Baza orzeczeń sądowych

...stanowi karę umowną za naruszenia klauzuli o zakazie konkurencji, przewidzianą w umowach stron, w szczególności w punkcie12 umowy z 2000 r. oraz § 11 i 12 umowy z 2006 r. Jako podstawę prawną powództwa wskazano art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c., art. 354 § 1 k.c. art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 15 ust. 1 pkt 5 i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł tytułem zwrot...

...tnikiem obrotu, specjalizującym się w świadczeniu usług objętych przedmiotem umowy łączącej strony, posiadającym w tym zakresie wiedzę i doświadczenie, (iii) niewskazaniu jako podstawy prawnej wyroku przepisu art. 483 § 1 k.c., (iv) niewskazaniu jako podstawy prawnej wyroku przepisu art. 498 § 1 k.c., co świadczy o nierozpoznaniu przez Sąd istoty sprawy. 2. naruszenie następujących przepisów prawa materialnego: a) art. 471 oraz 472 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, oraz przyjęcie, że zobowiązany do zapłaty kary umownej mo...

...owiązków, bowiem dostarczył niezbędny sprzęt i udostępnił kanały, a pozwany korzystał z tego bowiem otrzymany sprzęt podłączył i przez pewien czas korzystał z udostępnionego sygnału. Stosownie do treści art. 483 § 1 kc Canal + (...) sp. z o.o. w W. zastrzegł w art. 4 § 2 pkt. 7 regulaminu umowy o abonament, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na opóźnionym zwrocie udostępnionego sprzętu do autoryzowanego dystrybutora operatora Cyfry+ nastąpi przez zapłatę okre...

... dłużnik poddał się egzekucji co do zapłaty z uznania długu nieistniejącego, a polskiemu prawu cywilnemu nie jest znane abstrakcyjne uznanie długu, 2 naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie: a art. 483 § 1 k.c. w wyniku jego błędnej wykładni, w efekcie przyjęcia przez Sąd I instancji, iż zasada swobody umów dopuszcza możliwość ukształtowania zapisu umownego sprzecznego z treścią przepisów k.c. o karze umownej, co miało miejsce w przypadku umowy „sprzedaży-dostawy" z dnia 24 stycznia 2003 r., w sytuacji gdy po...

...ia, naruszenie przepisu art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku, na jakiej podstawie faktycznej i prawnej Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 9 000 zł oraz naruszenie przepisów art. 471 k.c., art. 483 k.c. i 484 k.c. w zw. z art. 300 k.p. poprzez niezasądzenie pełnej wysokości odszkodowania z tytułu naruszenia gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę. Wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kwoty 123.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 7 lutego 2012...

...wskazany przez stronę powodową w piśmie z dnia 16 sierpnia 2010 r. tj. od dnia 9 lipca 2009 r. do dnia 23 sierpnia 2009 r., co przekładało się na uwzględnienie w tym zakresie roszczenia pozwu w oparciu o przepis art. 483 k.c. Z przyczyn wskazanych powyżej dochodzenie przez stronę powodową kar umownych za wcześniejszy okres tj od dnia 12 marca do dnia 23 kwietnia 2009 r. Sąd I instancji uznał za nieuprawnione i jako takie oddalił żądanie pozwu w tej części oddalił Odnosząc się do stanowiska pozwanego dotyczącego wykonania prac dodat...

...liczności wynika, że zachowanie Agencji dawało pełną podstawę do uznania, iż umowa najmu lokalu trwa nadal a zatem pozwana spółka nie pozostawała w zwłoce, - błędną wykładnię art. 484 § 2 k.p.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. oraz nietrafne przyjęcie, iż brak jest przesłanek do miarkowania kary umownej oraz przez uznanie, że żądanie miarkowania kary umownej musi być konkretnie sprecyzowane oraz że kara umowna nie jest rażąco wygórowana gdy tymczasem, biorąc pod uwagę sposób jej wyliczenia oraz brak szkody po stronie powódki...

