Baza orzeczeń sądowych

...ka w pierwszych miesiącach nie była w stanie zorganizować procesu budowlanego może obciążać wyłącznie powódkę. Powódka realizowała umowę głównie za pomocą podwykonawców. Istotne jest jednak, że z mocy art. 474 kc ponosiła odpowiedzialność również za podwykonawców. Trudności z ich znalezieniem, a następnie nadzór nad właściwym wykonaniem obowiązków przez podwykonawców obciążał również powódkę. Powinna ona tak zorganizować proces budowlany, aby podwykonawcy odpowiednio wcześnie zaczynali prace, tak aby ostatecznie...

..., o ile rozważać jego odpowiedzialność jako wyłącznie deliktową. Jeżeli natomiast ograniczyć się do rozważania odpowiedzialności Miasta w ramach reżimu kontraktowego, jak słusznie zauważa strona powodowa, art. 474 k.c. zasadniczo wykluczyłby jego zwolnienie się z odpowiedzialności, gdyż dłużnik odpowiada za zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie lub którym jego wykonanie powierza jak za własne zaniechanie. Sąd Rejonowy podkreślił, że jak ustalono na podstawie całokształtu zgromadzonych dowodów, a zwłas...

...przydatny może okazać się wnioskowany przez powodów dowód z opinii biegłego. W obu przypadkach należało rozważyć czy powodowie albo też i inne osoby nie przyczyniły się do ewentualnej szkody (art. 362 kc i 474 kc), w szczególności to iż powodowie nie sprzeciwiali się likwidacji szkody, a wyceny dokonywane były przez fachowców. Nakazał Sąd ustosunkować się do zgłoszonego przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczenia oraz wskazał, iż zgłoszona do potrącenia kwota 16 225,55 zł stanowi zasądzone koszty sądowe wynikające z...

...jest dokonywanie także istotnych zmian umowy, a w konsekwencji uznanie, że zmiana terminu realizacji Zadania nie była zmianą istotną, co doprowadziło do odwrócenia ciężaru dowodowego w przedmiotowej sprawie, b) art. 474 k.c. w zw. z art. 144 ust. 1 PZP polegającą na ich niezastosowaniu, i całkowitym pominięciu skutków ewentualnego powołania się przez Konsorcjum na fakt opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej jakiego dopuścił się podwykonawca tj pozwany, na skutek opóźnienia jego podwykonawcy, tj. powódki i uznanie, że sk...

...ż sporną okoliczność, że spółka ta miała możliwość korzystania z usług podwykonawców, za których działania lub zaniechania odpowiada w ramach odpowiedzialności kontraktowej w stosunku do powierzającego (art. 474 k.c.). Jak ustalono, podwykonawcą spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej była pozwana również w tej sprawie N. Spółdzielnia (...) w Ł.. Oznacza to jednak również, iż spółka jako podmiot, któremu powierzono czynności w rozumieniu art. 429 k.c. nie może zwolnić się z własnej odpowiedzialności na podstawie teg...

...sł o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu za I i II instancję. Skarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie: - art. 415 k.c., art. 405 k.c., art. 471 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c., art. 353 § 1 k.c. i art. 474 k.c., poprzez brak ich zastosowania i zaniechanie przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego na zasadach ogólnych, mimo wskazania faktów to uzasadniających i wskazania przewidzianych w w w przepisach przesłanek tej odpowiedzialności; - art. 9 w zw. z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenck...

...iali powodom zasięgnięcie tych informacji naruszało interes powodów jako konsumentów. Bank natomiast ponosi odpowiedzialność kontraktową za działania i zaniechania pośrednika w tym zakresie na zasadzie ryzyka (art. 474 k.c.), co ma znaczenie z punktu widzenia wagi naruszenia jego obowiązków informacyjnych. Oceniane negatywnie jako nieuczciwe, nielojalne, a wręcz nakierowane na wyrządzenie szkody powodom postępowanie E. N. i przedstawicieli pośrednika pochłania niestaranność samych powodów będących osobami w podeszłym wieku działaj...

