwość dochodzenia roszczeń związanych w pracami dodatkowymi poprzez wyłączenie odpowiedzialności pozwanego za błędy projektowe. Należy wskazać, iż art. 656 § 1 k.c. ogranicza tylko do art. 635 k.c., art. 636 § 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło. I choć nowsze orzecznictwo opowiedziało się za dopuszczalnością stosowania w drodze analogii do umowy o roboty budowlane także przepisów art. 629 i 632 § 2 k.c., to za d...

...ując od umowy pismem z dnia 15 maja 2008 roku, pozwany (powód wzajemny) wskazał na opóźnienie prac budowlanych z winy wykonawcy i niedotrzymanie kolejnego drugiego już terminu ich zakończenia, powołując się na art. 635 k.c. tj. sytuację, gdy opóźnienie w wykończeniu dzieła jest na tyle istotne, że wyklucza prawdopodobieństwo ukończenia dzieła w terminie umownym. Sąd Rejonowy uznał, wbrew twierdzeniom pełnomocnika powoda, iż pozwany (powód wzajemny) zasadnie odstąpił od umowy, doprowadzając do wygaśnięcia umowy ex tunc tj. od...

...ie pisemne wezwania do prawidłowego wykonywania prac, jak również przekroczenie końcowego terminu wykonania robót o więcej niż 7 dni, strona pozwana miła podstawy zarówno umowne (§10 umowy) jak kodeksowe (art. art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.) do odstąpienia od umowy. W konsekwencji stronie pozwanej przysługiwała wierzytelność o zapłatę kary umownej stanowiącej równowartość 10 % wynagrodzenia należnego powodowi. tj. 123.000 zł. (§ 8 pkt 3 umowy) Wobec powyższego oświadczenie strony pozwanej złożone w piśmie z 22 listo...

...nie powoda nie można było dokonać wstępnego testu maszyny. Pozwany zarzucił również, że strona powodowa nie określiła na jakiej podstawie prawnej domaga się zapłaty. Gdyby roszczenie powoda opierało się na art. 635 kc i związane było z opóźnieniami pozwanego, to zdaniem pozwanego roszczenie to nie przysługuje powodowi. To samo dotyczy roszczenia o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Strona pozwana wskazuje na to, że strony korzystając z zasady swobody umów postanowiły, że w określonych przypadkach powodowi nie będzie...

...zakwalifikowanie umowy łączącej strony jako umowy o dzieło, podczas gdy w rzeczywistości była to umowa o remont budynku, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o roboty budowlane, - niezastosowanie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 w zw. z art. 658 k.c., zgodnie z którym zlecającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego dla wykonawcy, w sytuacji gdy ten opóźnia się z ukończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w umówionym czasie. Wskazując na p...

...ww. umowy. Tak więc ew. ustalenia dotyczące pierwotnego terminu dla wykonania usługi nie miały dla rozstrzygnięcia decydującego waloru, zaś samo rozwiązanie stosunku prawnego nastąpiło bez wątpienia w trybie art. 635 k.c. Potwierdzono dodatkowo, że zostały poczynione wtedy ustalenia, iż odbiór pojazdu nastąpi dopiero po zapłacie wynagrodzenia za dotychczasową pracę wykonaną przez pozwanego obejmującą m.in. wymianę zaworu (...) oraz akumulatora. Sąd Rejonowy zauważył, iż umowa łącząca strony miała w istocie charakter miesza...

...ecenia nr ZK (...). Tymczasem realizacji tego zamówienia powodowie nie zdołali sprostać, tylko i wyłącznie z własnej winy. Sąd Rejonowy przyjął, że strony zawarły umowę o dzieło ( art. 627 kc). Stosownie do art. 635 kc, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Po myśli art. 636...

...dyż pozwana nie wykazała, że wykonawca nie wykonał do dnia 6 grudnia 2001 r. prac budowlanych wymienionych w załączniku nr 6. Ponadto nie było podstaw do wypowiedzenia przez pozwaną umowy stron również na mocy art. 635 k.c., który po myśli art. 656 § 1 k.c. stosuje się odpowiednio do umów o roboty budowlane. Z opinii biegłego R. G. wynika bowiem, że przedmiot umowy został wykonany przez powoda w 80 %. Wobec tak znacznego zaawansowania robót nie można uznać, że nieprawdopodobne było wykonanie przedmiotu umowy przez powoda. Skoro nie...

