Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 885 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 885 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I AGa 180/20 30 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 30 listopada 2020, sygn. I AGa 180 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zostało wykonane w sposób należyty. Wina dłużnika, warunkująca jego odpowiedzialność, jest objęta domniemaniem prawnym. Dłużnik odpowiada za niezachowanie należytej staranności. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 484 § 2 k.c., wobec okoliczności, że urządzenie zostało naprawione i serwisowane na koszt pozwanego, a kara jest rażąco wygórowana w stosunku do wielkości wynagrodzenia pozwanego z tytułu umowy i okoliczności sprawy, Sąd uznał, że należy ją obniżyć do poziomu odpowiadającego kwocie, jaką powód musiał zapłacić...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII C 111/20 26 listopada 2020 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Anna Martyniec

Wyrok z 26 listopada 2020, sygn. VIII C 111 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...opera do wzniesienia budynku oraz do ustanowienia – po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 1 k.c., która to regulacja legła u podstaw żądania pozwu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, zaś żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu #VIII Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 774/19 20 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok z 20 listopada 2020, sygn. I ACa 774 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wykonania zobowiązania niezależnie od tego czy i w jakiej wysokości doznał szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wierzyciel nie musi udowodnić tej szkody żądając kary umownej (art. 484 § 1 k.c.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie wywołuje kontrowersji to, że co do zasady zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 wr...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 20/20 20 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 20 listopada 2020, sygn. I AGa 20 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ację powoda w pozostałym zakresie, zaś apelację pozwanej w całości. Zmiana zaskarżonego orzeczenia wynikała z odmiennej materialnoprawnej oceny zakresu, w jakim kara umowna powinna zostać obniżona na podstawie art. 484 § 2 k.c. Sąd drugiej instancji uznał bowiem, że pomimo jej zmiarkowania przez Sąd Okręgowy, w dalszym ciągu pozostaje ona rażąco wygórowana. Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. II CSK 386 18, wskutek rozpoznania skargi kasacyjnej pozwanej, uchylono powyższy wyrok Sądu Apelacy...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 106/19 19 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Lublinie

Wyrok z 19 listopada 2020, sygn. I AGa 106 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...niej części wynagrodzenia powoda Sąd Okręgowy uznał za bezskuteczne. Nie znalazł również podstaw do miarkowania kary umownej żądanej przez powoda. Wskazał, że „rażące wygórowanie” jako przewidziana w art. 484 § 2 KC okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegane jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej, kryterium tym może być także relacja wysokości kary do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogól...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 756/20 16 listopada 2020 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Mariusz Zawicki

Wyrok z 16 listopada 2020, sygn. XI GC 756 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna w razie niewykonania zobowiązania należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej kwoty (art. 484 § 1 zdanie pierwsze k.c.). Przesłankami żądania kary umownej są: istnienie skutecznego postanowienia umownego kreującego obowiązek świadczenia kary oraz spełnienie przesłanek odpowiedzialności kontraktowej tj. że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 235/19 10 listopada 2020 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Robert Bełczącki

Uzasadnienie z 10 listopada 2020, sygn. I C 235 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi w art. 57 ust. 1 Prawa energetycznego tylko wtedy, gdy taka energia została rzeczywiście pobrana. Niedopuszczalne jest natomiast odpowiednie stosowanie art. 484 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, co oznaczałoby, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zwolnione z obowiązku dowodzenia szkody i jej wysokości. Pozostawałoby to w sprzeczności z wykładn...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I AGa 171/19 6 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Czepiel

Wyrok z 6 listopada 2020, sygn. I AGa 171 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...omości specjalnych w zakresie jakości kruszywa dostarczonego przez powódkę jak również interpretacji badań tegoż kruszywa przeprowadzonych przez pozwanego i (...) sp. z o.o., 4) naruszenie prawa materialnego tj. art. 484 § 1 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, iż w przedmiotowym stanie faktycznym istniały przesłanki do naliczenia kary umownej podczas gdy ze stanu faktycznego sprawy niniejszej wynika, że strona powodowa nie poniosła żadnej szkody w związku z działaniem pozwanej, a zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 76/19 5 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Lublinie Bogdan Radomski

