Baza orzeczeń sądowych

...ciem nie zgodziły się obie strony. Powód zaskarżył go w zakresie zaskarżam w zakresie pkt II i IV, podnosząc, następujące zarzuty: 1. obrazę przepisów prawa materialnego: a) a to art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 658 k.c. w zw. z art. 647 k.c., poprzez ich błędne zastosowanie w niniejszej sprawie i przyjęcie, że umowa z dnia 20 sierpnia 2015 r. była dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności, a to z uwagi na brak przygotowania przez inwestora (powoda) projektu budowlanego dla remontu dachu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, co w...

...ściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stosownie bowiem do art. 658 k.c. przepisy niniejszego tytułu (przyp. tytułu XVI umowa o roboty budowlane) stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Rzeczona umowa stanowiła o wynagrodzeniu kosztorysowym ustalonym w oparciu o obmiar prac. Zgodnie z art. 629 k.c. (który ma zastosowanie w niniejszej sprawie) wynagrodzenie k...

...ściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przy czym zgodnie z art. 658 k.c. przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Z kolei stosownie do treści art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Na wstę...

...arachowaniu świadczenia na poczet określonego zobowiązania wiąże wierzyciela ( art. 451 § 1 k.c. ). Po szóste, do umowy o przeprowadzenie remontu budynku stosuje się odpowiednio przepisy o robotach budowalnych ( art. 658 k.c. ). Po siódme wreszcie, dopóki roboty nie zostaną ukończone inwestor może odstąpić od umowy płacąc umówione wynagrodzenie pomniejszone o to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził nie kończąc prac ( art. 644 w związku z art. 656 § 1 k.c. ). Innymi słowy, inwestor ma obowiązek zapłacić za wykonane roboty...

...omy wielomieszkaniowe, biurowce, inne obiekty budowlane, jak mosty, wiadukty, konstrukcje wysokościowe oraz większych obiektów budowlanych. Wartym jest również podkreślenie, iż w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 658 k.c. przewidujący odpowiednie stosowanie do umów o wykonanie remontu budynku lub budowli przepisów o roboty budowlane. Treść przywołanego przepisu jasno bowiem stanowi o większej skali prac remontowych niż tylko ograniczonych do jednego lokalu. Uznając zatem, że strony związane były ustną umowa o dzieło wskazać nal...

...stanowiła przedmiot umowy o roboty budowlane. Nie znajdowały do niej zastosowania normy wynikające z przepisów Prawa budowlanego. 22. Należy nadto podkreślić, że strony nie zawarły umowę o remont w rozumieniu art. 658 k.c. Z treści art. 658 k.c. wynika, że przepisy regulujące umowę o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Jeżeli przedmiotem umowy jest remont budynku czy budowli, bądź jego części, to zachowuje ona postać umowy nazwanej o roboty budowlane jeżeli jej przedmiot jest c...

...strony i czy możliwe jest określenie wynagrodzenia należnego powódce. W ocenie Sądu okoliczności sprawy przemawiają za przyjęciem, że strony łączyła umowa o remont budynku. W tym miejscu należy wskazać na art. 658 k.c., zgodnie z którym przepisy tytułu dotyczące umowy o roboty budowlane, stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. W myśl art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy t...

...nego do waluty CHF oraz zawiera wszelkie elementy przewidziane w przepisach prawa, - Bank nie miał możliwości dowolnego i jednostronnego decydowania o wysokości świadczenia Powódki, 3) art. 385 1 § 1 k.c. w zw. z art. 658 1 i 2 k.c., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie: iż postanowienia Umowy Kredytu mogą zostać uznane za abuzywne, podcza8 gdy sposób wypłaty i spłaty kredytu uzgodniony przez strony w Umowie Kredytu wyklucza taką kwalifikację, albowiem: - pozwany Bank zdecydowanie wyróżniał się na tle innych banków udzielaj...

...udowalne (k. 4) a pozwany to akceptował (k. 79). Z czasem jednak pozwany stanął na stanowisku, że była to umowa o dzieło (k. 244, 306, 995v), natomiast powód, że była to umowa o remont budynku, o której mowa w art. 658 k.c. (k. 278-279, 280). Sąd przychylił się do tego stanowiska powoda. Remontem budynku w rozumieniu art. 658 k.c. jest wykonanie w istniejącym budynku robót budowlanych, niestanowiących jego bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przy czym istnienie projektu nie jest wymaganym elementem remo...

...nowe stosunki prawne ( odrębne od umowy najmu) noszące cechy umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane, co uprawniało stronę pozwaną do odstąpienia od zawartych umów na podstawie przepisów art. 656 k.c. w zw. z art. 658 k.c. i w zw. z art. 644 k.c. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało stronie powodowej przekazane w terminie do zgłoszenia uwag do projektu prac remontowo-adaptacyjnych, co należało uznać za sprzeciw wobec planu prowadzenia prac remontowych, które w tych okolicznościach strona powodowa podjęła na własny koszt i...

