Baza orzeczeń sądowych

...czny termin na wymianę podłogi w hali sportowej, który został wyznaczony na dzień 31 lipca 2012 roku oraz w związku z niepodjęciem prac przez pozwanego pomimo wielokrotnych wezwań do tego, powódka, na podstawie art. 480 § 3 k.c., podjęła się wykonania zastępczego na koszt pozwanego. W dniu 2 sierpnia 2012 roku powódka zawarła umowę z J. P., którego wynagrodzenie określono na kwotę 139.150,68zł netto (171.155,33zł brutto). Powódka zapłaciła wynagrodzenie. Kwota ta dochodzona była od pozwanego na podstawie zawartej umowy z dnia 28...

...eczenia) – trudno w takim wypadku mówić więc o naruszeniu zasad logiki bowiem brak jest przedmiotu oceny; a częściowo jest to zarzut dotyczący oceny prawnej określonych faktów (tj. od kiedy w świetle przepisu art. 480 § 1 k.c. winny być zasądzone odsetki od żądanej kwoty). W konsekwencji brak było podstaw do zanegowania poczynionych przez Sąd Okręgowy, i oceny dowodów, i ustaleń faktycznych. W takim zaś stanie Sąd Apelacyjny przyjął w całości – znane stronom z uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia i niewymagające ponownego p...

...niósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm prawem przepisanych. W piśmie procesowym z dnia 25 kwietnia 2013 r. powód wskazał, że na zasadzie art. 480 k.c. wnosi o upoważnienie przez sąd do wykonania naprawy instalacji grzewczo-wentylacyjnej na koszt dłużnika, zasądzenie kwoty wymienionej w pozwie jako części szkody wynikłej z wadliwej instalacji z tym, że zastrzegł sobie możliwość dochodzenia szkody w pozostałym zakresie. Nadto, strona powodowa wniosła o ustalen...

...że pozwany otrzymał zgłoszenie roszczenia zadośćuczynienia w dniu 2 czerwca 2014 r. zaś zgodnie z art. 817 k.c. ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, Sąd Rejonowy na podstawie art. 480§1 k.c. zasądził od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe od kwoty 21.000 zł liczone od dnia 3 lipca 2014r. do dnia zapłaty. O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł w punkcie 3 i 4 wyroku na podstawie art. 100 k.p.c. Przepis ten wyraża zasadę kompensaty kosztów procesu, która umożliwia sprawiedliwe ich rozdziele...

...ła. Sąd podziela stanowisko powódki, iż w istocie może ona wystąpić do pozwanego z roszczeniem o koszty potrzebne do usunięcia wad wykonanych robót i to na podstawie cytowanych wyżej postanowień umownych oraz art. 480 k.c., będącego ogólną kodeksową regulacja odnoszącą się do skutków niewykonania zobowiązań (Dział II tytułu VII kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem, w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd...

...ołożenia płytek jest niezasadne, gdyż należało dokonać tylko częściowo tych prac , w zakresie 15 % całości powierzchni. Zaznaczył ,że w jego ocenie powód powierzył wykonanie zastępcze A. Z. z naruszeniem art. 480 k.c., zgodnie z którym takie prace wymagają uprzedniego uzyskania upoważnienia udzielonego przez Sąd. uzasadnienie sprzeciwu k. 121- 130 W odpowiedzi na powyższe ,powód w piśmie procesowym z dnia 28 lipca 2009 r. (data prezentaty sądowej) podtrzymał dotychczasowe stanowisko podając wskazując, że to pozwany ponosi o...

...nego. W ocenie strony powodowej, czynność ta nie miała podstawy w żadnych przepisach prawa czy też w zgodzie strony powodowej. Co więcej, według powoda, zgody takiej powinien udzielić właściwy sąd na zasadzie art. 480 k.c. Z takim jednak stanowiskiem, Sąd Okręgowy się nie zgodził. W ocenie Sądu, w złożonych oświadczeniach strona powodowa wyraziła zgodę na pokrycie z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej wszelkich wierzytelności z zakresu naprawy wad wykrytych w okresie gwarancji. Tym samym, w ocenie Sądu, powodowie zgodzili się na skorz...

...od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić, a także art. 471 kc, przewidujący obowiązek dłużnika naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i art. 480 kc, przewidujący możliwość żądania przez wierzyciela, w sytuacji gdy dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania czynienia, upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Jako podstawę faktyczną swych żądań powódka przywoływała fakt niewykonania przez pozwaną umowy zawartej z p...

...ykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt wykonawcy. W związku z tym bez znaczenia jest w sprawie, czy wystąpiły okoliczności faktyczne uzasadniające ocenę, że zaistniał nagły wypadek, o którym mowa w art. 480 § 3 k.c., czy też nie. Istotne jest natomiast, że zaistniały konkretne okoliczności, wskazane w części wstępnej postanowienia zawartego w § 8 umowy, uzasadniające twierdzenie, że umowa była nieprawidłowo wykonywana przez wykonawcę. Roszczenie powoda o zwrot kosztów wykonania zastępczego wynika zatem w rozpoznawane...

...eścią umowy. Stąd wywodzili uprawnienie do wykonania zastępczego tychże robót w sposób, który - ich zdaniem - odpowiadał treści zobowiązania. Dokonanie napraw na koszt pozwanej, gdyby miało mieć charakter z art. 480 k.c., nie wchodzi jednakże w rachubę, skoro przedmiot umowy został oddany. Przepis art. 480 § 1 k.c., jak wszystkie inne przepisy, które określają skutki zwłoki dłużnika i przewidują w razie pozostawania dłużnika w zwłoce określone uprawnienia wierzyciela, dotyczy bowiem niewykonania zobowiązania, a nie nienależy...

...dzenia. W związku z powyższym pozwany podniósł, że nie ma podstaw prawnych do wystąpienia z żądaniem wykonania zastępczego, a także zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. Ponadto pozwany wskazał, że wykładnia art. 480 § 1 k.c. w wyniku, której kupujący mógłby żądać upoważnienia przez Sąd do usunięcia wad na koszt sprzedawcy, prowadziłaby do poszerzenia katalogu uprawnień, jakie ustawa daje kupującemu. Sąd Rejonowy ustalił, iż w dniu 2 października 2010 r. powódka złożyła zamówienie u pozwanego na kupno samochodu marki H....

...ciążać go odpowiedzialnością kontraktową. Zważył Sąd Okręgowy także, że niezależnie od procesu windykacyjnego, którego przeprowadzenia powód zaniechał, mógł on skorzystać z roszczenia przewidzianego w art.480 k.c., zaś podejmując wykonanie zastępcze, polegające na uporządkowaniu przedmiotu dzierżawy bez upoważnienia sądu, czynił to własne ryzyko. W toku postępowania powód nie eksponował też okoliczności nagłości wypadku i nie udowodnił przesłanek z art.480 § 3 k.c. Wprawdzie powód wykazał, że zawarł umowę przed...

...iąż obowiązywała 3-letnia rękojmia za wady budynku (art. 568 § 1 w zw. z art. 638, 656 i 658 K.c.), lecz uprawnienia z rękojmi nie obejmują prawa do zastępczego usunięcia wad. Prawo takie można wyprowadzić z art. 480 K.c., jeśli inwestor spośród uprawnień z rękojmi wybiera usunięcie wad, a wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu tego obowiązku, lecz do wykonania tego prawa konieczny jest wyrok sądu (art. 480 § 1 K.c.) lub konieczność nagłego usunięcia wady (art. 480 § 3 K.c.). W niniejszej sprawie inwestor nie podnosił sytacji nag...

...nej w tych punktach wyroku treści i formie, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, a w pozostałym zakresie to żądanie powódki oddalił rozstrzygając o tym w punkcie V wyroku. Sąd Okręgowy na podstawie art. 480 k.c. upoważnił powódkę do wykonania zastępczego powyższego zobowiązania pozwanych w przypadku jego niewykonania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku o czym orzekł w pkt III wyroku. Instytucja wykonania zastępczego uregulowana w powyższym przepisie ma zastosowanie przede wszystkim w stosunkach zobowiązaniowy...

...że jest głównym wykonawcą domu pozwanych na podstawie umowy z dnia 13 lutego 2006r. Wskazał, że zgodnie z treścią art. 637 kc pozwanym nie przysługuje upoważnienie do wykonania zastępczego opartego o treść art. 480 kc (odnośnie pierwotnego żądania powodów). Zgłoszone przez powodów pismem z dnia 25 marca 2010r wady w większości zostały już usunięte przez odpowiedzialnych za te wady podwykonawców pozwanego, a ponadto roszczenie powodów uległo przedawnieniu. W dniu 07 maja 2007r powodowie odstąpili od umowy łączącej strony, a...

