Baza orzeczeń sądowych

...ia zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Stosownie do treści art. 484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły....

...rawnień wierzyciela wynikających z ogólnych reguł Kodeksu cywilnego wskutek tego, że wierzyciel może jej dochodzić bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 zd. 1 k.c.). Zgodnie z treścią przepisu art. 484 § 2 k.c., jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Wykonanie zobowiązania w znacznej części występuje wtedy, jeśli mimo uchybień dłużnika dochodzi do zaspokojenia w istotnym zakresie...

...art. 482 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wedle art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły...

...taci nagwintowania szpilek, umożliwiającego prace montażowe, jak również nieuwzględnienie siedmiodniowego terminu umownego na dostawę towaru na plac budowy, wpisanego w harmonogram prac; 2) prawa materialnego: a) art. 484 k.c. przez uznanie, że pozwanej przysługuje kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiązania, mimo że protokół końcowego odbioru wskazuje na 16 dni opóźnienia usprawiedliwionego robotami dodatkowymi, b) art. 647 k.c. przez pominięcie, że pozwana nie przekazała mu terenu budowy, mimo że było to jej obowiązkiem, ja...

...zana byłaby od niewykonania zobowiązania pieniężnego przez pozwanego. Już tylko ta okoliczność uzasadnia uznanie tego postanowienia umownego za nieważne z mocy prawa. Nadto kara umowna służyć ma, stosownie do art. 484§1kc, wyrównaniu ewentualnej szkody poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Tymczasem powód dąży do uzyskania kosztem pozwanego wszelkich świadczeń wynikających z umowy za cały okres, w jakim umowa miała wiązać strony, mimo tego, że w przypadku rozwiązania umowy powód nie byłb...

...ęść argumentacji pozwanej, w której wywodzi ona, że podstawą formułowania roszczenia z tytułu kary umownej jest wykazanie powstania szkody po stronie wierzyciela, czemu powodowa spółka nie sprostała. Zgodnie z art. 484 k.c. kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zgodnie z uchwałą sędziów Sądu Najwyższego posiadającą moc zasady prawnej (sygn. akt III CZP 61 03), wierzycielowi należy się kara umowna, nawet w razie wykazania, że nie poniósł on w ogóle szkody. Wysokość szk...

.... pozwany zaskarżył przedmiotowy wyrok w całości, zarzucając naruszenie art. 10 ustawy prawo wekslowe, art. 233 § 1 k.p.c., art. 58 § 1 i 3 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 353 1 k.c., art. 471 k.c., art. 472 k.c., art. 484 § 1 k.c., art. 709 15 k.c., art. 5 k.c., wnosząc o jego zmianę i oddalenie powództwa i uwzględnienie wniosku restytucyjnego, a także o rozstrzygnięcia o kosztach procesu za I i II instancję. W odpowiedzi na apelację z 10 listopada 2021 r. powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów procesu za II instancj...

...1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 484 k.c. stanowią z kolei, że: §1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że str...

...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2008 r., sygn. V CSK...

...rte, kara umowna, której poświęcony jest art. 483 § 1 k.c. stanowi zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego. W konsekwencji odpowiedzialność za zapłatę kary umownej, pomijając art. 484 § 1 k.c., kształtuje się identycznie jak w przypadku typowego odszkodowania. Przyjmuje się przy tym powszechnie, że wierzyciel zwolniony jest z konieczności dowodzenia szkody, ponieważ jej wystąpienie nawet w minimalnym zakresie aktualizuje odpowiedzialność dłużnika. Szkoda, w symbolicznej wysokości występuje natomi...

...skutecznego potrącenia; art. 471 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie poprzez uznanie, że do opóźnienia doszło na skutek okoliczności, za które powódka ponosi odpowiedzialność; art. 484 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przez niezmiarkowanie kary umownej, podczas gdy zobowiązanie było wykonane w znacznej części a kara rażąco wygórowana. Podnosząc powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądze...

...dnie, powód wskazał, że jeśli Sąd uzna, że nie zachodzą przesłanki do zasądzenia od pozwanego ww. kwot tytułem nienależnie pobranych kar umownych, powód wniósł o dokonanie miarkowania kar umownych w trybie art. 484 § 2 k.c. i zasądzenie kwoty 21.951,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu pobranych przez pozwanego kar umownych w rażąco wygórowanej kwocie, w związku z zawartą przez strony w dniu 12 sierpnia 2016 r. umową. Poza tym, jeśli Sąd uzna,...

