Baza orzeczeń sądowych

...ęcia o kosztach postępowania. Zarzuciła naruszenie prawa materialnego, mianowicie: - art. 491 kc przez uznanie, że jednostronne odstąpienie przez pozwaną od umowy nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej, - art. 493 kc przez uznanie, że nie zachodziła pierwotna niemożliwość świadczenia usług przez pozwaną, co ma uzasadniać zasądzenie kary umownej, - art. 494 kc przez uznanie, że pozwana nie jest zobowiązana do świadczenia odszkodowawczego względem powódki w postaci kary umownej, - art. 144 pzp przez uznanie, że dopuszczalna b...

...tego 2011 r. pozwany skierował do powoda pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od zawartej przez strony umowy. Zdaniem powoda przedmiotowe odstąpienie było niezasadne wobec braku przesłanek z art. 491 kc i art. 493 kc. Powód nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem zobowiązania, wykonując go zgodnie z umową i przedstawiając rekrutowanych pracowników, wykonanie zobowiązania nie stało się również niemożliwe. Powód wskazał, że prawdziwym powodem zamiaru definitywnego rozwiązania współpracy z powodem przez pozwanego była chęć...

...iemożliwym świadczenie (...), polegające na wyodrębnieniu i przeniesieniu własności lokali, które byłyby wolne od obciążeń. Zdaniem powodów dało im to prawo do odstąpienia od umowy z powołaniem na przepis art. 493 § 1 kc. W tej sytuacji zwrot uiszczonych kwot następowałby w myśl art. 494 kc. W ocenie Sądu I. instancji powodowie nie udowodnili, aby brak środków własnych, zaciągnięcie kredytu i ustanowienie hipoteki czyniły niemożliwym wyżej wspomniane świadczenie (...). W odniesieniu do innych nabywców świadczenie to został...

...óre ponowił w dniu 2 marca 2010 r. z zagrożeniem odstąpienia od umowy i skierowaniem do sądu roszczeń odszkodowawczych. Następnie pismem z dnia 12 marca 2010 r. Powód odstąpił o umowy z powołaniem na brzmienie art. 493 § 1 k.c., wskazując, że świadczenie stało się niemożliwe na skutek okoliczności, za które ponosi ona odpowiedzialność, ponieważ umowa została zawarta w oparciu o inny projekt architektoniczny aniżeli ten, dla którego wydano pozwolenie na budowę. Jednocześnie wezwał do zwrotu wpłaconej prze niego kwoty 30 000 z...

...za m 2, choć z uwagi na wadę odstąpienia pozwanej od pierwotnej umowy, w dalszym ciągu aktualna pozostawała cena po 3.850 zł za m 2, co czyni nienależną zapłatę dodatkowej kwoty ponad 56.000 zł; 4) naruszenie art. 493 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że pozostałe składowe żądania pozwu nie mogą być zaliczone w poczet naprawienia szkody; 5) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, wybiórczą ocenę materiału dowodowego, skutkującą bezpodstawnym uznaniem, że pozwana skutecznie odstąpiła o...

...emożliwość spełnienia świadczenia, o której mowa w spornym zapisie ma charakter subiektywny, co oznacza że powodowana jest okolicznościami leżącymi po stronie dłużnika. W taki przypadku zastosowanie znajdzie art. 493 § 1 kc, zgodnie z którym jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. Natomiast w świetl...

...w tym czasie strony nie łączyła już żadna umowa – wobec skutecznego odstąpienia od niej przez inwestora. W tej sytuacji wykonawca nie mógł skutecznie skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia, określonego w art. 493 § 1 k.c. i żądać zapłaty kary umownej z uwagi na odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących inwestora. Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił powództwo Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę kwoty 335.677,73 zł jako nie znajduj...

...wykonanie zobowiązania przez powoda, bowiem z uwagi na nieotrzymanie kredytu bankowego, uiścił on tylko część ceny za przedmiotowy kontener. W kontekście powyższego wskazać należy, iż stosownie do dyspozycji art. 493 § 1 k.c., jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. W przedmiotowej sprawie, wobec niem...