...przedstawionego przez strony, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, żądanie powoda należało oddalić w całości jako oczywiście bezzasadne. O powyższym orzeczono na podstawie art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c.

...o do niezasadnego Wyrok ten zaskarżyły apelacją obie strony. Pozwana zaskarżyła wyrok w części zasądzającej 231.773,40 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Zarzuciła mu: - naruszenie prawa materialnego tj. art. 483 k.c. w zw. z § 12 ust. 1 umowy nr (...) poprzez przyjęcie, że pozwanej nie należą się kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez powoda - naruszenie prawa materialnego tj. art. 481 kc w zw. z § 4 umowy nr (...) przez błędne wskazanie terminu naliczenia odsetek ustawowych od zasądzonej kwoty; - naruszenie...

...ł jako kary umownej za niedotrzymanie przez pozwanego terminu wykonania łączącej strony umowy z dnia 28 stycznia 2008 roku, o numerze (...) Uprawnienie do obciążenia pozwanej karą umowną powódka wywodzi z normy art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. oraz z § 10 ust 1 umowy. Ostateczna wysokość kary umownej, jaką po dokonanych obniżeniach powódka zdecydowała się obciążyć pozwanego wynosi 379.688 zł i odpowiada wysokości kary umownej, jaką powódka została obciążona przez inwestora za opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji zlec...

...owy leasingu, m.in. nie rozliczenie korzyści, jakie powód uzyskał na skutek wypowiedzenia umowy leasingu; nie wykazanie, tak co do zasady, jak i co do wysokości, roszczenia objętego pozwem; niezasadne i sprzeczne z art. 483 k.c. naliczenie kar umownych; brak skutecznego przedstawienia weksla do zapłaty z uwagi na zmianę siedziby spółki z B. na P. ; niespełnienie przesłanek z art. 709 13 § 2 k.p.c. Powołała się też na nadużycie przez powoda prawa podmiotowego i niezgodność z zasadami współżycia społecznego - art. 5 k.c. Jak wynika...

...zenia sprzętu. Strona powodowa nie wykazała jednak by przysługiwało jej jakiekolwiek roszczenie, które mogłoby zostać zaspokojone z depozytów gwarancyjnych. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 483 § 1 k.c. części ogólnej zobowiązań, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z przepisu tegoż wynika, że karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nien...

...talonej na 2 109 703,40 zł, to w związku z tym od tej kwoty należą się kary umowne i brak podstaw do odliczenia od niej podatku VAT jak to zarzuca pozwany. Sąd wskazał, że zobowiązany do zapłaty kary umownej z art. 483 § 1 k.c. może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi czyli według wymogów wynikających z art. 471 k.c. W ocenie Sądu pozwany wykazał jedynie, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykon...

...dstąpienia od umów nie było jedynie nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego (zapłaty rat). Za autorem komentarza do Kodeksu cywilnego T. W. (Komentarz wyd. Lexis Uexis wyd. X s. 799) wskazać należy, że art. 483 § 1 kc ma w zakresie rodzaju zobowiązania charakter iuris cogeutis – co oznacza niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej do zobowiązania pieniężnego – ale też otwartą pozostawia kwestię ewentualnego traktowania tego rodzaju klauzuli umownej, w drodze konwersji jako zastrzeżenia odsetek za opóźnienie (art. 58...

...iejszym okresie i każdorazowo kwestionował zasadność nałożonej kary. Przyjęty przez strony sposób naprawienia szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy poprzez zapłatę kary umownej (art. 483 § 1 k.c.) wymagał zachowania procedur określonych wszak przez same strony i służył należytemu udokumentowaniu odstępstw od umowy, które uzasadniały nałożenie na wykonawcę kary umownej. Zatem nieprzestrzeganie tych procedur nie może obciążać powoda. Nie można się też zgodzić z pozwanym, iż wobec nieprzestrzeg...