...a pomiędzy stronami umowa polegająca na remoncie budynku w części dachowej – położenie nowego poszycia dachowego, odpowiadała kodeksowej definicji umowy o roboty budowlane zawartej w przepisach art. 647 w zw. z art. 658 k.c. Kwestie sporne pomiędzy stronami odnosiły się do zakresu robót, odpowiedzialności za wady, wymagalności wynagrodzenia, które w wyniku odesłania zawartego w przepisie art. 656 k.c. są uregulowane w przepisach umowy o dzieło. W pierwszym rzędzie należało odnieść się do kwestii zakresu umowy, czy umów, zawartyc...

...co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części. Powód dochodził roszczenia wynikającego z łączącej strony umowy o remont instalacji elektrycznej. Umowa znajdowała swoją podstawę w treści art. 658 kc, zgodnie z którym przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. W doktrynie utrwaliło się stanowisko, że na gruncie prawa cywilnego pojęcie remontu należy rozumieć szerzej i obejmuje ono także przebudowę i modernizację. Stosując odpowiednio art. 647 1 k.c. do...

...dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.). Do umowy stron zastosowanie znajdowały przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę o roboty budowlane (art. 647 i n. k.c. w zw. z art. 658 k.c.) ze zmianami wynikającymi z cytowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W umowie zawartej przez strony nie został jednak opisany w precyzyjny sposób zakres robót, a sam opis przedmiotu zamówienia był lakoniczny. Dokumentacja, stanowiąca załącznik do umowy, została opracowana jedynie w p...

...ego zakwalifikowania umów jako umów o roboty budowlane nie ma zasadniczego znaczenia wielkość objętego nimi przedsięwzięcia, lecz odpowiedź na pytanie, czy dotyczyły one remontu obiektu budowlanego w rozumieniu art. 658 k.c. Podstawowym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań Prawa budowlanego. Jeżeli przedmiotem umowy jest remont budynku czy budowli, bądź jego części, to zachowuje ona postać umowy nazwanej o roboty budowlane, jeżeli jej przedmiot jest cz...

...jektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Kryterium wielkości czy też zakresu prac wykonanych przez powoda nie pozwala na przyjęcie, iż zamiarem stron było zawarcie umowy o remont budynku lub budowli w rozumieniu art. 658 k.c. Umowy stron również nie można zakwalifikować jedynie jako umowa o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c. (do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zleceniu), albowiem bezspornie w sprawie w zakresie obowiązków powoda poza „usługą montażu” (...) , (...), rolet zewnętrznych oraz bramy garażo...

...„nie wypadało pytać i kontrolować Prokuratury”. Apelację od wyroku Sądu Rejonowego złożył pozwany, zaskarżając go… Apelujący zarzucił: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c. w zw. z art. 483 k.c. przez ich błędne zastosowanie i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kary umownej w kwocie 27.954,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu przez błędne ustalenie zwłoki pozwanej z wykonaniem prac remontowych na obiekcie powoda Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, z pominięciem faktu,...

...roszczenie dokumentami dołączonymi do pozwu, a pozwany nie przedstawił żadnych twierdzeń i zarzutów przeciwko twierdzeniom pozwu. Mając na względzie przytoczone okoliczności Sąd, na podstawie art. 647 w zw. z art. 658 kc, orzekł jak w punkcie I wyroku. Podstawę zasądzenia odsetek stanowiły przepisy art. 481 § 1 i 2 kc oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 893). Powodowi przysługiwało też roszczenie w zakresie zryczałtowanyc...

...ia 16 sierpnia 2021 roku powódka wezwała pozwanego do zmiany sposobu wykonania umowy, naprawienia usterek w terminie 7 dni pod rygorem odstąpienia od umowy albo powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej (art. 658 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c.). Pozwany potwierdził wadliwość robót, wyraził chęć ich poprawienia 15 września 2021 roku. Powódka nie wyraziła zgody na odległy termin i powierzyła wykonanie robót osobie trzeciej, na co pozwany wyraził zgodę. Prace te odbywały się od 27 września 2021 roku do 2 października 2021...

...wo uznaje kwalifikację robót częściowych w ramach umowy o roboty budowlane. W wyroku Sądu Najwyższego z 17 lipca 2008 r. ( II CSK 112 08) wskazano, że stosując odpowiednio art. 647 1 k.c. do normy wynikającej z art. 658 k.c. należy przyjąć, że do umów o wykonanie remontu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc dotyczących wykonania robót budowlanych, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć całego obiektu budowlanego, czy niektórych jego części, stosuje się przepisy tytułu XVI księgi trzeciej k.c. ( wyrok Sądu Najwyż...

