Baza orzeczeń sądowych

...e dokonał ustaleń i oceny materiału dowodowego w zakresie żądania kwoty 10.938,87 zł z tytułu istnienia wad istotnych w zakupionym lokalu i nie dokonał oceny tego roszczenia w świetle art. 566 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. Nadto, Sąd odwoławczy podniósł, że Sąd I instancji nie rozpoznał żądania w zakresie odszkodowania z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej w świetle przesłanek wynikających z art. 477 § 1 k.c., w szczególności nie dokonał oceny adekwatnego związku przyczynowe...

...,82 złotych brutto i koszty wydłużenia okresu sprzętu pracy i ludzi o 32 dni z uwagi na wejście z robotami w okres zimowy w wysokości 146.690,17 złotych brutto. Podstawę prawną powództwa w tym zakresie stanowi art. 471 k.c. Zgodnie z dyspozycją art. 6 k.c. ciężar dowodu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności spoczywa na poszkodowanym, albowiem on wywodzi z tego faktu skutki prawne. W badanej sprawie – jak wskazano wyżej – jest bezsporne, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 k.c. w ramach powyższej u...

...mi powstał natomiast jako rezu at deliktu popełnionego przez pracowników pozwanego Banku wobec powodów (art. 415 k.c.). Odmienną kwestią jest natomiast odszkodowawcza odpowiedzialność dewelopera wobec powodów (art. 471 k.c.). W tej sytuacji za bezpodstawne należy uznać zarzut naruszenia art. 59 prawa bankowego i wspierającą go obszerną argumentację prawną, poświęconą konstrukcji i skutkom prawnym bankowego rachunku powierniczego w ujęciu tego przepisu. 12 4. Sądy meriti trafnie przyjęły, że wystąpiły wszystkie niezbędne przes...

...awczego wskazuje na to, że powodowie (wspólnicy spółki cywilnej) dochodzili od strony pozwanej (byłego najemcy nieruchomości budynkowych) odszkodowania i wywodzili to żądanie z umowy najmu (art. 659 k.c. w zw. z art. 471 k.c.). Powodowie (wynajmujący) ujmowali swój uszczerbek majątkowy w ten sposób, że powstał on po rozwiązaniu umowy najmu w wyniku wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających najemcę i obejmował różnicę między wysokością czynszu (jaki by wynajmujący uzyskali, gdyby trwał jeszcze...

...w związku z art. 65 k.c. poprzez niezastosowanie i przyjęcie, że protokoły z 17 lipca 2013 r. i kolejne podpisywane do dnia 4 września 2013 r. nie są stwierdzeniem odmowy odbioru robót wykonanych przez powoda, c) art. 471 k.c. i art. 472 k.c. przez ich niezastosowanie do ustalonego stanu faktycznego, co skutkowało wadliwym przyjęciem, że niewykonanie umowy w całości zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną należy uznać za wykonanie zobowiązania po stronie powoda, 2. naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie: a) art. 233 § 1...

...k.c. w brzmieniu przed zmianą przepisów dokonaną ustawą z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U poz. 827) na mocy art. 51. ustawy zmieniającej w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2000 r., sygn. akt I CKN 301 00). Wadliwe wykonanie robót budowlanych, może przyjąć również postać nienależytego wykonania zobowiązania. Jeżeli zatem wierzyciel poniósł na skutek takiego nienależytego wykonania zobowiązania szkodę, dłużnik obciążony jest obowiąz...

...wań. Obowiązek zwrotu przedmiotów wynikał z § 4 regulaminu włączonego do treści umowy (k. 76). Skoro zatem pozwany nie sprostał temu obowiązkowi, odpowiada on za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania (art. 471 k.c.). Pozwany nie przedstawił ani twierdzeń ani dowodów na to, że zaistniały stan rzeczy jest następstwem okoliczności, za które on nie odpowiada. Szkoda powoda jest równa wartości tych przedmiotów, które nie zostały mu wrócone. Powód domagał się odsetek od dnia wniesienia pozwu. Świadczenie odszkodowawcze wyni...