...tosować należy w ocenie Sądu odpowiednio przepisy umowy o dzieło dotyczące uprawnienia inwestora (w przypadku umowy łączącej strony – kupującego) do odstąpienia od umowy również w przypadku przewidzianym w art. 635 k.c.(por. Bartłomiej Gliniecki w monografii „Umowa deweloperska” Wyd. Lex Warszawa 2012 r., str. 227-228). Zgodnie zaś z przepisem art. 635 k.c. - stosowanym do umowy łączącej strony przez analogię – jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest praw...

...oro pozwany realizował, aczkolwiek nieterminowo, zobowiązania wynikające z umów. Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, dlatego też, zgodnie z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c., powód miał prawo odstąpienia od umów zastrzeżone w ustawie, w przypadku między innymi opóźnienia pozwanego z rozpoczęciem wykonania umów tak dalekiego, że nie było prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Wobec niewykonania przez pozwanego umowy dla lokalizacji w C. w terminie, z przyczyn...

...rza od 10 marca 2011 r. wprowadzić czwartą brygadę do L.. Wykonawca zadeklarował od początku kwietnia pracę sześciu brygad łącznie. Pismem z dnia 9 marca 2011 r. powódka zawiadomiła pozwaną, że na podstawie art. 635 k.c. odstępuje od umowy - kontraktu nr (...)z dnia 7 września 2009 r., z winy wykonawcy, wobec niewykonywania przez nią obowiązków wynikających z kontraktu oraz biorąc pod uwagę opinię inżyniera kontraktu wyrażoną w pismach: z dnia 8 marca 2011 r., z dnia 3 marca 2011 r. i dnia 10 lutego 2011 r. Oświadczenie to dosz...

...ncyjnej z przyczyn leżących po stronie powoda, a zważywszy na rodzaj zobowiązań przyjętych przez powoda w art. 2 umowy, miała ona charakter umowy o dzieło, a zatem pozwany mógł odstąpić od umowy na podstawie art. 635 kc. Dodatkowo pozwany wskazał, że powód nie może powoływać się już na podstawę prawną roszczenia znajdującą oparcie w innych okolicznościach, z uwagi na zakaz wynikający z art. 479(4) § 2 kpc. W kolejnym piśmie procesowym z dnia 28 sierpnia 2012 r. powód wskazał, że rozwianie umowy licencyjnej mimo, iż takie p...

...czny umowy, jej postanowienie dodatkowe. Powyższe zdaniem Sądu dawało asumpt do poszukiwania podstawy prawnej orzeczenia w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczący umowy o dzieło, tj. art. 627 k.c. i przede wszystkim art. 635 k.c.. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. E. negotii umowy o dzieło stanowią: określenie przedmiotu umowy, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, a także, z uwzględnieni...

...w SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym. Ponownie wzywano powoda do przystąpienia do realizacji umowy. W dniu 30 sierpnia 2012 r. pozwana Gmina M. złożyła oświadczenie powodowej spółce, że na podstawie art. 635 k.c. w związku z art. 656§ 1 k.c. odstępuje od umowy o roboty budowlane z dnia 26 lipca 2012 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, albowiem wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończył w czasie umówionym. Pismem z dnia 14 listo...

...tności wyrobu do zamierzonego zastosowanie. Dowód: opinia biegłego sądowego B. S. (karta 274). Sąd zważył, co następuje: Powództwo okazało się w całości uzasadnione. Podstawą prawną powództwa była norma art. 635 k.c. W niniejszej sprawie były niesporne okoliczności zawarcia umowy, jej wykonania przez powódkę co sprowadzało się do dostawy zamówionej papy na budowy realizowane przez pozwaną. Należy wskazać, że powód był także producentem papy. Strona pozwana konstruowała swoją obronę na zarzutach wadliwości dostarczonej p...

...h zobowiązaniowych stron niniejszego postępowania prawo do odstąpienia od umowy zastrzeżone m. in. w § 6 pkt 10 połączone zostało z samym tylko opóźnieniem, co wskazuje, że bliższe pozostawało ono regulacji art. 635 k.c., odrywającej prawo odstąpienia od umowy od zwłoki jako kwalifikowanego zawinionego opóźnienia. Jednocześnie wskazać należy, że strony przedmiotowej umowy regulując kwestie odstąpienia nie wyłączyły stosowania w łączącym je stosunku obligacyjnym ustawowych postaci prawa odstąpienia od umowy, lecz tylko posze...

...łego oraz z przedłożonych przez powoda zdjęć i zdjęć zrobionych przez biegłego wynika, że zakres prac uzgodnionych i wykonanych był znacznie większy; - naruszenia prawa materialnego, a dokładniej art.634 kc, art.635 kc oraz art.494 kc poprzez ich niewłaściwe zastosowanie wynikające z pominięcia faktu, że powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy; - naruszenia prawa procesowego, a dokładniej art.233 kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów oraz art.3282 kpc poprzez brak odniesienia się w uzasad...