...jest zatem powierzenie wykonania całości lub części dzieła innemu podmiotowi, przy czym przyjmujący zamówienie ponosi wówczas odpowiedzialność za działania i zaniechania swojego podwykonawcy, jak za własne (art. 474 k.c.). Poza sporem pozostaje przy tym, że wskazane umowy nie zawierają żadnych regulacji w tym zakresie. W ocenie Sądu spornym umowom brakowało przedmiotowo istotnych, konstrukcyjnych cech umowy o dzieło. Z uwagi na przedmiot zawartych umów trudno mówić o personifikacji i indywidualizacji dzieła. Wykonywanie przez zaint...

...6, L.). Ponadto spełnione muszą być niekiedy dalsze jeszcze przesłanki, różne w zależności od tego, czy odpowiedzialność dłużnika opiera się na zasadzie winy (np. art. 472 k.c.), czy na zasadzie ryzyka (np. art. 474 k.c.). Ciężar udowodnienia faktu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, istnienia szkody w określonej wysokości oraz związku przyczynowego spoczywa na wierzycielu ( vide: wyrok SA w Łodzi z dnia 14 września 2012 r., I ACA 572 12, L.). On także musi przeprowadzić dowód, że zobowiązanie określonej tre...

...iczał się z tego zobowiązania. Rozliczenia tego nie dokonał również leasingodawca. Rozliczenia tego dokonał pozwany wzajemnie. W takiej sytuacji za działania P. sp. zo.o. pozwany wzajemnie odpowiada na podstawie art. 474 kc jak za własne działanie lub zaniechanie. Z kolei jego odpowiedzialność wobec powoda wzajemnego uzasadnia art. 709 (8) § 2 kc. W konsekwencji pozwany wzajemnie ma legitymację bierną do występowania w niniejszej sprawie. Przechodząc do drugiej z zasygnalizowanych na wstępie kwestii zdaniem sądu powód wzajemny nie wyk...

...spółpracy ze strony (...) SA w zakresie udostępnienia magistrali CMK na potrzeby przeprowadzenia testów homologacyjnych. W konsekwencji, (...) SA jest osobą, za pomocą której pozwani wykonywali swe zobowiązania (art. 474 KC), a więc osobą, za której działania i zaniechania dłużnik odpowiada jak za własne działania. Niezależnie od powyższego, zdaniem sądu, od powoda można było wymagać większej aktywności (ze względu na relacje „siostrzane" pomiędzy nim a (...) SA) w skłanianiu (...) SA do intensywniejszej współpracy z pozwan...

...ania się przez przyjmującego zlecenie przy jego wykonywaniu pomocnikami lub podwykonawcami, pozostającymi pod jego kontrolą i nadzorem. Za ich działania i zaniechania przyjmujący zlecenie odpowiada jak za własne (art. 474 k.c.). W przypadku wątpliwości co do odróżnienia zastępcy od pomocnika, powinien decydować zakres swobody działania danej osoby (zob. P. Drapała, Komentarz do art. 738 Kodeksu cywilnego [w:] Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, Opublikowano: WKP 2017). Pogląd ten...

...rac izolacyjnych została wykonana przez podwykonawcę - firmę (...), z którego zatrudnił wykonawca. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca może korzystać z pomocy podwykonawców do prac budowalnych. Na podstawie zaś art. 474 k.c. dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. W niniejszej sprawie pozwany – wykonawca robót budowalnych uchybił obowiązkom i wskazaniom wiedzy budowalne...

...14 roku zgodnie obejmowały swą wolą ekstensywną jej wykładnię. Zdaniem Sądu Rejonowego trudno również w świetle poczynionych ustaleń faktycznych rozpatrywać ewentualną odpowiedzialność pozwanej na gruncie art. 474 k.c., zgodnie z którym dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Wskazany przepis nie odpowiada realiom niniejszej sprawy, w szczególności zaś unormowaniu...

...ezsporną w sprawie. Zatem niezależnie od tego, czy prace objęte umową wykonał wykonawca czy też inny podmiot to Z. J. prowadząc działalność w ramach F. P.U.H. (...) odpowiada wobec powoda za realizację umowy. Art. 474 kc nie przewiduje wyjątków od odpowiedzialności za działanie innych osób, odnośnie zleconych im czynności. Zgodnie z treścią cyt. przepisu dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wyko...