...roku, godził się na to i dopiero niedostarczenie mu umówionego towaru mogło doprowadzić do szkody po stronie pokrzywdzonego, co mogło ewentualnie stanowić podstawę odpowiedzialności kontraktowej oskarżonego na art. 471 k.c. • kontakt z oskarżonym po otrzymaniu zaliczki był utrudniony w sytuacji gdy okresie sierpień-wrzesień oskarżony i pokrzywdzony wymienili kilkadziesiąt wiadomości oraz rozmawiali telefonicznie; 2. obrazę przepisów postępowania, a mianowicie: • art. 5 § 2 k.p.k., poprzez rozstrzygnięcie niedających się usuną...

...ntnie domagała się zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o dzieło i nie podnosiła żadnych twierdzeń lub argumentów, które mogłyby uzasadniać inną podstawę odpowiedzialności, np. odszkodowawczą z art. 471 kc. ( treść protokołu rozprawy z dnia 2.03.2016 roku k. 435 v. i minuta 1:23:03). Jednocześnie, wobec twierdzeń pozwanego dotyczących odstąpienia od umowy z powodu zwłoki wykonawcy dzieła, należało dokonać oceny stanu faktycznego pod kątem art. 635 kc, który stanowi, że: „ jeżeli przyjmujący zamówienie opóźn...

..., który w przedmiotowej sprawie miał miejsce właśnie 30 czerwca 2015 r. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika zgodnie z art. 471 kc. Stosownie do treści tego przepisu oraz art. 472 kc także zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności V ACa 267 10 wyrok s.apel.2010-09-28 w Katowicach LEX nr 785490 ....

...iewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W świetle powyższego, co do zasady powódka była uprawniona do dochodzenia swych roszczeń na podstawie art. 415 k.c. i art. 444 oraz art. 445 k.c., jak również art. 471 k.c. i art. 627 k.c. i następnych. Powódka w szczególności dochodziła zapłaty kwoty 2.240,00 zł tytułem zwrotu wynagrodzenia za nienależycie wykonaną usługę medyczną, kwoty 845,00 zł tytułem odszkodowania w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z nienależycie wykonaną usługą, a także kwoty 15.000 zł t...

...z pracownika, jest zaświadczenie ZUS Rp-7. Należy więc podzielić pogląd, że jego niewydanie stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. (tak trafnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 2008r., III APa 67 07, Biuletyn SA w Katowicach 2009 nr 1, poz. 42). Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykona...

...zobowiązującej do sprzedaży. W rezu acie obowiązek zapłaty świadczenia w wysokości opłaty końcowej miał swoje umocowanie w treści umowy ramowej leasingu operacyjnego, jednocześnie jednak powód na podstawie art. 471 k.c. mógł skutecznie dochodzić naprawienia szkody odpowiadającej umówionej cenie sprzedaży (opłacie końcowej), jaką poniósł na skutek niewykonania przez pozwaną Spółkę umów zobowiązujących. Ten dwoisty charakter opłaty końcowej w szczególnych realiach niniejszego sporu dostrzegał także powód, który w wezw...

...umownemu zakazowi rozporządzenie prawem jest skuteczne, rozporządzenie zaś stanowi w tym przypadku niewykonanie zobowiązania i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą uprawnionego względem wierzyciela na podstawie art. 471 k.c. Ponadto przywołał podobne stanowisko zaprezentowane w wyroku z dnia 5 marca 1981 r. (II CR 39 81, OSNC 1981 12 239), w którym Sąd Najwyższy wskazał, że zbycie spółdzielczego prawa do lokalu typu własnościowego przez osobę, która zobowiązała się do jego niezbywania, jest prawnie skuteczne, może jednak uzasadn...

...a polecenia zmiany umowy przewozu, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 54 ust. 1 i 2. W zakresie nieunormowanym w ustawie Prawo przewozowe zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis ten wymaga udowodnienia przez wierzyciela...