...stronie internetowej pozwanego (...), oraz dodatkowo upoważnił powoda, na wypadek niewykonania przez pozwanego nakazu publikacji, do zamieszczenia na koszt pozwanego przez okres 7 dni, tego oświadczenia, w oparciu o art. 480 k.c. w zw. z art. 1049 k.p.c. Sąd pierwszej instancji nie przychylił się do żądania powoda w szerszym zakresie, bowiem żądania te były nadmiernie wygórowane względem celu, jaki ten obowiązek ma realizować. Biorąc pod uwagę, że do naruszenia doszło w 2011 r., a więc ponad 3 lata temu, oraz że pozwany natychmiast...

...na ugoda sądowa zawarta przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu została wykonana przez dłużnika i skutkiem czego brak podstaw, by domagać się zastępczego wykonania przez wierzyciela na kosz dłużnika w rozumienia art 480 § 1 k.c. i art. 1049 k.p.c. W zażaleniu dłużnik domagał się uwzględnienia jego wniosku przez zmianę postanowienia (w zażaleniu jest mowa o uchyleniu). Domagał się także zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzucił Sądowi Rejonowemu błędne przyjęcie, że dłużnik wykonał postanowien...

...s gdy w umowie w § 2 ust. 5 akapit 2 określono, że okres najmu ulega automatycznemu zawieszeniu, jeżeli korzystanie nie było możliwe z przyczyn od Powoda zależnych”, 7) „naruszenie prawa materialnego, to jest art. 480 § 3 k.c. w zw. z art. 480 § l k.c., przez jego niezastosowanie w stanie faktycznym sprawy i uznanie, że Powód nie pozostawał w zwłoce w wykonaniu zobowiązania wobec Pozwanego, w związku z czym Pozwany nie był uprawniony do wykonania zastępczego,” 8) „naruszenie prawa materialnego, to jest art. 471 k.c., przez niezas...

...ie zakupu przedmiotu należnego świadczenia na koszt sprzedawcy na podstawie art. 479 k.c. (wyr. SN z 17.12.2003 r., IV CK 298 02, Biul. SN 2004, Nr 10, s. 35). Dopuszcza się także przy gwarancji ustawowej stosowanie art. 480 k.c. w celu zastępczego wykonania obowiązku naprawy lub wymiany rzeczy w sytuacji, w której sprzedawca swojego obowiązku nie wypełnia. Taka wykładnia prowadzi do wniosku, że w razie zgłoszenia przez konsumenta roszczenia z pierwszej sekwencji i pozostawania przez sprzedawcę w zwłoce z jego wykonaniem, konsument może wy...

...y miał prawo do powstrzymania się ze spełnieniem swojego świadczenia w okresie wypowiedzenia. Zdaniem Sądu Okręgowego powód nie wykazał również, że w przedmiotowej sprawie zaszły okoliczności przewidziane w art. 480 § 3 k.c. Przez „nagłe wypadki" rozumieć należy sytuacje awaryjne, w szczególności niosące zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożące poważną szkodą w mieniu a oceny, czy zachodzi „nagły wypadek" dokonuje wierzyciel, czyniąc to na własne ryzyko (przy czym przyjmuje się, że „nagłości" nie można interpreto...

...one w czasie, w którym pozwany jeszcze wykonywał roboty. W tym miejscu należy również dodać, że powodowie nie wzywali pozwanego do wznowienia robót budowlanych ani nie wyznaczyli mu w tym celu terminu. Zgodnie z art. 480 § 1 k.c. w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Nie ma wątpliwości, że o takie upoważnienie powodowie się nie ubiegali. Wprawdzie zgodnie z art. 480 § 3 k.c....

