Baza orzeczeń sądowych

...999 23 758). Jedynie na marginesie zauważenia wymaga, że wadliwość wykonanego dzieła umożliwia realizowanie uprawnień wynikających z rękojmi (art. 637 k.c.) lub roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). – tak min. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2000 r., sygn. akt I CKN 3101 00, OSNC 2001 4 58, o ile nie przewidziano w umowie szczególnej odpowiedzialności z tego tytułu, np. obowiązku zapłaty kar umownych za nie usunięcie wad w terminie. Ze stanowiska pozwanej w żaden sposób nie wynikało, aby kt...

...ej nie powstaje, gdy dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Dłużnik może się więc uwolnić od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Niewątpliwie na powodowej Spółce spoczywał ciężar wykazania, iż opóźnienie w realizacji robót jest wynikiem okoliczności, za które powódka odpowiedzialności nie podnosi. Tym samym już...

...tarczające dla rozstrzygnięcia, zaś zarzut braku zdolności sądowej powoda okazał się bezzasadny. Sad zważył: Powód wywodził swoje roszczenie z wiążącej strony umowy najmu. Podstawę żądania pozwu stanowi art. 471 kc w zw. z art. 659 kc, w myśl którego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Wbrew zarzutom pozwanych powstający w wyniku zawarcia umowy najmu stosunek prawny nie stanowi og...

...jakość, a tym samym wartość wykonanych przez K. W. prac oraz, w przypadku ustalenia że prace wykonano wadliwie, wysokość poniesionej przez powódkę szkody. Podstawą żądania powódki - pozwanej wzajemnej był art. 471 kc, z którego wynika, że dłużnika obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Pozwany - powód wzajemny domagał się natomiast w...

...przepisach prawa pracy wyczerpująco uregulowana. W związku z tym, na podstawie art. 300 k.p., należy w tym zakresie stosować odpowiednio właściwe przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art.415 k.c. i n. lub art. 471 k.c. i n. W celu usunięcia stanu niekonstytucyjności nie jest zatem wymagana interwencja ustawodawcy, a jedynie zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej.” Zgodnie z tymi wskazaniami orzecznictwo sądowe sądów powszechnych dopuściło możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad odszkodowanie na podstawie a...

...iężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Regulacja ta oznacza, że do roszczenia z tytułu kary umownej, stosuje się przesłanki odpowiedzialności kontraktowej za szkodę wynikające z art. 471 k.c. tj. przesłanka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odpowiedzialność obowiązanego do zapłaty za stan prowadzący do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz adekwatny związek przyczynowy między tym stanem a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Zastosowanie do roszczenia z tytułu k...

...z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.) oraz zapłaty kwoty 600,00 zł z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotowej umowy przez pozwaną (art. 471 k.c.). Bezspornym między stronami procesu był fakt zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich dotyczącej najmu apartamentu nr H05 w obiekcie noclegowym (...) Bałtyk w P., stanowiącym własność pozwanej, na okres od 4 do 11 sierpnia 2013 r. oraz fakt, że na poczet ceny najmu powód uiścił na rzecz pozwanej zaliczk...

...yła przedstawiona do potrącenia. W świetle tak ustalonego stanu faktycznego Sąd pierwszej instancji uznał powództwo za niezasługujące na uwzględnienie. Sąd wskazał, że powództwo zostało oparte na przepisie art. 471 k.c., który wymaga między innymi udowodnienia faktu poniesienia szkody. Sąd wskazał, że jedno zdarzenie prawne może być źródłem szkody w różnych postaciach oraz innych roszczeń, takich jak wynikające z przepisów o rękojmi lub gwarancji. Te ostatnie zostały przez powoda wyczerpane w sprawie, w której domagał si...

...czas, gdy opóźnienie to byłoby wynikiem nienależytego wykonania przez spółkę z o.o. (...) z siedzibą w S. umowy. W grę zatem wchodziły ogólne reguły odpowiedzialności dłużnika kontraktowego , określone w art. 471 k.c. oraz art. 472 k.c. , zgodnie z którymi dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności , czyli za winę w postaci niedbalstwa. Nie ponosi tej odpowiedzialność jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych. Nie można zapominać , że...

...do odpowiedzialności za naruszenie klauzuli konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia - wobec braku odpowiedniego odesłania w art. 1012 § 1 do art. 1011 § 2 k.p. - mają zastosowanie unormowania Kodeksu cywilnego (art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Umowy o zakazie konkurencji z art. 1011 k.p. oraz art. 1012 k.p. mają swój aspekt podmiotowy, ograniczony do pracodawcy (byłego pracodawcy) i pracownika (byłego pracownika) oraz zasięg czasowy, pokrywający się z istnieniem stosunku pracy lub oznaczonym okresem po jego ustaniu. Mają też g...