...adku pierwszej jak i drugiej awarii przyczyna jej wystąpienia były wadliwości elementów dostarczonych do montażu przez podwykonawcę Zamawiającego. Za jego działania pozwany ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 474 kc. Za zasadnością tego stanowiska przemawia dodatkowo okoliczność, iż pozwany w przypadku pierwszej usterki uznał swoją odpowiedzialność za jej wystąpienie i poniósł koszty jej usunięcia przez powoda w wysokości wynikającej z wystawionej przez powoda faktury. Również w sytuacji wystąpienia usterki w 2013 roku b...

...zleceniu, bowiem wykonywanie nadzoru inwestorskiego stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, a inspektora nadzoru należy traktować, w myśl przepisów kodeksu cywilnego, jako pomocnika zleceniodawcy (art. 474 k.c.), a nie zastępcę (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2013 r. I ACa 1516 12). O ile zatem Sąd Okręgowy ustalił odmiennie od Sądu I instancji, że we wskazanych okolicznościach sprawy, pozwana rzeczywiście początkowo nie posiadała wiedzy odnośnie powódki jako podwykonawcy procesu inwe...

...ń, w których pozwana występowała jako inwestor zastępczy. W ocenie Sądu Okręgowego nie ma tu znaczenia zapis § 21 ust. 1 umowy z 24 lutego 2010 r. Przepis ten stanowi bowiem powtórzenie treści art. 471 w zw. z art. 474 k.c. Odpowiedzialność kontraktowa z art. 471 k.c. uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela wystąpienia przesłanek odpowiedzialności dłużnika, a więc niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania będącego następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, szkody i związku przycz...

...sunku do wykonawcy). Nawet jeżeli powstanie wad budowlanych wynikało z realizacji projektu obarczonego mankamentami, bądź z nieprawidłowości w wykonaniu robót przez podwykonawców, zgodnie z art. 471 k.c. w zw. z art. 474 k.c. nie znosi to odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego, ani domniemania jego winy w zakresie nienależytego wykonania umowy następnie z powodami zawartej umowy sprzedaży. To inwestor jest bowiem podmiotem realizującym proces budowlany, jak również stroną umowy (w tym przypadku umowy sprzedaży) odpowiedzialną za je...

...dany podmiot z tejże odpowiedzialności. Podsumowując, powodom przysługuje względem pozwanej spółki roszczenie o zadośćuczynienie, znajdujące swoją podstawę w art. 11a ustawy o usługach turystycznych w zw. z art. 474 k.c. Wobec tego niezbędne staje się rozważenie wysokości należnego powodom zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej i obejmuje swym zakresem wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne, które nie mogą być bezpośrednio przeliczone na pieniądze. Ustawodawca...

...ód nie wykazał nienależyte wykonanie zobowiązania skoro pozwany odpowiada za działanie lub zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 k.c.) . Odpowiada on tak, jakby sam wykonywał zobowiązanie. Jakkolwiek brak dowodów na to, że zasilacz został wadliwie zamontowany, to jednak nieprawidłowość wynikała z wadliwej pracy elementów zasilania zamontowanego urządzenia (akumulatorów) . Pozwany oczywiście nie jest producentem sprzętu jednak za odpowiedni d...

...lne usługi w zakresie naprawy pojazdów mechanicznych. W ocenie Sądu Rejonowego odpowiedzialności pozwanego nie zmienił przy tym fakt, iż nie wykonywał on zobowiązania osobiście, ale przez swoich pracowników. Z art. 474 k.c. wynika bowiem, że w przypadku jeżeli dłużnik wykonuje zobowiązanie z pomocą innych osób, lub powierza jego wykonanie innym osobom, odpowiada wobec wierzyciela za szkodę spowodowaną przez te osoby niezależnie od swej winy. Dłużnik zatem przyjmuje na siebie ryzyko związane z posłużeniem się innymi osobami przy...