...rów miał następnie wykonać więźbę dachową należy przyjąć, że była to umowa o dzieło. Odstąpienie przez powoda od umowy było w pełni uzasadnione w okolicznościach faktycznych sprawy i znajduje oparcie w art. 635 kc. Zgodnie z jego treścią jeśli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła...

...zennego dla obszaru w rejonie ul. (...) w K. oraz udziału w czynnościach związanych z jego sporządzeniem doszło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, b) przyjęcie, że odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 kc. wyłącza zasadność naliczenia kary umownej również za opóźnienie wykonawcy, 2) naruszenie prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. art. 224 § 1 i art.328 § 2 kpc. 3) sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału przez przyjęcie, że żądanie zapłaty kar umowny...

...prawo do odstąpienia od umowy, bo pozwana nie spełniła świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania powoda, tj. nie zachodzi przesłanka opóźnienia się wykonawcy, o której mowa w art. 635 k.c., warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. Obowiązkiem powoda, tj. zamawiającego dzieło, było m.in. wykonanie prac budowlanych, które umożliwiały rozpoczęcie wykonania dzieła oraz wykonanie projektu zamówionej hali jednak powód nie wykonał powyższych powinności, uniemożliwiając pozwanej wyko...

...że kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy. Również rezu at działań zainteresowanego należy kwalifikować jako dzieło, a jego istnienie jako konstrukcyjny element umowy stron, pozwalający odróżnić ją od innych umów o świadczenie usług. Zainteresowany podjął zobowiązanie uzyskania rezu atu, wykonania oznaczoneg...

...złożone przez pozwaną w piśmie z dnia 19 września 2006 r. nie wywołało skutku w postaci odstąpienia od umowy, a w przypadku uznania oświadczenia za skuteczne - że zastosowanie znajdowałby art. 644 k.c., a nie art. 635 k.c.; - art. 47912 § 1 k.p.c. polegające na zaniechaniu pominięcia powołanych przez powoda twierdzeń i dowodów, pomimo braku wykazania, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe lub potrzeba ich powołania wynikła później. W oparciu o te podstawy pozwany wnosił o stwierdzenie, że zaskarżony wyrok jest niezgodny z...

...ieniu od umowy Nr (...) wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 128.800 zł w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Powód wskazał, iż podstawą tego odstąpienia była treść przepisów art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.. Wobec braku zapłaty ze strony wykonawcy, w dniu 20 września 2011 r. Miasto S. złożyło (...) żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej Nr (...) kwoty 64.400 zł. Pismem z dnia 11 października 2011 r. (...) wystąpił do powoda wykazania umocowania osoby podpisującej w imieniu Miasta S....

...sposobów sprzecznego z umową lub wadliwego wykonywania dzieła, niż jego nieterminowe wykonanie. Sąd doszedł do wniosku, że w przypadku przekroczenia terminu wykonania dzieła podstawą odstąpienia od umowy jest art. 635 kc, a nie art. 636 kc. W przypadku art. 635 kc odstąpienie od umowy nie jest uzależnione od wyznaczenia przyjmującemu zamówienie dodatkowego terminu do wykonania dzieła, a następnie od jego bezskutecznego upływu. W związku z powyższym, w ocenie Sądu za oświadczenie zamawiającego o odstąpieniu od umowy o dzieło nale...

...pewnienia powodowi możliwości korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i uzgodnionym celem zamówienia. Umowa łącząca strony zawierała zatem elementy umowy dostawy oraz umowy o dzieło. Zgodnie z art. 635 kc (powołanym w piśmie powoda z dnia 17.06.2009 r. o odstąpieniu od umowy), jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed...

...utek zawezwania do próby ugodowej i złożenia pozwu do Sądu przed upływem dwóch lat (27 lipca 2011 r.). Sąd Okręgowy stwierdził, że potencjalne uprawnienia powódki jako strony umowy o dzieło mogły wynikać z art. 635 k.c., 636 k.c. lub 637 k.c., a także można było je rozpatrywać przez pryzmat zasad ogólnych dotyczących zobowiązań (art. 471 k.c.). W sprawie można było rozważać również odpowiedzialność deliktową pozwanego w myśl art. 415 k.c. W opinii Sądu Okręgowego, powódka nie wykazała zaistnienia przesłanek określony...

...lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Zgodnie z art. 635 k.c., Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Także zgodnie z...