Baza orzeczeń sądowych

...dopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Dodatkowo, zgodnie z treścią art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...

...nego mu wynagrodzenia. Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynikało też, aby pozwana w jakikolwiek sposób wzywała powoda do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczyła mu w tym celu odpowiedni termin. Przepis art. 636 § 1 k.c. tylko bowiem w takim przypadku pozwalałby zamawiającemu na odstąpienie od umowy albo powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Sąd Rejonowy podkreślił, że przedstawiciel pozwanej nie miał w zasadzie żadnych zastrzeżeń odnośni...

...reszcie kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.) oraz zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 § 1 k.c.) - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie I UK 313 15, legalis nr 1507962. Tak jak to miało miejsce w przypadku zainteresowanych na podstawie zawartych przez nich umów z płatnikiem składek. Od umowy o dzieło odróżnić należy umowę o świadczenie usług (art. 750 k.c.), do której stosuje si...

...i czasu reakcji na nie przez powoda, wynika, że czas reakcji powoda nie przekroczył uśredniając 4 dni (niektóre reakcje w tym samym dniu, jedna - 14 dni). Jako drugą podstawę odstąpienia od umowy powód wskazał art. 636 § 1 k.c. stanowiący, że jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć popra...

...pracach budowlanych. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 656 §1 k.c. w przypadku sprzecznego z umową lub wadliwego wykonywania robót budowlanych, ustawodawca odsyła do regulacji przewidzianej dla umowy o dzieło tj. art. 636 k.c. Odpowiednie stosowanie art. 636 § 1 k.c. do umowy o roboty budowlane na podstawie art. 656 § 1 k.c. prowadzi natomiast do wniosków, że inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wykonywania obiektu przez wykonawcę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Dla realizacji tego uprawnienia konieczne jest...

...one zawierane na czas sezonu artystycznego, podczas gdy z charakteru umowy o dzieło wynika jej terminowość, a Kodeks cywilny przewiduje określone konsekwencje nieukończenia dzieł w umówionym terminie (art. 635 - 636 k.c.) Sporne umowy nie precyzują dzieła, jakie na ich podstawie ma zostać wykonane, a nawet czasu, kiedy ma być realizowane. W chwili ich zawierania nieznane były daty prób i spektakli. Co więcej niektóre z nich szeroko określały zakres przedstawień, a nie we wszystkich z nich - jak w przypadku A. K. i S. P. - artyści osta...

...kterystyczne dla umowy o świadczenie usług (art. 746 k.c. w zw. z art. 750 k.c.), nie przewidziano zaś możliwości odstąpienia od umowy, jak to się dzieje w przypadku umowy o dzieło (art. 631 k.c., art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 640 k.c., czy art. 644 k.c). Umowa nr (...) zaś w ogóle nie posługuje się zaś pojęciem dzieła. Pozwany miał więc z należytą starannością (por. pkt 2 OWU) świadczyć usługę polegającą na sprawdzeniu Modelu Finansowego, czyli czegoś co już istniało, a nie stworzyć samodzielnie dzieło. Celem usługi...

...e przez pozwaną , albowiem należy mieć na uwadze cel i zamiar działania pozwanej w tych konkretnych okolicznościach ( por. wyrok SA w Łodzi z dnia 4.07.2013r, I ACa 135 13) ; oraz to ,że uprawnienia wynikające z art. 636 kc powstają w przypadku wadliwego wykonywania umowy o dzieło i uzależnione są od tego czy przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. Z tych tez względów zarzut apelacji w tym względzie nie zasługiwał na uwzględnienie. Oceniając ponownie zarzut apelacji w zakresie w w terminu, ale przez pryzmat przesłanek art. 637 kc n...

...o stawiali się do pracy pod wpływem alkoholu, biorąc więc powyższe pod uwagę, pozwany nie pozostaje w zwłoce w stosunku do nich z wypłatą wynagrodzenia. W tym miejscu należy podnieść, iż zgodnie z treścią art. 636 § 1 kc jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub...

...Dnia następnego wymieniła zamki uniemożliwiając pozwanemu odbiór narzędzi, które u niej pozostawił. Ostatecznie narzędzia pozwany odebrał po kilku dniach. W dniu 30 czerwca 2016 r. powódka powołując się na art. 636 k.c. odstąpiła od umowy wysyłając do pozwanego oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Domagała się zwrotu zaliczki w kwocie 8300 zł lub ewentualnie rozliczenia zgodnie z procentowym wykonaniem prac. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pozwany odebrał 1 lipca 2016 r. A. L. (1) dokończyła remont z pom...

...Jest takim samym profesjonalistą jak powódka. Zgodnie z art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W myśl art. 636 § 1 kc jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze w...