...co do skierowania stron do mediacji także w trakcie posiedzenia w dniu 12 marca 2015 r., gdyby wniosek pozwanych został uwzględniony. 4. Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 720 § 1 k.c. w zw. z art. 369 k.c. i art. 480 § 1 i 2 k.c. orzekł, jak w punkcie 1. wyroku. 4.1. Sąd rozstrzygnął o kosztach procesu na podstawie art. 98 § 2 k.p.c. przy uwzględnieniu kwoty 4883 zł poniesionej przez powódkę z tytułu kosztów sądowych i kwoty 17 zł stanowiącej opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

...cie określonej sumy, ale na obowiązku czynienia lub nieczynienia. Ewentualny obowiązek zapłaty, może pojawić się dopiero w przypadku zaniechania przez dłużnika ww. obowiązków i przybrać formę określonego w art. 480 k.c. wykonania zastępczego. W stanie faktycznym niniejszej sprawy obowiązek czynienia po stronie pozwanej nigdy nie został przesądzony, tym samym brak jest podstaw do przyjmowania, iż na skutek samego faktu posadowienia sieci na nieruchomości powoda strona pozwana jest obowiązana do zwrotu kosztów przebudowy sieci. Jeżel...

...357 1 k.c. poprzez uznanie, że umowa zawarta przez powodów pozwanych wzajemnych ze zbywcą na ich rzecz lokalu wiąże ich także w stosunku do pozwanych powodów wzajemnych mimo, że nie byli oni stroną tej umowy; - art. 480 k.c. w zw. z art. 353 k.c. poprzez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie; - art. 98 § 1 k.p.c. poprzez niezasądzenie na rzecz powodów pozwanych wzajemnych od pozwanych powodów wzajemnych zwrotu kosztów procesu. W konsekwencji skarżący wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt. I poprzez upoważnienie powodów pozwa...

...uacji, gdy gwarant odmawia naprawy gwarancyjnej, a więc gdy odmawia spełnienia swoich obowiązków wynikających z umowy gwarancji nie można odmówić uprawnionemu z tytułu gwarancji prawa korzystaniaz uprawnienia z art. 480 § 3 k.c. zgodnie, z którym w wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to,co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. W myśl wskazanego przepisu korzystający z gwarancji jest uprawniony do dokonani...

...nie k.526-531] Od powyższego wyroku apelację wniósł pozwany, zaskarżając wyrok w zakresie orzeczenia zawartego w pkt 1 i zarzucając naruszenie przepisów: I. prawa materialnego, tj.: 1. art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 480 § 3 k.c. w zw. z art. 61 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęie za podstawę zaskarżonego wyroku, że pozwany nie mógł przedstawić do potrącenia całych poniesionych wydatków, niezależnie od...

...czności podniesionych przez powódkę w treści pozwu wynika, iż pierwotnie opierała swoje żądanie na art. 1049 k.p.c. Następnie w wyniku rozszerzenia podstawy faktycznej powódka oparła swoje żądanie także na art. 480 § 3 k.c. Wobec powyższego rozstrzygnięcie Sądu musiało zostać poprzedzone wnikliwą analizą obu powołanych przepisów. Bezsporna w niniejszej sprawie była okoliczność, że powódce przysługuje służebność mieszkania w domu mieszkalnym położonym w miejscowości (...) gmina P., objęta księgą wieczystą nr (...)...

...portu blach węzłowych na plac budowy. W ocenie strony pozwanej działanie powoda polegające na wykonaniu zastępczym umowy zostało dokonane bez podstawy prawnej. Dodatkowo nie ziściły się przesłanki określone w art. 480 § 3 k.c. uprawniające do skorzystania z wykonania zastępczego bez uprzedniego upoważnienia sądu. Pozwana podniosła również zarzut nieudowodnienia roszczenia co do wysokości, wskazując, że wysokość kwoty dochodzonej w pozwie jest rażąco wygórowana. Za wykonaną podstawę projektu konstrukcyjnego oraz konstrukcji st...

...tóre nadają się do usunięcia i nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez wykonawcę – ma on prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko podwykonawcy, samodzielnie lub z pomocą osób trzecich. Art. 480 § 1 kc stanowi natomiast, że w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika – a z żądaniem takim w niniejszym przypadku pozwany (nawet gdyby przyjąć, że powód popa...

...t. 481 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie, że powódka wykazała żądanie pozwu i odsetki są jej należne od kwoty 88 836, 87 zł od dnia 2 marca 2009 roku do dnia 18 grudnia 2013 roku, poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 480 k.c. w zw. z art. 481 k.c. polegające na przyjęciu, że roszczenie o odsetki stało się wymagalne z upływem 14 terminu od wezwania do spełnienia świadczenia wskazanego w wezwaniu pozwanego przez powódkę do zapłaty, a nie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zasiedzeniu, tj. od dnia 15 stycznia 2013 roku, poprzez...