Wyrok z 5 listopada 2020, sygn. I AGa 76 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...enia kary umownej jako odsetek wynagrodzenia należnego wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy jeżeli w umowie brak jest limitów kwotowych tak obliczonej kary ; 2) naruszenie prawa materialnego tj. art. 484 § 2 k.c. przez niewłaściwą wykładnię zmierzającą do przyjęcia, że pozwany wzywając powoda do usunięcia wad dających się usunąć winien był ograniczyć kwotę kar umownych poprzez skorzystanie z § 10 ust 3 umowy będącej podstawą wykonania robót podczas gdy to postanowienie znajdowało zastosowanie tylko do wad...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 89/19 4 listopada 2020 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Bazelan

Wyrok z 4 listopada 2020, sygn. I AGa 89 19

Teza a. Uzasadnienia rozstrzygnięć zapadłych w innych sprawach nie są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 244 k.p.c., ani dokumentami prywatnymi normowanymi w art. 245 k.p.c., lecz stanowią inne środki dowodowe z art. 309 k.p.c., podlegające swobodnej ocenie w trybie art. 233 § 1 k.p.c. w kontekście wszystkich dowodów przeprowad...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nej podstawy dochodzenia od pozwanego kosztów zakupów zastępczych w wysokości 85229,41 zł oraz niezasadne przyjęcie, że powód miał w ogóle obowiązek wzywania pozwanego do wskazania producenta zastępczego; c. art. 484 § 2 k.c. poprzez błędne zastosowanie i zmiarkowanie kary umownej do jej ¼ części, zamiast maksymalnie do ½ części (10% wartości umowy); d. art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 499 k.c. poprzez niezastosowanie i błędne przyjęcie, że roszczenie o zasądzenie wierzytelności 33239,35 zł z tytułu zakupów zastępczyc...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 91/19 29 października 2020 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 29 października 2020, sygn. I AGa 91 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...r. z przyczyn leżących po stronie powoda. Z daleko idącej ostrożności procesowej, na wypadek uznania roszczenia powoda o zapłatę kary umownej za uzasadnione, pozwany wniósł o miarkowanie kary umownej, zgodnie z art. 484 § 2 k.c. Jednocześnie pozwany złożył pozew wzajemny, domagając się zapłaty kwoty 598.021,11 zł z ustawowymi odsetkami od 5 sierpnia 2014 r. wraz z kosztami procesu według norm przepisanych. Na kwotę tę składają się: suma 298.021,11 zł z tytułu zwrotu zapłaconego powodowi zabezpieczenia należytego wykonania umow...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 68/19 29 października 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Baran

Wyrok z 29 października 2020, sygn. I AGa 68 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...go z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt I CSK 270 07). W literaturze i orzecznictwie przyjmuje się, że katalog kryteriów pozwalających na zmniejszenie kary umownej nie jest zamknięty (Wiśniewski T., Komentarz do art. 484 k.c. [w:] Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, wyd. II, WKP 2018). Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, co można rozumieć jako wykonanie zobowiązania w stopniu przekraczającym jego połowę bądź na...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 322/18 27 października 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aleksandra Kempczyńska

Wyrok z 27 października 2020, sygn. V ACa 322 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...u wykazywania tego, o ile wzrosły jego koszty funkcjonowania w związku z zatrudnieniem tych osób. Jeśli chodzi natomiast o zarzut zawyżenia kary umownej, to Sąd I - ej instancji uznał go za uzasadniony w świetle art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którym dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy zobowiązanie zostało w całości lub w części w znacznej części wykonane lub gdy kara jest rażąco wygórowana. Pierwsza przesłanka, czyli wykonania zobowiązania w całości lub w części w niniejszej sprawie nie ma zastosowania, dlateg...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2174/20 25 października 2020 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Zarządzenie z 25 października 2020, sygn. I C 2174 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. R. legis wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji kary umownej było określenie z góry wysokości odszkodowania w...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I AGa 95/20 23 października 2020 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 23 października 2020, sygn. I AGa 95 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...leconych jej prac wynikało z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie Sąd uznał, że w okolicznościach niniejszej sprawy wystąpiły przesłanki do zmiarkowania kar umownych na podstawie art. 484 § 2 k.c. Uwzględniając fakt, że powódka wykonała pracę w całości oraz to, że należne jej wynagrodzenie w kwocie 140.097zł brutto zostało w całości skompensowane przez naliczone przez pozwanego kary w łącznej wysokości 338.334,96 zł, Sąd zmiarkował te kary do kwoty 74.951,68 zł, tj. do 22,15 % całej kwoty. D...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII C 68/19 20 października 2020 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Bartłomiej Koelner