...stronie wykonawcy. Pozwana (powódka wzajemna) wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku opartą na obu podstawach z art. 3983 § 1 k.p.c. W ramach podstawy prawa materialnego skarżąca powołała naruszenia: - art. 483 § 1 k.c. oraz art. 471 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię oraz art. 58 § 1 i 2 k.c. i art. 5 k.c. w wyniku przyjęcia, że powódce przysługuje skuteczne roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania przedmiotu umowy mimo, że wprowadzone w umowie zastrzeżenie nie odwołuje się do żadnych oznaczo...

...go do naliczania kosztów finansowych obciążających korzystającego było pochodną tego okresu. Tak skonstruowany zapis umowny wskazywał, iż koszty finansowe stanowiły w rzeczywistości karę umowną w rozumieniu art. 483 § 1 k.c., nałożoną na korzystającego na wypadek rozwiązania umowy w trybie § 14 OWUFO, w tym z powodu zaległości leasingobiorcy w zapłacie rat leasingowych (§ 14 ust. 1 pkt 1 OWUFO). Koszty te liczone były bowiem procentowo od zdyskontowanej sumy pozostałych do zapłaty rat leasingowych (wartości rozliczeniowej), a...

...aci wartości wykonanych robót, po uwzględnieniu zgłoszonego przez pozwanego zarzutu potrącenia w zakresie wykazanej kwoty 1500 zł. W tej sytuacji mógł on również żądać na podstawie § 7 ust. 3 umowy w zw. z art. 483 §1 k.c. i 484 § 1 k.c. kary umownej, liczonej od kwoty na która opiewała pierwotnie umowa tj. 650 000 zł, co daje kwotę 65 000 zł, co zasadnie uwzględnił Sąd I instancji. Tym samym zarzuty skarżącego, jakoby wykonawca porzucił plac budowy, względnie, iż kare tę należało liczyć od wartości wskazanej w aneksie n...

...żenie karu umownej jest nieważne, bo zmierza do obejścia prawa Powyższy wyrok zaskarżyły apelacjami obie strony. Powódka w swej apelacji dotyczącej oddalenia powództwa podniosła naruszenie prawa materialnego - art. 483 § 1 kc przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Powołując się na powyższe uchybienie wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie żądania i zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 73.200 zł z tytułu kary umownej. Pozwana w swej apelacji dotyczącej zasądzenia od niej na rzecz powódk...

...zące impregnacji z piaskowca zostały wykonane przez pozwanego w maju 2008 r. Sąd I instancji przyjął zatem, że opóźnienie pozwanego w wykonaniu robót trwało od 1 stycznia do 30 maja 2008 r. Odwołując się do art. 483 § 3 k.c. wskazał Sąd I instancji, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest odszkodowaniem umownym i dłużnik godząc się na zapłatę kary umownej, bier...

...art. 328 § 2 poprzez przyjęcie , że protokół odbioru końcowego robót z dnia 10.08.2011 r nie był terminem zakończenia robót, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 476 kc w związku z art. 471 i art. 483 kc poprzez przyjęcie, że na powodzie spoczywał obowiązek wykazania, że pozwany popadł w zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy i że uchybienie terminowi w wykonaniu spornych robót spowodowane było okolicznościami , za które odpowiedzialność ponosił pozwany , w konsekwencji ustalenie, że naliczenie przez powoda kary um...

...łącznie poprzez odwołanie się do treści umowy łączącej strony, w której prawo do domagania się kary umownej zostało przewidziane. Dokument ten jest bowiem jedynie podstawą prawną (w powiązaniu z dyspozycją art. 483 i 484 k.c.) do zgłoszenia tego roszczenia, a nie dowodem jego istnienia. Obowiązkiem pozwanego było zatem wykazanie innymi dokumentami, że zaktualizowały się przewidziane w umowie i ww. przepisach okoliczności faktyczne do jego dochodzenia i to w kwocie wskazanej w odpowiedzi na pozew. Jakkolwiek rację ma pozwany w piśm...