...truktury holdingowej, a wynagrodzenie przysługuje mu za świadczenie umówionych usług nie zaś za gotowość do ich świadczenia. Pismem z dnia 16 lutego 2011 r. strona pozwana poinformowała powoda, że na podstawie art. 493 § 2 kc odstępuje od zawartej umowy menadżerskiej, gdyby jednak uznać oświadczenie o odstąpieniu od umowy za nieskuteczne, to strona pozwana składa tym pismem oświadczenie o rozwiązaniu umowy menadżerskiej. W okresie od 15 września 2010 r. powód zajmował się poszukiwaniem banku, który zdecydowałby się udzielić kr...

...amówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.), (dalej: p.z.p.) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 umowy. Tego samego dnia oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył również powód powołując się na § 16 ust. 1 umowy w zw. z art. 493 § 1 k.c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz notę księgową wraz z wezwaniem do zapłaty pozwana otrzymała w dniu 26 marca 2012 r. Wystawiając notę księgową powód powołał się na zapis § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b) umowy, zgodnie z którym zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez...

...stronie powódki wynikały tylko i wyłącznie z winy pozwanej, co skutkowało nie przygotowaniem całego placu budowy, jak i nie uregulowaniem płatności w terminie; 2. naruszenie prawa materialnego tj. art. 471 kc i art. 493 § 1 kc w zw. art. 6 kc poprzez niewłaściwe jego zastosowanie polegające na uznaniu, iż powódka nie wykazała faktu, iż opóźnienia w realizacji prac leżały po stronie pozwanej, podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy zawiera zupełnie co innego; 3.sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w s...

...por. uchwałę Sądu Najwyższego z 11 września 1997 r., III CZP 39 97, OSNC 1997, Nr 12, poz. 191). Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygnięte na niekorzyść strony, która zredagowała tekst je wywołujący (in dubio contra proferentem). Ryzyko nie da...

...omiędzy świadczeniem odszkodowawczym za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania, a odstąpieniem od umowy, o ile niemożliwość ta jest skutkiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zobowiązany (art. 493 § 1 k.c.). Wybór świadczenia odszkodowawczego powoduje przekształcenie się roszczenia o wydanie przedmiotu przechowania w roszczenie o zapłatę odszkodowania. Ocena, czy chodzi o okoliczności, za które dłużnik odpowiada następuje na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania (...

...rejkolwiek ze stron , albowiem wynajmujący nie zaakceptował na piśmie zmian zaproponowanych przez najemcę . Ponadto pozwana podniosła , iż odstąpiła od umowy najpóźniej 10.11.2011r. i to na zasadzie art. 491 i 493 kc . Sąd ustalił następujący stan faktyczny : T. M. jest właścicielem lokalu użytkowego nr (...) , położonego w K. przy ul. (...) , składającego się z Sali sprzedaży , pomieszczeń socjalnych i magazynowych , dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą Kw nr (...). W dniu 27.06.2011r. T. M. oraz...

...ce kwestię odstąpienia od umowy o dzieło wprost nie zawierają unormowań obejmujących częściowe odstąpienie od umowy, zasadnym jest odpowiednie skorzystanie z przepisów dotyczących umów wzajemnych, takich jak art. 493 § 2 k.c. i 491 § 2 k.c. Ustawodawca wskazuje w nich, że częściowe odstąpienie od umowy dotyczy tych przypadków, gdy częściowe wykonanie umowy nie miałoby dla strony odstępującej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy drugiej stronie. Po...

...a, co wyjaśnił już w sposób prawidłowy i wyczerpujący Sąd Okręgowy. O odstąpieniu od umowy też nie można mówić, skoro powodowie wprost wskazali, że umowę wypowiadają, a nie odstępują od niej w świetle art. 493 k.c. Jak wynika bowiem z pisma z dnia 24 stycznia 2012 r. (k. 424) powodowie wskazali w nim, że wypowiadają z dniem 31 stycznia 2012 r. umowę dzierżawy z powodu zawinionego niewywiązywania się wydzierżawiającego z umowy oraz uniemożliwiania racjonalnego korzystania z przedmiotu dzierżawy i osiągania dochodów. W rzeczo...