...su cywilnego ( DzU z 2005 Nr 31 poz. 266). Zauważyć również należy, że lokator odpowiada za zachowanie swoich domowników powodujące zaistnienie stanu faktycznego wypełniającego hipotezę z art. 13 w w ustawy ( art 474 k.c.). Pozwana M. M. (1) ponosi zatem odpowiedzialność za zachowanie swoich małoletnich dzieci. Normy porządku domowego mogą wynikać z regulaminów ustalonych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także z zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Ustawa o ochronie praw lokatorów, jak i kodeks c...

...lności nie ponosiłby, to pozwany tę odpowiedzialność poniósłby na podstawie zobowiązania, które wprost zaakceptował w umowach zawieranych poprzez swojego pełnomocnika – brokera. Tu z kolei należy powołać art. 474 k.c., zgodnie z którym dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Pozwany powierzył tu czynności związane z zawarciem umów brokerowi, który działał na je...

...i za nienależyte wykonanie zobowiązania opiera się na zasadzie ryzyka, z której może zwolnić się jedynie za pomocą wykazania jednej z trzech opisanych wcześniej przesłanej egzoneracyjnych . Przy czym zgodnie z art. 474 k.c. zakresem odpowiedzialności organizatora turystyki na zasadzie ryzyka objęte są także działania i zaniechania osób z pomocą których organizator zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza W ocenie Sądu przesłanki odpowiedzialności pozwanego zostały wykazane przez powodów,...

...ządzenie szkody. Odpowiedzialność pozwanego oparta jest na zasadzie ryzyka bez względu na to czy wynika z czynów podwładnego - art. 430 k.c. - czy z powierzenia czynności osobom, którym pozwany się posługuje - art. 474 k.c. W niniejszej sprawie w ocenie Sądu Okręgowego, powódka nie wykazała żadnej z przesłanek odpowiedzialności pozwanego szpitala. W. P. źródła szkody upatrywała w zdarzeniu z dnia 30 kwietnia 2010 r., kiedy to zgłosiła się na SOR pozwanego szpitala i podczas konsu acji lekarskiej mimo zgłaszanych dolegliwości, l...

...odmową przyjęcia powódki i jej rodziny na pokład samolotu. Mając to na uwadze zasadnie Sąd Rejonowy uznał, że pozwana nie wykonała umowy o przewóz zawartej z powódką i na podstawie art. 471 § 1 k.c. w zw. z art. 474 k.c. ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Skarżąca w apelacji nie kwestionowała pozostałych ustaleń faktycznych Sądu I instancji, tj. wysokości szkody i jej zakresu, dlatego też Sąd Okręgowy ustalenia te przyjął za niesporne i niekwestionowane w apelacji. Pozwana w ramach odpowiedzialności kontraktowej zo...

...ostawcy wynosił 2 tygodnie. Pozwana już w chwili zawierania umowy i udzielenia gwarancji wiedziała, a każdym razie powinna była wiedzieć, jaki będzie czas dla wykonania napraw gwarancyjnych. Podano, że zgodnie z art. 474k.c. dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Uznano, że w oczywistej niezgodności z treścią umowy pozostaje twierdzenie pozwanej, iż nie była ona obowią...

...nia zagranicznych osób trzecich, którymi się posługuje w wykonaniu swych zobowiązań, także wówczas, gdy nie miał możliwości kontroli i nadzoru nad nimi. Dłużnik, chcąc się uwolnić od odpowiedzialności z art. 474 k.c. musi wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było spowodowane okolicznościami, z powodu których sam w danej sytuacji by nie odpowiadał. Może udowadniać, że osoba trzecia dochowała przy wykonywaniu zobowiązania takiej staranności, jaka byłaby wymagana, gdyby to dłużnik osobiście wykon...

...zą sprawę jest obowiązany do dochowania należytej staranności . Uchybiając temu wymogowi ponosi odpowiedzialność za wywołaną w ten sposób szkodę . Podstawę prawną odpowiedzialności stanowi art. 471 k.c. i art. 474 k.c. Prowadzący cudzą sprawę obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności , za które odpowiedzialności nie ponosi . Odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za...