Wyrok z 20 października 2020, sygn. VIII C 68 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...opera do wzniesienia budynku oraz do ustanowienia – po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 1 k.c., która to regulacja legła u podstaw żądania pozwu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, zaś żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu #VIII Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI GC 1134/19 15 października 2020 Sąd Rejonowy w Rybniku Asesor Barbara Golec

Wyrok z 15 października 2020, sygn. VI GC 1134 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...adczenie usług oznacza realizację świadczeń niepieniężnych, za które przysługuje świadczenie pieniężne (cena, opłata, czynsz, wynagrodzenie). Tak więc opóźnienie z zapłatą kary umownej, o której mowa w art. 484 k.c. jako świadczenie pieniężne nie rodzi skutków wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pozwanemu w tej sytuacji przysługiwały zatem wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie, uregulowane w art. 481 § 1 i 2 k.c. O kosztach procesu w zakresie powództwa wzajemnego rozstrzygnięto w oparci...
#Sąd Rejonowy w Rybniku #VI Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 423/20 14 października 2020 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Bartosz Łopalewski

Wyrok z 14 października 2020, sygn. V GC 423 20

Teza Powstanie i wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej nie rozstrzyga ostatecznie o tym, w jakim zakresie wierzyciel uzyska ochronę sądową. Jest to bowiem zagadnienie zaskarżalności wierzytelności (nie zaś istnienia i wymagalności)

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ie (k. 30), uzyskało walor wymagalności. II. Fakt, iż ex post strona pozwana uznała zastrzeżenie kary umownej za „krzywdzące” czy „niezasadne” (k. 101), nie odbierało umowie skuteczności prawnej. W myśl art. 484 § 1 k.c. roszczenie o zapłatę kary umownej powstaje niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł jakąkolwiek szkodę (podobnie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03). III. Powstanie i wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej nie rozstrzyga ostatecznie o tym, w jakim zakresie wierzyci...
#Sąd Rejonowy w Nowym Sączu #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 2174/20 12 października 2020 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Asesor Łukasz Baranowski

Wyrok z 12 października 2020, sygn. I C 2174 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. R. legis wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji kary umownej było określenie z góry wysokości odszkodowania w...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII C 1490/19 8 października 2020 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Wyrok z 8 października 2020, sygn. VIII C 1490 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wyższy dostrzegając istniejące wcześniej rozbieżności w zakresie tego, czy powstanie po stronie wierzyciela szkody stanowi przesłankę roszczenia o zapłatę kary umownej, wyjaśnił, że przepisy art. 483 k.c. i art. 484 k.c. winny być rozumiane wedle wykładni funkcjonalnej, przy założeniu konstrukcyjnej ciągłości odszkodowania umownego i kary umownej. Skoro roszczenie wierzyciela o zapłatę kary umownej o określonej przez strony wysokości przysługuje wierzycielowi "bez względu na wysokość poniesionej szkody" (art. 484 k.c.) to w fo...
#Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi #VIII Wydział Cywliny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 71/19 7 października 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mikołaj Tomaszewski

Wyrok z 7 października 2020, sygn. I AGa 71 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ło jednak zostać uwzględnione z uwagi na to, że pozwany wniósł o miarkowanie kary umownej; w jego ocenie zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, a nadto kara umowna jest rażąco wygórowana. Zgodnie z art. 484 § 2 k.c. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Co do kwestii wykonania umowy w znacznej części to istnieją w tym zakresie wątpliwości, bowiem prezes zarządu powoda wskazał w swych...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 466/18 7 października 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Regina Kurek