...ie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2 k.c., art. 492 k.c. i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę. Ryzyko wątpliwości...

...źnej woli stron przedstawionej w umowie i dalszych dokumentach, nie przedpłatą a zadatkiem w rozumieniu tego przepisu. Apelująca wskazała także na naruszenie przez Sąd I Instancji przepisu prawa materialnego, a to art. 493 kc z uwagi na przyjęcie, że powzięcie przez powódkę oficjalnej wiadomości, iż producent oferowanych przez pozwanego mebli zerwał z nim już w czerwcu 2011 roku współpracę, nie oznaczało w sposób oczywisty powstania niemożliwości świadczenia w rozumieniu tego przepisu, co stanowiło dla powódki podstawę do podj...

...zy to przewidziane w przepisach o umowie o dzieło (art. 635 k.c., art. 636 k.c.), czy w przepisach ogólnych dotyczących wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491 k.c., art. 492 k.c., art. 493 k.c.). Wobec powyższych ustaleń i rozważań prawnych stwierdzić należy, że w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy nie została wykazana przez powoda żadna podstawa możliwości domagania się zwrotu uiszczonego wynagrodzenia na podstawie art. 494 k.c., czy to wynikająca z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o...

...acji powód twierdząc, że okoliczność nie dysponowania przez pozwanego w dniu 30 czerwca 2009 r. ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku skutkowała niemożliwością świadczenia, o której mowa w art. 493 § 1 k.c. Po pierwsze - pojęcie niemożliwości świadczenia (niezależnie od tego, czy chodzi o niemożliwość pierwotną czy następczą) ma charakter obiektywny, co oznacza, że takiego świadczenia nie może spełnić nie tylko dłużnik, ale żadna inna osoba (świadczenie rzeczywiście niewykonalne). Natomiast w innych ka...

...wo własności przedmiotu sprzedaży, jak również przez utożsamienie niemożności skutecznej realizacji świadczenia z umowy przedwstępnej o skutku silniejszym z trwałą niemożliwością świadczenia w rozumieniu art. 493 § 1 k.c.; art. 169 k.c. i art. 390 w zw. z art. 64 k.c. przez niezastosowanie art. 169 § 2 k.c. w odniesieniu do sieci innych niż położone w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „J.” i bezzasadne oddalenie powództwa także w tym zakresie oraz art. 65 k.c. przez dokonanie literalnej tylko i błędnej wykł...

...ymi – złożyła w 2012 r. W żadnej z ww. umów nie zostało zastrzeżone umowne prawo odstąpienia w rozumieniu art. 395 § 1 k.c. Nie zostały też spełnione ustawowe przesłanki odstąpienia od umowy określone w art. 493 k.c. na wypadek niemożliwości świadczenia. To, że powódka zaniedbała starań o wykonanie inwentaryzacji i doprowadzenie do wydzielenia lokalu zajmowanego przez pozwanych, i że takich starań przez 10 lat nie podejmowali skutecznie pozostali współwłaściciele nieruchomości, nie świadczy o niemożliwości opracowania in...

...nia, powołując się na brak usunięcia wad przedmiotu najmu, które uniemożliwiły wynajmującemu użytkowanie pomieszczeń i wskazując jako podstawę prawną wypowiedzenia art. 664 § 2 k.c. w zw. z art. 491 k.c. i 493 k.c. Wezwał wynajmujących do stawienia się w dniu 30 kwietnia 2006 r. celem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pod rygorem jednostronnego sporządzenia protokołu wydania na koszt i ryzyko wynajmujących. Do wydania i przekazania kluczy najemcom nie doszło – mimo kilkakrotnych prób podejmowanych przez wynajmującego. Pra...