.... Jeżeli bowiem którakolwiek ze stron nie wywiąże się z umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wyboru: może żądać wykonania umowy z wszelkimi tego konsekwencjami i odpowiedzialnością na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) albo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i obciążyć drugą stronę konsekwencjami wynikającymi z art. 394 § 1 k.c. Zadatek stanowi szczególną sankcję majątkową za niewykonanie umowy, której nie należy postrzegać jako odszkodowania, sprzeciwia się temu bowiem całkowity brak związku między...

...y uznał odpowiedzialność pozwanego za oczywistą. Powód bowiem, w ramach umowy ubezpieczenia, naprawił szkodę, za którą odpowiada ubezpieczony generalny wykonawca – I. wobec poszkodowanej Gminy L. na podstawie art. 471 w związku z art. 474 k.c. oraz, wobec poszkodowanych właścicieli i najemców lokali - na podstawie art. 415 k.c. W związku z tym, że sprawcą szkody jest pozwany podwykonawca, a generalnemu wykonawcy I. przysługuje wobec niego roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie to przeszło, jako regresowe, na powoda, który pokry...

...maja 2007 r., V CSK 30 07, OSNC 2008, 9 nr 6, poz. 66 i z dnia 17 marca 2010 r., II CSK 454 09, OSNC 2010, nr 10, poz. 142). Skarżąca ma natomiast rację podnosząc, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem art. 471 k.c. O prawidłowym zastosowaniu prawa materialnego można bowiem mówić dopiero wtedy, gdy ustalenia stanowiące podstawę wydania zaskarżonego wyroku pozwalają na ocenę tego zastosowania. Brak stosownych ustaleń uzasadnia natomiast zarzut naruszenia prawa materialnego przez jego niewłaściwe zastosowanie (zob. postanowien...

...t I CSK 44 11, LEX nr 1164717). W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż w realiach niniejszej sprawy podstawę prawną odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego jako ubezpieczyciela Szpitala stanowi przepis art. 471 k.c. w zw. z art. 474 i art. 822 k.c. przy zbiegu z odpowiedzialnością deliktową. Stosunek świadczenia zdrowotnego ma bowiem charakter zobowiązaniowy w związku z instytucją obligatoryjnego ubezpieczenia zdrowotnego, z którym wiąże się m. in. obowiązek świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca usług z zakresu...

...ecznie ubiegać się o zwrot poczynionych przez siebie nakładów na nieruchomości, ale właśnie przedmiotowe nakłady stanowią wysokość doznanej przez niego szkody. Jako podstawę prawną swego roszczenia wskazał art. 471 k.c. k. 1 – 4 W odpowiedzi na pozew pozwane Miasto P. wniosło o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwany przyznał, że w dniu 17 września 2008r. zawarł z powodem umowę najmu lokalu użytkowego przy ulicy (...) w P., który składał się powierzchni b...

...ępuje: Powództwo okazało się zasadne całości. Powód swoje roszczenie wywodził z zawartej z (...) umowy o ochronę obiektów powoda, w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez spółkę. Zgodnie z przepisem art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis art. 6 k.c. wskazuje, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na...

...więc wyjaśnienia, czy doszło do tego z przyczyn wskazywanych przez strony, które wzajemnie zarzucały sobie brak należytej współpracy zgodnie z art. 354 k.c. lub nienależyte wykonanie zobowiązania w rozumieniu art. 471 k.c. Niezależnie od powyższych okoliczności i rozważań, stanowiących podstawę że doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umów zawartych między stronami, ostatecznie trafna jest konkluzja przyjęta przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że bez względu na wszystkie wskazywane przez strony okoliczno...

...du stosunków prawnych, skoro relacja między wykonawcą a podwykonawcą to relacja między dłużnikiem a wierzycielem. Powołanie zatem na regułę wynikającą z art. 371 k.c. (w apelacji omyłkowo odniesiono się do art. 471 k.c.), z której wynika, że działania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić drugiemu, nie jest w pełni adekwatne. Nadto na sporządzenie powołanego dokumentu spojrzeć należy w kategoriach pewnego faktu. Jakkolwiek rozważane świadectwo to dokument o charakterze jedynie prywatnym, to jednak nie ma podstaw,...

...096, 04 zł. Sąd podkreślił, że nawet gdyby przyjąć, co było między stronami sporne, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasły, podstawę zasądzonego roszczenia może stanowić przepis art. 471 k.c. Wyrok powyższy nie został zasądzony przez Wspólnotę, aktualnie toczy się postępowanie apelacyjne, wywołane apelacją pozwanego w tamtej sprawie dewelopera. Tym samym, niezależnie od poglądu co do legitymacji Wspólnoty w sprawie o dochodzenie roszczeń związanych z wadami budynku, wyrok, który uprawomocni się w...