...Z treści sprzeciwu od nakazu zapłaty wynika, że pozwany podnosząc zarzut nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda i składając w tym zakresie zarzut potrącenia oparł swoją wierzytelność na przepisie art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Tak więc biorąc pod uwagę treść prz...

...zważył, co następuje: Powodowie jako podstawę swojego roszczenia wskazują niewywiązanie się pozwanego z umowy dostawy paszy, gdyż dostarczył on paszę nieodpowiedniej jakości. Zastosowanie mają zatem przepisy art.471 kc w związku z art. 605 kc. Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny ( art. 605 kc). Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynik...

...nie. Na skutek bowiem błędów projektowych i wykonawczych budynek, a w tym również lokal sprzedaży powódce obarczony był wadami, których wystąpienie skutkowało powstaniem szkody po stronie A. P.. W myśl zatem art.471 kc, który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, deweloper winien naprawić szkodę wynikłą z nienależ...

...nie z przysługujących mu uprawnień, czyniąc to według własnego uznania, w granicach postanowień umowy. Takie postępowanie, w ocenie Sądu orzekającego, ani nie stanowiło nienależytego wykonania zobowiązania (art.471 k.c.), ani deliktu na szkodę powodów (art.415 k.c.) Sąd pierwszej instancji wskazał, że to powodowie nie dotrzymali postanowień umowy leasingu, bowiem wbrew jej zapisom oddali przedmiot umowy do naprawy do naprawy gotówkowej w innym warsztacie niż polecany przez pozwanego, bez jego zgody. Bez znaczenia w tej sytuacji, zdan...

...i podejmowane przez nią działania przyspieszające prace powodowały wygenerowanie kosztów po jej stronie, które zdaniem powódki stanowią jej szkodę, której naprawienia dochodzi w niniejszej sprawie na podstawie art. 471 k.c. zw. z zapisami umownymi (subklauzula 1.4), podkreślając, że każde z cząstkowych roszczeń oparte jest na podstawie wskazanej w kontrakcie tj. subklauzulach 20.1 w zw. z 2.1,4.12, 4.11, 19.4, 3.5. Jako podstawę faktyczną roszczeń powódka wskazywała przedłużenie czasu trwania umowy wskutek braku dostępu do placu b...

...na w reżim odpowiedzialności kontraktowej stanowiąc ryczałtowe odszkodowanie za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania. Nie powinna być zatem oderwana od przesłanek odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i nast. k.c.). Wskazany związek z odpowiedzialnością kontraktową skutkuje odpowiednim odwołaniem do zasad rozłożenia ciężaru dowodu (art. 6 k.c.). Na wierzycielu spoczywa zatem ciężar udowodnienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zawinienie dłużnika jest natomiast objęte domniemaniem wzruszal...

.... w postaci niedbalstwa czy lekceważenia obowiązków. Powyższa zaś okoliczność skutkuje uznaniem, iż pozwanej nie można również przypisać nienależytego wykonania zobowiązania, a tym samym winy kontraktowej (art. 471 k.c.). I to również w oparciu o treść art. 429 k.c. czynności powierzonych przez pozwanej dr A. N.. Sąd uznał tą osobę, za taką która „w zakresie swej działalności zawodowej trudniła się wszczepianiem implantów”. Sąd uwzględnił przy tym okoliczność, iż dokumentacja ta stanowi jedynie dokument prywatny, j...

...ię na szczególny reżim prawny zabezpieczający interes kupującego na wypadek wykrycia wadliwości rzeczy. Reżim ten jest niezależny zarówno od ogólnych przepisów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 471 i n. k.c.), jak i od przepisów dotyczących gwarancji jakości (art. 577 i n. k.c.) (vide: K. Haładyj, M. Tulibacka [w:] KC, red. Osajda 2015, wyd. 13, opubl. Legalis). W niniejszej sprawie zastosowanie znajdą postanowienia dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jednakże w brzmieniu obowiązującym w czasie zawierania...