.... W ocenie Sądu I instancji nie ma wątpliwości, że kara umowna była zastrzeżona zarówno za opóźnienie w wykonaniu pierwszego, jak i drugiego etapu robót. Zdaniem Sądu Okręgowego w świetle art. 353 1 w zw. z art. 483 § 1 k.c. należy zaakceptować postanowienia umowy zastrzegające karę umowną za zwlokę w wykonaniu poszczególnych etapów robót. Przepis art. 483 § 1 k.c. stanowiący o karze umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, obejmuje niewątpliwie także zwłokę w spełnieniu części świadczenia, bowiem...

...uzasadnionego wzbogacenia powoda i do obciążenia pozwanych kosztami całej inwestycji. Takie działanie podważa pewność obrotu prawnego i nie może korzystać z ochrony prawnej. W tych okolicznościach, na postawie art. 483 i 484 k.c., Sąd I instancji oddalił powództwo. Apelację od tego wyroku wniósł powód. Zaskarżając rozstrzygnięcie w całości zarzucił Sądowi I instancji: 1. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez: a) a) błędne przyjęcie, że załącznik nr 1 pt. „Obowiązki i uprawnienia inwestora zastępczego" nie stanowi integra...

...wiązku ze strony kierownika budowy. Dowiedzieli się o nim na spotkaniu w kwietniu 2010 roku. W tym stanie sprawy Sąd Okręgowy uznał, że naliczenie kar umownych przez pozwaną Spółkę było uzasadnione i zgodne z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. który stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Brak szkody nie zwalnia zobowiązanego do jej zapłacenia [tak Sąd Najwyższy w uchwale...

...zawinienia w spełnieniu świadczenia niepieniężnego, natomiast dochodzenie kary umownej nie jest obarczone takim ciężarem, w szczególności nie wymaga wykazania, że powód odniósł szkodę. Literalna wykładnia art. 483 § 1 k.c. budziła wprawdzie wątpliwości, przesądzająca była jednak uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03, której nadana została moc zasady prawnej. Dostrzegając rozbieżności we własnym orzecznictwie, w powołanej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że ,, Zastrzeż...

...stron umowy w związku ze skorzystaniem przez nią z przysługującego jej ustawowo prawa do wypowiedzenia umowy, byłoby nieuzasadnioną szczególnego rodzaju ochroną wynajmującego. Ponadto wprowadzenie unormowania z art. 483 § 1 k.c. miało na celu dyscyplinowanie stron do należytego wykonania umowy, zaś w warunkach przedmiotowej sprawy byłoby to uniemożliwianie skorzystania przez stronę w zasadzie w ogóle z przysługującego jej uprawnienia. Sąd podkreślił również, że nawet gdyby przyjąć, że zapis § 10 ust. 3 umowy w odniesieniu do...

...charakter oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bowiem bezskuteczność oświadczenia prowadzi do braku przedmiotu oceny. Kara umowna w czystej formie może dotyczyć tylko zobowiązania o charakterze niepieniężnym (art.483 k.c.). Tymczasem zobowiązanie pozwanychmiało charakter pieniężny i to sprawia, że mogłaby przysługiwać wyłącznie inwestorom, nie zaś wykonawcy. Odnosząc się do a ernatywnej podstawy roszczenia z art.471 k.c. Sąd wskazał na nie wykazanie przez stronę powodową szkody. W tej sytuacji powództwo oddalono i orzeczono...

...36 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji, w której przedmiot umowy z dnia 6 lutego 2008 r. był wykonywany wadliwie, zaś mimo obszernej korespondencji pozwa­na nie usunęła wad; d] art. 494 k.c. w zw. z art. 483 k.c. poprzez błędną ich wykładnię i uznanie, iż odstąpienie od umowy niweczy zobowiązanie do zapłaty kary umownej za zwłokę w jej wykonaniu po­wstałą przed dniem takiego odstąpienia; 2] przepisów postępowania, które miało wpływ na treść wyroku, w szczególności: a)art. 233 § 1 k.p.c., polegające na: ⚫ s...