...nane od początku procesu. W oparciu o przeprowadzone dowody Sąd ustalił istotne okoliczności sprawy fakt zawarcia między stronami umowy o roboty budowlane oraz sposób ich wykonania. Zgodnie z art. 647 k.c. w zw. z art. 658 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...oliczności co do remontu parteru i innych elementów budynku, twierdzi jedynie że remont piwnicy wykonywał na zlecenie pozwanego. Okoliczności tej nie można uznać za wykazanej z następujących przyczyn. Zgodnie z art. 658 kc do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane. Przepis art. 648 wymaga stwierdzenia umowy pismem. Powód od wielu lat zajmuje się wykonywaniem remontów budowlanych, ma więc pełną świadomość konsekwencji związanych z brakiem pisemnej umowy, a w sz...

...ia stron zawarte w dokumencie z 14 kwietnia 2017 r. w zakresie przedmiotów świadczeń odpowiadają naturze umowy o wykonanie remontu budynku, do jakiej mają odpowiednie zastosowanie przepisy umowy o roboty budowlane (art. 658 kc). Dopuszczalna treść umowy obligacyjnej wynika z art. 353 (1) kc, zawierającego zasadę ograniczającą skuteczność postanowień w przedmiocie ułożenia wewnętrznych relacji do stosunku o charakterze prawnym. Stosunkiem prawnym jest natomiast stosunek uregulowany przepisami kc (art. 1 kc). Na tej podstawie nauka prawa s...

...aściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przy czym zgodne z art. 658 k.c., przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Umowę zawartą pomiędzy (...) a Q., podobnie jak umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów a Q., uznać należy za umowy o roboty budowlane. Umowa podwykonawcza dotyczyła realizacji 2 i 3 etapu inwestyc...

...prac, jednakże wady zostały zgłoszone po wykonaniu większości robót. Bezspornym w niniejszej sprawie jest to, że strony zawarły umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych (w myśl art. 647 k.c.). Zgodnie z art. 658 k.c. przepisy o regulujące umowę o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z um...

...eżnościami ubocznymi (odsetkami) w drodze przelewu od pierwotnego wierzyciela (M. K.), któremu należała się zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane prace – należało upatrywać w treści art. 647 w zw. z art. 658 k.c. W żadnym razie nie można natomiast podzielić stanowiska pozwanego, że stosunek stron powinien być kwalifikowany jako umowa o dzieło. Umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), w odróżnieniu od umowy o dzieło (art. 627 k.c.), dotyczy przedsięwzięcia większych rozmiarów zindywidualizowanych właściwościach, zaró...

...ściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jednakże zgodnie z art. 658 k.c. przepisy niniejszego tytułu (tj. TYTUŁ XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE) stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. Wyjaśniając wysokość zasądzonej kwoty Sąd Rejonowy wskazał, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż powód w ramach prac nie objętych umową pisemną,...

...krycia dachowego z papy na takim podłożu jest niezgodne z technologią. Mimo tego, pozwany nie zgłosił zastrzeżeń w trybie art. 651 k.c. Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. i w zw. z art. 656 k.c. i art. 658 k.c., jeżeli roboty budowane – remontowe mają wadę, inwestor może złożyć oświadczenie o wynagrodzenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla inwestora wykona roboty ponowie prawidłowo albo wadę usunie. Powód pismem z dnia 27 styczni 2020r. (k. 30) dorę...

...jonowy zważył, co następuje. Powództwo – w zakresie zaskarżonym sprzeciwem od nakazu zapłaty – podlegało uwzględnieniu w części. Strony łączyła umowa mająca charakter umowy o wykonanie remontu budynku (art. 658 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i nast.). Powód zobowiązał się do wykonania określonych prac remontowych w obrębie tarasu widokowego budynku Telewizji (...) S.A., a pozwany zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie należne powodowi za roboty remontowe strony ustaliły na 21 000 zł. W okolicznościach sprawy po...

...d żądanie, wynikający z art. 321 § 1 k.p.c., Sąd uwzględnił zgłoszone przez nią żądanie w całości. Jako podstawa prawna rozstrzygnięcia wskazane zostały przepisy art. 471 § 1 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 658 k.c., a rozstrzygnięcia o kosztach procesu – art. 98 § 1 k.p.c. Powyższy wyrok został zaskarżony w całości apelacją przez pozwanego w oparciu o zarzuty: 1) naruszenia prawa materialnego: a) art. 118 k.c. przez nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia wskutek przyjęcia dziesięcioletniego zamiast trzyletniego...

.... 471 k.c.) została zastrzeżona jako ostateczna. Jeżeli jednak Sąd Okręgowy dojdzie do tego etapu oceny i uzna, że umowa z 12 kwietnia 2005 r. – po rozważeniu kwalifikacji prawnej tejże umowy także w świetle art. 658 k.c. – była umową o dzieło, to ocena zarzutu przedawnienia powinna także uwzględniać, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła (art. 646 ab initio k.c.). Przed ustaleniem dnia, w którym – zgodnie z treścią umowy– dzieło miało być oddane, powinn...