...tne. Zauważyć również wypada, iż niezasadny jest rygor powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Powyższy rygor przewidziany bowiem został w art. 636 § 1 in fine k.c. Niemniej jednak ustawodawca przyznał wskazane w nim uprawnienia zamawiającemu w czasie, kiedy przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło. Granicą zatem czasową skorzystania z tych uprawnień jest moment zakończenia prac przyjmującego zamówienie i oddanie dzieła. Z momentem ukończenia dzieła, jeżeli dot...

...przez powoda w żądanej kwocie. Podkreślić należy, że w toku dokonywania naprawy powód, posiadający wiedzę z zakresu mechaniki, nie żądał zmiany sposobu naprawy ani nie zgłaszał innych roszczeń opisanych w art. 636 kc. Sąd Rejonowy podkreślił, że powód nie sprecyzował, za co żąda „odszkodowania” od pozwanego. Jednak z treści pozwu wynika, że żądaniem powoda objęte są kwoty przekazane pozwanemu w toku naprawy (9.800 zł) oraz koszt przewozu lawetą ciągnika (600 zł). W pozwie wskazywał także na rzekome zniszczenie insta...

...02.2017 r., 00:04-00:44, k. 103-104 Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sposób wykonywania dzieła przez powódkę uzasadniał bowiem odstąpienie od umowy w oparciu o przepis art. 636 § 1 k.c. Zgodnie bowiem z przywołanym jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo p...

...zapłacić (...) sp. o.o. za wykonanie tego samego - w jego ocenie - przedmiotu robót. Wyrokiem z dnia 8.07.2014 r. Sąd Okręgowy w R. oddalił powództwo, przyjmując brak podstaw do odstąpienia od umowy w oparciu o art. 636 kc i jego bezskuteczność. Wyrokiem z dnia 19.03.2015 r. I ACa 628 14 Sąd Apelacyjny w R. oddalił apelację M.. dowody: kopie dokumentów z akt sprawy VI GC 366 12 e tym pozew, pisma procesowe stron, wyrok SO z uzasadnieniem VI GC 366 12, apelacja , wyrok SA I Aa 628 14 : k. 412-547, W dacie 10.04.2014 r. (...) sp. o.o. wniós...

...ąpienia od umowy przez stronę zamawiającą w przypadku opóźnienia prac przez przyjmującego zamówienie (art. 635 k.c.), jak również gdy wykonuje on dzieło wadliwie lub w sposób sprzeczny z jego zobowiązaniem (art 636 k.c.). 6. W niniejszej sprawie istotny był rodzaj i charakter dzieła umówionego pomiędzy stronami, a także – co wynikało z treści umowy – jego przyszłe przeznaczenie. Powódka miała bowiem wykonać kompletną dokumentację projektową dla dwóch przepompowni oraz kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami do granic w...

...biór częściowy wykonywanych przez powoda robót, a w przypadku niestawiennictwa przedstawiciela strony powodowej uprzedził, że dokona jednostronnego odbioru tych robót. Jednocześnie poinformował, iż na zasadzie art. 636 § 1 k.c. powierzył dalsze wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo powoda. Nadmienił również, że z przysługującego powodowi wynagrodzenia potrąci należność wynikającą z kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Pismem z 20 września 2011 roku pow...

...est prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast stosownie do art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienia wykonywa dzieła w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposoby wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze...

...ku wyniosły 1.353,00 zł. Takowe uregulowanie kwestii kosztów usunięcia wad przedmiotu umowy stron w ocenie Sądu jest w pełni dopuszczalne na gruncie przytaczanej zasady swobody umów (jako zbliżone do regulacji z art. 636 § 1 in fine k.c.) i stanowi w istocie zapis o karze umownej zgodny z treścią art. 484 k.c. W konsekwencji Sąd Okręgowy w oparciu o przepisy art. 484 k.c. i art. 498 k.c. podzielił argumentację pozwanego co do zasadności potrącenia wierzytelności pozwanego w kwocie 1.353,00 zł z roszczeniem powoda dochodzonym w niniejsz...

...aczyć, że § 8 ust. 1 umowy stron, sankcjonuje zarówno brak przystąpienia do realizacji umowy, jak i naruszenie przez wykonawcę obowiązków objętych umową, zawiera więc niejako podstawy odstąpienia, wskazane w art. 636 k.c., a zatem przywoływanie tego przepisu jest zbędne. Zdaniem Sądu pozwany nie dopuścił się jednak takich zachowań, które uzasadniałyby możliwość skorzystania z dyspozycji § 8 ust. 1 umowy przez zamawiającego. Odnosząc się do podnoszonej przez powoda kwestii niedostarczenia gwarancji bankowej Sąd wskazał, że s...