...czym wygenerowane w ten sposób koszty naprawy stanowiły szkodę jaką poniosła powódka. Skoro powódka wywodziła swoje roszczenie z nienależytego wykonania umowy łączącej strony jest roszczenie oparte było na art. 471 k.c. Przesłankami odpowiedzialności wskazanej w art. 471 k.c. są: 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) szkoda oraz 3) związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonanie zobowiązania a szkodą. Sąd Rejonowy wskazał, iż rezu at, który miał osiągnąć pozwany w postaci montażu...

...ści. Podstawy dochodzonego roszczenia powódka upatrywała w treści zawartej z pozwanym umowy najmu z dnia 23 października 2008 r. a także na gruncie przepisów o odpowiedzialności kontraktowej oraz odszkodowawczej (art. 471 k.c. i art. 415 k.c.). Powódka dochodziła w niniejszej sprawie zapłaty kwoty 18.000,00 zł z tytułu czynszu najmu za miesiąc czerwiec 2012 r., kwoty 15.000,00 zł z tytułu niedopłaty za czynsz najmu w okresie od stycznia do maja 2012 r. oraz kwoty 9.301,80 zł z tytułu przywrócenia wynajętej nieruchomości do stanu pop...

...nania zobowiązania przez pozwanego poprzez niedochowanie należytej staranności przewidzianej dla umów tego typu i wykonania zobowiązania w sposób niezgodny z ustawą, naturą i zasadami współżycia społecznego (art.471 kc); - ewentualnie tytułem naprawienia szkody wynikłej z czynu nieuczciwej konkurencji w postaci błędnego oznaczenia usługi w postaci transakcji opcji walutowych, które prowadziło do zatajenia przed klientem ryzyka wiążącego się z korzystaniem z tej usługi (art. 415 kc w związku z art.3 i 10 ustawy o zwalczaniu nieucz...

...zenia wówczas mającego przymiot wymagalnego, świadczy również o tym, jak powód traktował i interpretował zapisy umowy przekazu. Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 647 k.c. w zw. z art. 629 k.c. i art. 471 k.c. oraz 481 k.c. orzekł, jak w pkt 1 wyroku, uwzględniając w całości powództwo. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu należne od pozwanej na rzecz powoda złożyły się opłata od pozwu, opłata od pełnomocnictwa , wynagrodzenie pełnomocnika w stawce podstawowej 7200zł ( § 6 p...

...się od A. P., z uwagi na fakt, że inwestycja spółdzielni była prowadzona bardzo długo. Dowód: przesłuchanie B. R. (k. 719v-721). Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Podstawą prawną roszczenia powódki jest art. 471 k.c. Powódka dochodzi od pozwanej naprawienia szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usługi zastępstwa prawnego świadczonej przez pozwaną w sprawie o zapłatę kwoty 280.235,82 zł, obejmującej rozliczenie wkładu budowlanego przeciwko K. W., zarejestrowanej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie najpi...

...dopuszczalna (art.509 k.c., 510 k.c.) Biorąc pod uwagę wyżej wskazane okoliczności, to że pozwany zobowiązał się spełnić świadczenie i je nie wykonał, powództwo w zakresie roszczenia głównego na podstawie art. 471 k.c. podlegało w całości uwzględnieniu. Sąd nie uznał natomiast żądania pozwu w zakresie odsetek ustawowych od dnia 25 październik 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2014 r. za zasadne. Podstawę żądania w zakresie odsetek stanowi art. 481 k.c. zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia p...

...łódź z silnikiem celem jej przetestowania zawarł umowę nienazwaną. Zaliczyć należy ją do umów rezu atu, który to rezu at polega na przeprowadzeniu testu sprawności łodzi wraz z silnikiem. Na mocy przepisu art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Aby powód mógł domagać się od pozwanego naprawienia szkody wynikłej...