...oszczenie pozwanej o zapłatę kary umownej uzasadnione co do zasady (art. 483 kc). Pozwana wykazała fakt opóźnienia się wykonawcy i zastrzeżenie kary w umowie, zaś powód nie wykazał przesłanek ekskulpacyjnych (art. 471 kc). W ocenie Sądu zaszły natomiast przesłanki do miarkowania kary umownej, zgodnie z wnioskiem powoda. Stosownie do art. 484 § 2 kc miarkowanie przez sąd kary umownej jest możliwe jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowa jest rażąco wygórowana. Kara umowna za zwłokę naliczona prze...

...sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia lokalu i daty gotowości J. Z. do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu. Pozwana powołała się na zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego: art. 471 k.c. w zw. z art. 483 k.c. i art. 484 § 1 k.c. przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe ich zastosowanie, polegające na uznaniu, że kara umowna nie stanowi surogatu odszkodowania i że należna jest w innych okolicznościach niż te, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zarzuciła także naruszenie przepisów...

...enie skumulowanego czasu wolnego w wymiarze równym ilości niewykorzystanych godzin odpoczynku. W przypadku poniesienia przez pracownika szkody majątkowej z tego tytułu, może on dochodzić odszkodowania na podstawie art. 471 k.c., a w razie uszczerbku tylko niemajątkowego – na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. (wyroki Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2009 r.: III PK 21 09, LEX nr 560861 oraz III PK 22 09, LEX nr 578139). W razie nieudzielenia odpowiednich okresów odpoczynku pracownik może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadac...

...wiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podstawę prawną odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej jako pochodnej odpowiedzialności pełnomocnika procesowego stanowią zatem przepisy art. 471 k.c., art. 472 k.c. i art. 734 k.c. Przepis art. 471 kodeksu cywilnego przewiduje, iż dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania wywiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest zastępstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzi...

...ła jednak pracę powoda i fakt korzystania z prywatnego samochodu do celów związanych z pracą Spółdzielni. Zwrot kosztów dla powoda był więc zasadny nawet przy rozpatrzeniu roszczeń w oparciu o art. 415 kc czy art. 471 kc w zw. z art. 300 kp. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wynosił więc dla powoda łącznie 1014,90 zł (417,90 zł : 21) x 1=19,90 zł pomniejszenie o dni nieobecności = 398,00 zł za listopad 2011r; 417,90 zł za grudzień 2011r; (417,90 zł :21)x 11 pomniejszenia o dni nieobecności=218,90 z...

...ł, zostawił podwalinę dębową bo planował odebrać to razem z drewnem świerkowym (wyjaśnienia powoda - k. 63 v). N. było również powództwo w wersji zmienionej pismem z dnia 16 marca 2015 r. oparte na przepisie art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Okoliczności składające się na ustalony przez...

...niedopełnienie obowiązków kierownika budowy doszło do uszkodzenia budynku. Niezależnie więc czy podstawą odpowiedzialności będzie dyspozycja art. 415 kc czy też mająca w tym przypadku zastosowanie dyspozycja art. 471 kc o nienależytym wykonaniu zobowiązania powództwo jest w pełni uzasadnione. Zakres odpowiedzialności Pozwanego potwierdził również Jego ubezpieczyciel poprzez wypłatę na rzecz Powodów należnego odszkodowania o znacznej wysokości. Jak słusznie wskazał Sąd I instancji rozumowanie i doświadczenie życiowe Sądu zna...

...achowania podwyższonego miernika staranności, którą ocenia się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności. Sąd I Instancji konkludując wskazał, iż podstawę roszczenia powoda statuował zatem art. 471 k.c. i art. 361 § 2 k.c. w zw. z art. 835 k.c. W myśl art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z kolei a...

...z powyższym należy uznać, że z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie w wypadku, gdy osoba ubezpieczona ponosi zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową (art. 415 i n. k.c.), jak i kontraktową (art. 471 i n. k.c.). Rolnik może bowiem ponosić odpowiedzialność w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego, jak i niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania. Ponadto ubezpieczenie OC rolników obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi...

...e roszczenia z zawartych z pierwotnym wierzycielem (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Powództwo zostało oparte także na dyspozycji wynikającej z art. 471 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c. Zgodnie pierwszym z nich dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z drugim można z...

...pisał porozumienie z dnia 19 maja 2011r . Na marginesie odnotowania wymaga, że powód nie złożył oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli wobec pozwanej spółki (...). Przyjęcie jako podstawy art. 471 k.c. i nienależytego wykonania umowy, a w zasadzie umów, gdyż powód z każdym z pozwanych zawarł odrębną umowę również jest bezzasadne. Zawarta w dniu 6 maja 2011r umowa pośrednictwa ma charakter ramowy. W jej treści ogólnie wskazano tylko w §1, że zamawiający powierza pośrednikowi podjęcie czynności zmierzają...