...niem Sadu Okręgowego jako nieudowodnione oddaleniu podlegało także roszczenie o zasądzenie kwoty 70 tys. zł. stanowiącej zdaniem powoda równowartość kosztu zrealizowanych robót naprawczych. Zgodnie z treścią art. 636 § 1 k.c. - jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dals...

...to nawet częściowe uwzględnienie powództwa nie byłoby możliwe. Dodatkowo Sąd zbadał, czy podstawą odstąpienia od umowy mógł być inny przepis lub też postanowienie umowy. Nie mógł nim być § 11 umowy ani art. 636 kc, gdyż powódka nie udowodniła, aby pozwana wykonywała dzieło sprzecznie z umową i nie wyznaczyła jej terminu do zmiany realizacji dzieła. Nieuzasadnione byłoby również odstąpienie od umowy na podstawie art. 491 kc z uwagi na brak zwłoki pozwanej (opóźnienie było spowodowane przez powódkę), jak też niewyznacze...

...e jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Zgodnie natomiast z art.636 Kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub da...

...agała nadmiernych kosztów. W sposób szczególny podkreślić w tym miejscu trzeba, że wady dzieła (projektu budowlanego) ujawnione zostały po odebraniu dzieła, nie znajdzie więc w niniejszej sprawie zastosowania art. 636 k.c. Uprawnienia zamawiającego w przypadku wadliwego albo sprzecznego z umową wykonywania umowy o dzieło regulują bowiem przepisy art. 636 k.c. i 637 k.c., ale wybór ich podstawy jest uzależniony od tego, czy przedmiot umowy został ukończony (art. 637 k.c.), czy też jest w trakcie realizacji (art. 636 k.c.) [por. wyr. SA...

...w jakich sytuacjach na gruncie łączącego poprzedników prawnych stron stosunku umownego po stronie szpitala powstało uprawnienie do odstąpienia od umowy. W tym temacie rozważyć trzeba następujące regulacje: 1) art. 636 § 1 k.c. - omawiana umowa jest umową o dzieło, zamawiający (szpital) był więc uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywał dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, po uprzednim wyznaczeniu terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy; 2) art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień pub...

...się też zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów k.2, k.6v, k.208, k.325 . Jako podstawy prawne dochodzonych roszczeń wskazał art. 471 k.c., oraz art. 636§1 k.c. k.180v i 181 . Pozwana, A. S. (1), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...), wniosła o oddalenie powództwa w całości i obciążenie powodów wszelkimi kosztami postępowania k.121 . Twierdziła, że nie wykonała umówionego dzieła w terminie z przyczyn częściowo niezawinionych, a częściowo zawi...

...rt. 395 § 1 k.c. i art. 492 k.c.) albo po drugie tak jak w niniejszej sprawie może to wynikać z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 k.c. i art. 493 k.c. oraz szczególnych, np. art 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c.). Realizacja tego uprawnienia następuje poprzez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, zgodnie z art. 61 k.c. Z kolei skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy reguluje art. 395 § 2 k.c., który przewiduje m.in., że w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą....

...owe wynikające z obowiązujących przepisów i ustaleń umownych, a skutkiem nieprzestrzegania tego obowiązku może być wadliwe wykonanie dzieła, co stwarza dla zamawiającego a ernatywne uprawnienia przewidziane w art. 636 § 2 zd. 2 kc ( patrz M.Nestorowicz , Kodeks Cywilny z komentarzem Warszawa 1989, str. 618). W przedmiotowej sprawie niewątpliwie strony umowy zawierały ustnie takie zastrzeżenie, co podkreślali zainteresowani, gdyż wykonanie działa miało nastąpić w sposób ściśle określony przez wnioskodawcę, przez określenie sposo...

...iż jedynie do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu (odpowiednio art. 635 k.c.) albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 § 1 i 2 k.c.), do rękojmi za wady wykonanego obiektu (art. 637 § 1 i 2 k.c. oraz art. 638 k.c.), jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu (art. 644 k.c.) stosuje się odpowiednio przywołane wyżej przepisy o umowie o dzieło. Ugruntowane pozostaje w orzecznictwie i doktrynie,...

...Powódka wskazała, że łączna wysokość kosztów poniesionych przez nią wskutek wadliwego wykonania prac przez pozwanego to kwota wskazana żądaniem pozwu, do zwrotu której pozwany jest zobowiązany na podstawie art. 636 § 1 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. oraz art. 471 k.c. Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, wskazując, że po przystąpieniu do prac konieczne było wypompowanie wody zalegającej w wykopie pod budynek i stwierdzenie stanu gruntu, albowiem powódka wykop wykonała je...