...kręgowy zasądził na podstawie art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. od pozwanych R. K. i B. K. solidarnie na rzecz powoda kwotę 88840,58 zł. Podstawą rozstrzygnięcia o odsetkach ustawowych za opóźnienie był art. 484 § 1 i 2 k.c., przy czym złożone do akt dokumenty wykazywały, iż przed wniesieniem pozwu pozwani byli wzywani do zapłaty przez powoda. Dalej idące żądanie podlegało oddaleniu, jako nieuzasadnione, o czym rozstrzygnięto w punkcie drugim sentencji wyroku. Sąd I - ej instancji zaznaczył, że nieuzasadnione było żądani...

...o powód wykazał, że nie dopuścił się zwłoki, nie było podstaw do obciążania go odpowiedzialnością z tego tytułu, w postaci naliczenia kar umownych na podstawie § 12 ust. 1. 1. umowy o roboty budowlane oraz art. 484 § 1 kc. Złożone zatem powodowi oświadczenie o potrąceniu nie mogło wywołać oczekiwanych przez pozwanego skutków materialnoprawnych w postaci umorzenia wzajemnej, niespornej wierzytelności powoda z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace. Z tych przyczyn na podstawie art. 385 kpc oraz powołanych wyżej przepisów prawa...

...jną. Ustawodawca nie sprecyzował kryteriów istotnych dla oceny, kiedy kara umowna może być uznana za rażąco wygórowaną, ich katalog pozostaje zatem otwarty. Z przepisów regulujących karę umowną ( art. 483 i art. 484 k.c.) wynika, że stanowi ona z góry określony surogat odszkodowania należnego wierzycielowi od dłużnika z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, pełni więc przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury w wypadku miarkowania kary umownej...

...leżytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kary umownej ( art. 483 § 1 k.c. ); w takim wypadku wierzyciel jest zwolniony z konieczności wykazywania, że szkodę poniósł ( art. 484 § 1 zd. 1 k.c. ). II. Z teoretycznego punktu widzenia powód był uprawniony do żądania dochodzonej kwoty, ponieważ dokonując zapłaty zastrzegł zwrot świadczenia. Powództwo było uzasadnione w zakresie 500zł, ponieważ w tej części wierzytelność pozwanego nie powstała. Z niczego nie wynikało bowiem, że powód mia...

...ione. Należy zważyć, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Karę oznaczyć można więc poprzez podanie konkretnej kwoty (jak w rozpoznawanej sprawie), ale również w jakimś ułamku lub procencie w odniesieniu do wartości świadczenia głównego. Ilekroć w umowie zastrzegana jest kara umowna, strony powinny precyzyjnie wskazać tytuł do jej naliczenia, wskazując przy ty...

...tto z tytułu odstąpienia od umowy było co do zasady i co do wysokości zgodne z treścią łączącej strony umowy. Sąd Okręgowy w dalszej kolejności wskazał na art. 484 § 1 i 2 k.c. Miał na uwadze, że przepis art. 484 § 2 k.c. statuuje wyjątek od zasady pacta sunt servanda, regulacji określonej w przepisach art. 353 1 i art. 354 § 1 k.c., w związku z czym nie może być interpretowany rozszerzająco. Stosując instytucję miarkowania, sąd powinien mieć na względzie podstawowe funkcje kary umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykona...

...nika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody ( m.in. uchwała Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03, Legalis). Pozwany nie wnosił przy tym o miarkowanie kary ( art.484§2 k.c.). Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd Okręgowy , na podstawie art. 386§1 k.p.c. w zw. z art.483§1 k.c., zmienił zaskarżony wyrok uwzględniając jako zasadne powództwo i zasądził kwotę 16 500 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty ( art. 481 k.c.)- punkt I...

...483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak wynika z art. 484 § 1 zdanie pierwsze k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Kara umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W judykaturze...

...ch do akt sprawy. Ponieważ żądnie zasądzenia kary umownej okazało się nieuzasadnione Sąd Okręgowy odstąpił od oceny kwestii jej miarkowania i postawionego w związku z tym zarzutu naruszenia prawa materialnego art. 484 § 2 k.c. Z tych samych przyczyn Sąd Okręgowy uchylił się od oceny zarzutów apelacyjnych związanych z obroną pozwanego zarzutem potrącenia. Wydaje się jednak, że w tym przypadku Sąd Rejonowy prawidłowo dostrzegł braki w zakresie inicjatywy dowodowej pozwanego na okoliczność wysokości kwot których pozwany mógłby...

...ślonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.) Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 6 listopada 2003r. III CZP 61 03 (OSNC 2004, nr 5, poz.69), stanowiącej zasadę prawną, zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że...

...wierzycielu obowiązków dowodowych w przypadku odpowiedzialności kontraktowej na zasadach ogólnych, zastrzeżenie kary umownej z art. 483 § 1 k.c. określa się często jako zryczałtowane odszkodowanie (z uwagi na art. 484 § 1 k.c.). W takim bowiem przypadku strony w umowie same ustalają, że jeżeli dojdzie do określonego w umowie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, to dłużnik poniesie odpowiedzialność w zryczałtowanej – z góry określonej – kwocie. Tym samym w przypadku dochodzenia roszczeń odsz...

...dku powyższy zapis ustawowy dotyczący kary umownej za niewykonane zobowiązania niepieniężnego (a takie było zobowiązanie pozwanego) – znajduje oparcie w powołanych wcześniej przepisach art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. Analiza treści umowy łączącej strony prowadzi dodatkowo do wniosku, iż jej postanowienia nie kształtowały praw i obowiązków pozwanego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i nie naruszały rażąco jego interesów. Po pierwsze bowiem, jak już wskazano, opisane wyżej zapisy umowne, mające najistotniejsze z...

...ne w art. 7 ust.2 rozporządzenia (WE) nr 261 2004 (znajdującego zastosowanie również do opóźnienia zgodnie z wyrokiem (...) C-402 07) i dotyczą opóźnienia lotu poniżej 4 godzin. Nie znajduje zatem zastosowania art. 484 § 2 k.c. Jego stosowanie prowadziłoby do podważenia jednolitego charakteru prawa unijnego – wskazać bowiem należy, że istotą prawa unijnego jest jego jednolite stosowanie we wszystkich państwach członkowskich, co byłoby niemożliwe, gdyby instytucje z niego wynikające (takie jak zryczałtowane odszkodowanie z art. 7...

...zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85 08, LEX nr 457785...

...jmując nim winę umyślną nieumyślną i przypadek; w drugim przesądza, że w razie uszkodzenia samochodu kara umowna wynosi 1.000zł. 5. W rezu acie Sąd na podstawie art. 471 w związku z art. 483 § 1 i art. § 2 484 k.c. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 1.000zł i oddalił powództwo w pozostałej części. 6. Sąd zasądził od pozwanego odsetki zgodnie z żądaniem, ponieważ pozwany go nie kwestionował. 7. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w związku z art. 100 zd. 2 k.p.c., przyjmując, że pozwany uległ w znikome...

...art. 483 k.c. stanowi odszkodowanie umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje na zasadzie winy. Od odszkodowania sensu stricto kara umowna różni się tylko tym, że należy się bez względu na wysokość szkody (art. 484 § 1 k.c.), jeżeli chodzi natomiast o podstawy odpowiedzialności, ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zasad odrębnych. Zobowiązany do zapłaty kary umownej może więc bronić się zarzutem - podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiąz...

...przepisowi powód, pomimo zgłoszenia mu gotowości robót budowlanych i gotowości do ich odbioru do tego odbioru nie przystąpił unikając powstania formalnego protokołu z takich czynności odbiorowych, - naruszenie art. 484§1 k.c. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie, tj. zasądzenie kary umownej pomimo braku nienależytego wykonania umowy przez pozwanego. Wobec powyższych zarzutów pozwany - (...) z siedzibą w P. wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w tej części oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz...

..., co było uzasadnione z racji kłopotów związanych z prawidłową eksploatacją złoża; powódka zgodnie z umową ponosi odpowiedzialność w przypadku kłopotów związanych z prawidłową eksploatacją złoża; 5) art. 484 §2 k.c. w związku z §13 ust. 3 umowy dzierżawy - poprzez jego niezastosowanie i nieuwzględnienie zarzutu pozwanych o miarkowanie wysokości kary umownej żądanej w kwocie 215.084,44 zł (z podatkiem VAT, który w nocie nie jest wyszczególniany i nie jest odprowadzany) w sytuacji gdy: a) zobowiązanie zostało w znacznej cz...