...tecznego upływu zakreślonego terminu, powód uprawniony był do odstąpienia od umowy, z przyczyn kwalifikowanych jako wina pozwanego, co uzasadniało naliczanie kary umownej zgodnie z §11 ust.4d w zw. z §16ust.1c i art.493 k.c. w bezspornej wysokości 49.017,80 zł. Jednocześnie sankcja taka obciążała też pozwanego, w razie odstąpienia przez niego z przyczyn nie leżących po stronie powoda. W swoimi oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, M. powołał się po pierwsze na zmianę warunków i zakresu prac określonych w umowie w stopniu uniemoż...

...edzenia, powołując się na brak usunięcia wad przedmiotu najmu, które uniemożliwiły wynajmującemu użytkowanie pomieszczeń i wskazując jako podstawę prawną wypowiedzenia art. 664 § 2 kc w zw. z art. 491 kc i 493 kc. Wezwał wynajmujących do stawienia się w dniu 30 kwietnia 2006 roku celem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pod rygorem jednostronnego sporządzenia protokołu wydania na koszt i ryzyko wynajmujących. Do wydania i przekazania kluczy najemcom nie doszło – mimo kilkakrotnych prób podejmowanych przez wynajmującego. Pr...

...órym to odstąpieniu powódka dopatrywała się niemożliwości swojego świadczenia. W okolicznościach niniejszej sprawy nie sposób jednak doszukać się niemożliwości świadczenia w rozumieniu ustawowym (art. 387, art. 493 k.c.), gdyż w tych wypadkach chodzi o obiektywną niewykonalność świadczenia. Rozwiązanie łączącej inwestora z generalnym wykonawcą umowy o generalne wykonawstwo nie zwolniło generalnego wykonawcy od obowiązków wynikających z umowy o podwykonawstwo, a w szczególności od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonaw...

...ym dotyczące braku istotnych wad projektu wykonanego przez powoda w ramachumowy oraz zakresu wykonanych przez niego prac, to brak było również podstaw douznania zarzutu apelacji naruszenia przez Sąd art. 491 k.c. i art. 493 k.c. poprzez jegoniezastosowanie i nieuznanie, że strona pozwana skutecznie odstąpiła od zawartej zpowodem spornej umowy. Nie mógł odnieść zamierzonego skutku zarzut dotyczący rozstrzygnięcia przezSąd I instancji o kosztach procesu. Wbrew zarzutowi Sąd nie naruszył przepisu art. 231k.p.c., który stanowi o tym, że w...

...przedał motocykl. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. Apelację od tego orzeczenia w części oddalającej powództwo wniósł T. D., zarzucając: 1. naruszenie prawa materialnego: - art. 493 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, mimo że pozwany w dniu 24 lipca 2011 r., tj. przed skutecznym odstąpieniem od umowy, sprzedał przedmiot umowy osobie trzeciej, przez co jego świadczenie stało się niemożliwe, a zatem jego działanie stanowiło okoliczności, o których mowa w tym przepisie, a w konsekwencji błędne...

...dzieła uprawnienia zamawiającego opierać się mogą albo na przepisach regulujących rękojmię za wady albo skutki niewykonania zobowiązań, stosownie do wyboru wierzyciela. W tym ostatnim wypadku chodzi o przepis art. 493 § 1 kc. W przypadku stwierdzenia konstrukcyjnego charakteru wady, a więc takiej, której nie daje się usunąć, zamawiający byłby uprawniony do odstąpienia od umowy. Z ustalonego jednak przez Sąd Rejonowy stanu faktycznego wynikało, że opinia prywatna którą uzyskał pozwany była w tym zakresie błędna, a regały, kt...

...ż strony nie zastrzegły prawa odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym. Podobnie pozwany nie miał prawa odstąpienia od umowy z uwagi na niemożliwość świadczenia (art. 493 § 1 k.c.), gdyż to właśnie pozwany i jedynie on pozostawał w zwłoce w spełnianiu świadczenia. Według Sądu pierwszej instancji, nie zasługuje również na uwzględnienie ostatni, z podniesionych przez powoda zarzutów, a mianowicie zarzut nieistnienia zobowiązania wobec tego, że powód nie był i nie jest właścicie...