Wyrok z 7 października 2020, sygn. I AGa 466 18

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...e z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dalej art. 484 § 1 k.c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 149/20 6 października 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 6 października 2020, sygn. I AGa 149 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...3. za wypłatę wynagrodzenia powodowi za roboty budowlane, wykonywane w ramach podwykonawstwa, na tej podstawie, że w ocenie Sądu, nie doszło do zawarcia w formie pisemnej umowy pomiędzy powodem a pozwanym ad.2, b) art. 484 kc w związku z art.498 kc. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że pozwany ad.2 nie mógł potrącić powodowi z wynagrodzenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, ponieważ zgodnie z umową kary należą się za zwłokę, a powodowi można przypisać tylko opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, gdyż w...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 219/19 30 września 2020 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Zbigniew Merchel

Wyrok z 30 września 2020, sygn. I AGa 219 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...§ 13 ust. 4 i 4 a Umowy w zakresie w jakim kara umowna została zastrzeżona w przypadku rozwiązania Umowy z powodu niespełnienia świadczeń pieniężnych, o których mowa pkt 2 i 3 zarzutów niniejszej apelacji; 3. art. 484 § 2 kc - poprzez jego błędną interpretacje i niezasadne uznanie, że kwota 186 004,66 stanowiąca równowartość 9 krotności miesięcznego czynszu i równocześnie przekraczająca 4 krotność wartości szkody poniesionej w wyniku nie wpłacenia zabezpieczenia - nie jest karą rażąco wygórowaną i tym samym, iż kara ta...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V GC 492/19 24 września 2020 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Anna Dobosz

Wyrok z 24 września 2020, sygn. V GC 492 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...483 § 1 kc natomiast, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z art. 484 § 1 kc wynika, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej po...
#Sąd Rejonowy w Nowym Sączu #V Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 309/20 23 września 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 23 września 2020, sygn. I ACa 309 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wego z dnia 18.01.2018r. Pozwana zarzuciła także naruszenie prawa materialnego , tj. art.118kc poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie że roszczenie powódki nie uległo przedawnieniu, art. 498 par.1 i 2 kc w zw. z art. 484 par.1 kc i 471kc poprzez ich niezastosowanie, a także naruszenie par.12 pkt.1-4 oraz par.18 pkt 7 i 8a łączących strony umów. W związku z powyższymi zarzutami , apelująca wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości oraz obciążenie powódki kosztami procesu za obie instancje, ewen...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 670/19 14 września 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sędziagrażyna Kramarska

Wyrok z 14 września 2020, sygn. VI ACa 670 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ólnym. Zwrócić należy uwagę, iż przy podobnych zastrzeżeniach umownych, mających na celu wzmacnianie wykonania zobowiązań umownych, jakimi jest kara umowna prawodawca przewidział możliwość jej miarkowania (art. 484 § 2 k. c.), co w realiach sprawy niniejszej byłoby w istocie wykluczone. Najistotniejszą różnicą jest jednak to, iż w przypadku trybu z art. 598 15 k. p. c. zarówno o zakresie kontaktów, jak i sankcji decyduje Sąd Opiekuńczy, nie zaś sami rodzice, a tryb ten dodatkowo eliminuje ewentualny konflikt pomiędzy porozumien...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 111/19 11 września 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie Robert Jurga

Wyrok z 11 września 2020, sygn. I AGa 111 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...y nie nakładał na pozwaną obowiązku zapłaty powodowi równowartości VAT z tego tytułu. Niewątpliwie natomiast karę umowną w przywołanej wysokości, uznać należałoby zdaniem Sądu za nadmierną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. ze skutkiem w postaci jej miarkowania. Oto bowiem czynność protokołu odbioru końcowego została przez pozwaną dopełniona (z zastrzeżeniami pozwanego) nie później niż 31 sierpnia 2016 r., co stwierdził sam powód w fakturze (...) i na rozprawie 13 czerwca 2018 r., po wtóre zaś, wynagrodzenie należne powodow...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII GC 1110/20 9 września 2020 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Agnieszka Marczewska-Bałdyga

Wyrok z 9 września 2020, sygn. VIII GC 1110 20

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85 08, LEX nr 457785...
#Sąd Rejonowy w Bydgoszczy #VIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV GC 2617/19 4 września 2020 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Uzasadnienie z 4 września 2020, sygn. IV GC 2617 19

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...§1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli jednak zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo do...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu #IV Wydział Gospodarczy #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie